Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средств видеоконференцсвязи гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «КБК СоцСтрой» о взыскании денежных средств по договору субподряда,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «КБК СоцСтрой», в котором просит взыскать 2122689 рублей 50 коп.- сумму долга по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

В обоснование указано, ООО «КБК СоцСтрой»- подрядчик и ООО «СпецАвтоСтрой»-субподрядчик заключили договор субподряда № на выполнение работ в соответствии с условиями локального сметного расчета, а подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Работы выполняются на строительном объекте – «физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м., расположенный по адресу: п.4.1 договорная стоимость, подлежащая оплате субподрядчику, составила 14151264 рублей. Согласно п.2.1 договора срок выполнения работ 91 день с момента передачи строительной площадки. Согласно акту приема-передачи строительной площадки от 01.10.2019 субподрядчику была передана строительная площадка по 01.10.2019. Первоначально срок сдачи объекта был определен на 31.12.2019. Согласно п.2.2 Договора сроки выполнения работ могут быть изменены на основании соглашения сторон в перечисленных в указанном пункте случаях. 01.10.2019 стороны заключили дополнительное соглашение к договору субподряда №, в котором предусмотрели увеличение стоимости работ, а также сроков ее выполнения. Согласно п.16 Дополнительного соглашения от 01.10.2019 в договоре субподряда № введен п.4.1.2, который указывает, что при выставлении субподрядчиком форм на выполненные работы (КС-2, КС-3), стоимость выполненных работ в пределах срока, согласно утвержденного сторонами локального сметного расчета, увеличивается на 30% и указывается субподрядчиком в выставляемом на оплату счете отдельной строкой. Итого окончательная цена договора субподряда составляет 18396643 рублей 20 коп. Согласно п.2 Дополнительного соглашения от 01.10.2019 в договоре субподряда № п.2.1 изложен срок выполнения работ в новой редакции, согласно которой срок выполнения работ определен с утвержденным понедельным графиком производства работ. Согласно п.4.5 Договора оплата работ производится на основании выставленного счета с приложением подписанных актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, далее по тексту –Акт (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, далее по тексту- Справка (КС-3) без замечаний, а также с приложением всех документов, указанных в п.5.2 только после принятия и оплаты работ подрядчику заказчиком. Согласно п. 5.6 договора подписанный акт (КС-2) без претензий подрядчика и замечаний заказчика и подписанная на его основе справка (КС_3) является основанием осуществления расчетов в соответствии с разделом 4 Договора. Субподрядчиком фактически выполнены, а подрядчиком приняты (без претензий по качестве и объему) работы на общую сумму 15332332 рублей 84 коп. без замечаний и подписаны : акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2325835,14 рублей; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №.2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7046484,39 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9372319,53 рублей; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1807093,39 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1807093,39 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1807093,39 рублей; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1414908 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1414908 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1414908 рублей; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1738019,31 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1738019,31 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1738019,31 рублей; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1738019,31 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1738019,31 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693183 рублей; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693183 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 693183 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 306810 рублей; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 306810 рублей; справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 306810 рублей. Всего подрядчиком были приняты фактически выполненные субподрядчиком работы с учетом зимнего удорожания на сумму 15332332 рублей 84 коп. Подрядчик оплатил выполненные работы по договору субподряда № на сумму 11086953,64 рублей. В настоящее время подрядчик денежное обязательство по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ перед субподрядчиком на сумму 4245379,20 рублей не исполнил. Задолженность подрядчика перед субподрядчиком составляет 4245379 рублей 20 коп. Причиной неоплаты выполненных работ послужило уведомление подрядчика исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подрядчик применил к субподрядчику штрафную санкцию в соответствии с п.11.4 Договора в связи с нарушением срока выполнения работ, предусмотренным п.2.1 Контракта. Подрядчик применил штрафные санкции в отношении субподрядчика незаконно и необоснованно, в результате неправильного толкования условий договора по следующим основаниям. Согласно п.11.4 Договора за грубое (более чем на 30 дней) и/или неоднократное (два и более) нарушение сроков невыполнение работ, систематическое выполнение работ ненадлежащего качества (два и более случаев), а также за иное грубое нарушение условий договора, ответственность за которое не предусмотрено в иных пунктах договора, с субподрядчика может быть взыскан штраф в размере 30 процентов от ориентировочной договорной стоимости (п.4.1 Договора). Сроки невыполнения работ по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ не установлены, в связи с чем применить санкции за нарушение сроков невыполнения к нарушению сроков выполнения работ недопустимо. Подрядчиком при приемке работ не было установлено со стороны субподрядчика неоднократное (два и более раз) нарушение сроков невыполнения работ, систематического выполнения работ ненадлежащего качества (два и более случаев), а также иных грубых нарушений условий договора. Пунктом 11.2 предусмотрена санкция к субподрядчику за нарушение сроков выполнения работ (начало, окончание, промежуточные сроки), в виде уплаты подрядчику по его требованию неустойки в размере 300000 рублей за каждые 15 дней просрочки, начиная со следующего дня, с момента сдачи работ, предусмотренного п.2.1 договора. Эту санкцию применить в отношении субподрядчика не представляется возможным ввиду того, что с момента сдачи работ, дальнейшие работы субподрядчиком не проводились ввиду исполнения всех условий договора со стороны субподрядчика. С момента сдачи работ субподрядчиком договор исполнен в полном объеме, после сдачи работ подрядчику субподрядчиком какие-либо работы по договору не проводились, и соответственно применить неустойку по п.11.2 Договора в отношении субподрядчика будет неправомерно. Денежное обязательство по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком по настоящее время безосновательно не исполнено на сумму 4245379,20 рублей.

Извещенные о дате времени и месте судебного заседания истица и ее представитель посредством направления смс-сообщения на номер мобильного телефона, в судебное заседание не явились, причину неявки не сообщили, ходатайств не направили, доказательств, подтверждающих наличие уважительных причин неявки в судебное заседание, не представили. Не просили дело рассмотреть в их отсутствие. Истица и ее представитель не явились в судебное заседание повторно.

Участвуя в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи, представитель ответчика требовал рассмотрения гражданского дела по существу в отсутствие истицы и ее представителя.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, указывая, в рамках выполнения муниципального контракта ответчику поручено выполнить работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в в связи с чем, был заключен договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СпецАвтострой». В рамках исполнения обязательств ООО «СпецАвтострой» согласно п.2.1 договора срок выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В нарушение условий договора субподрядчик порученные работы к согласованному сроку не выполнил. Работы были завершены и сданы по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. Просрочка сдачи работ по договору составила более двух месяцев, что является грубым нарушением, особенно в условиях выполнения государственного контракта. П 1.3 договора субподряда субподрядчик (ООО «СпецАвтоСтрой») уведомлен, что строительство объекта осуществляется в рамках обязательств подрядчика по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФОК, заключенному с Департаментом строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана. Учитывая данное обстоятельство, условия Договора о сроках, качестве, гарантийных обязательствах и т.д. согласованы с учетом условий исполнения обязательств подрядчика перед заказчиком и требования заказчика. Нарушение обязательств между подрядчиком и заказчиком признается существенным при рассмотрении вопросов о применении мер ответственности, взыскании убытков, отказе и расторжении по настоящему договору. Согласно разделу 11 ответственность сторон договора субподряда предусматривает п.11.4 за грубое (более, чем на 30 дней) и/или неоднократное (два и более раз) нарушение сроков невыполнение работ, систематическое выполнение работ ненадлежащего качества (два и более случаев), а также за иное грубое нарушение условий договора, ответственность за которое не предусмотрено в иных пунктах договора, с субподрядчика может быть взыскан штраф в размере 30 процентов от ориентировочной договорной стоимости (п.4.1). Пункт 11.4 трактовался всеми как за просрочку выполнения работ, срок невыполнения работ предусмотрен и подразумевает более чем 30 дней, следовательно на 31 день невыполнения работ предусмотрена ответственность субподрядчика в виде штрафа в размере 30% от стоимости контракта, в противном случае если бы трактовался пункт как трактует его истец- ответственность вообще не предусмотрена, и нет смысла его включать в договор. У ООО «СпецАвтоСтрой» отсутствовало право передать требование по договору цессии ФИО1. Уведомление об удержании штрафа получено ООО «СпецАвтоСтрой». В соответствии с п.11.8 подрядчик вправе удержать из сумм оплаты выполненных работ денежные средства, подлежащие взысканию с субподрядчика в соответствие с условиями договора. С момента получения уведомления об удержании, штраф считается удержанным. Заведомо зная об удержании ООО «СпецАвтоСтрой», не оспаривая и игнорируя совершает сделку по уступки права требования, которого у ООО«СпецАвтоСтрой» уже нет, на основании чего несуществующие требования не могут быть предметом цессии. В нарушении условий договора субподрядчик порученные работы к согласованному сроку не выполнил. Работы были завершены и сданы по акту приема-передачи от 20.10.2020. Просрочка сдачи работ по договору составила более двух месяцев, что является грубым нарушением, особенно в условиях выполнения государственного контракта. П.1.3 договора субподряда субподрядчик (ООО «СпецАвтоСтрой») уведомлен, что строительство объекта осуществляется в рамках обязательств подрядчика по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФОК, заключенному с Департаментом строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.

Исследовав доказательства, представленные в судебное заседание, суд приходит к следующему.

Статьей 1ГК РФ предусмотрено, что гражданское законодательство основывается на свободе договора.

В силу положений ст. 420 ГК Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Статьей 421 ГК РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.

В соответствии со ст.431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Статьей 432 ГК РФ установлено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями

В соответствии со ст. 310ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

19 июня 2019 года ООО «КБК СоцСтрой»- подрядчик и ООО «СпецАвтоСтрой»- субподрядчик в лице генерального директора ФИО1 заключили в письменно форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, договор субподряда №, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчик выполнить работы. Работы, указанные в п.1.1 Договора выполняются на строительном объеме- «физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5м., расположенный по адресу: ».

Субподрядчик уведомлен, что строительство объекта осуществляется в маках обязательств подрядчика по Муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФОК, заключенному с Департаментом строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана. Учитывая данное обстоятельство, условия Договора (в том числе о сроках, качестве, гарантийных обязательствах и т.д.) согласованы с учетом условий исполнения обязательств подрядчика перед заказчиком и требованиями заказчика. Нарушение обязательств между подрядчиком и заказчиком, признается существенным при рассмотрении вопросов о применении мер ответственности, взыскании убытков, отказе и расторжении по настоящему договору (п.1.3 Договора).

Срок выполнения работ по договору : начало- с момента передачи строительной площадки, окончание-91 день (п.2.1 Договора) (п.2.1 Договора). Сроки выполнения работ могут быть изменены на основании соглашения сторон в случаях: внесения изменений в рабочую/проектную документацию, в связи с чем возникает необходимость проведения дополнительных работ, которые невозможно выполнить в рамках согласованных сроков. Изменение сроков выполнения работ заказчиком в случае сокращения сроков выполнения работ заказчиком для подрядчика, сроки выполнения работ по настоящему договору сокращаются для субподрядчика по настоящему договору с предварительным уведомлением последнего и заключения дополнительного соглашения. В случае не предоставления материалов подрядчиком которые он обязан предоставить субподрядчику, необходимых согласований по договору, сроки сдвигаются на период устранения данных обстоятельств на основании актов простоя. (п.п. 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3).

За нарушение сроков выполнения работ (начало, окончание, промежуточных сроки), субподрядчик обязан уплатить подрядчику по его требованию неустойку в размере 300000 рублей за каждые 15 дней просрочки, начиная со следующего дня, с момента сдачи работ, предусмотренного п.2.1 договора (п.11.2 Договора).

За грубое (более чем на 30 дней) и/или неоднократное (два и более раз) нарушение сроков невыполнение работ, систематическое выполнение работ ненадлежащего качества (два и более случаев), а также за иное грубое нарушение условий договора, ответственность за которое не предусмотрено в иных пунктах договора, с субподрядчика может быть взыскан штраф в размере 30 процентов от ориентировочной договорной стоимости (п.4.1) (11.4 Договора).

Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ пункт 2.1 Договора изложен в редакции: «Срок выполнения работ: с 01 октября 2019 г. по 31 июля 2020 г в соответствии с утвержденным понедельным графиком производства работ, являющегося неотъемлемой частью договора». Пункт 4.1 изложен в следующей редакции: «Договорная стоимость, подлежащая оплате субподрядчику, составляет 14151264 рублей. Стоимость работ включает в себя сумму вознаграждения субподрядчика, а также все его расходы и затраты по исполнению договора, в том числе, но не ограничиваясь: на обеспечение питания и проживание персонала от места постоянного нахождения (проживания) и обратно, обеспечение спецодеждой, инструментами (оборудованием), связанных с выполнением работ, устранение всех недостатков работ, участие в работе приемочной комиссии, исполнения гарантийных обязательств. Пункт 5.3 изложен в следующей редакции: «Сдача-приемка этапа работ производится с оформлением Акта (КС-2) и (КС-3).

Строительная площадка передана субподрядчику ООО «СпецАвтоСтрой» 01 октября 2019 года по акту приема-передачи строительной площадки субподрядчику.

Работы завершены и сданы по акту приема-передачи от 20.10.2020.

Просрочка сдачи работ по договору составила более двух месяцев, что в силу приведенных условия договора признается грубым нарушением, в связи с чем, исходя из приведенных положений п. 11.4 Договора подрядчик имел право на удержание штрафа в сумме 4245379,20 рубле и это право подрядчик реализовал, о чем уведомил ООО «СпецАвтоСтрой» 26.12.2020. Расчет штрафа произведен ответчиком в соответствии с условиями договора и фактическим обстоятельствами дела.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику, оформленная актом (ст. 753 ГК РФ).

В отношении капитального строительства и ремонтно0строительных работ альбом унифицированных форм первичной четной документации, утвержден постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100. В перечень унифицированных форм входят акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Пунктом 5.3 Договора субподряда № от 19.06.2019 с учетом п.18 Дополнительного соглашения от 01.10.2019 сторонами согласовано, что сдача-приемка этапа работ производится с оформлением Акта (КС-2) и (КС-3).

Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № 4.2 от 20.10.2020, подписанным сторонами договора и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №4 от 20.10.2020 подтверждено, что работы выполнены субподрядчиком и приняты подрядчиком 20.10.2020.

Ответчик исполнил принятые на себя обязательства по оплате выполненных субподрядчиком работ в полном объеме.

При таких обстоятельствах по состоянию на 30 июля 2021 года у ООО «СпецАвто Строй» отсутствовали права требования к ООО «КБК СоцСтрой» по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ на строительном объекте- «физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м.,расположенном по адресу: », заключенному между ООО «КБК СоцСтрой» и ООО «СпецАвтоСтрой» в размере 2122689,50 рублей, что составляет 50% от удержанного ответчиком штрафа, в связи с чем отсутствовал предмет договора уступи прав требования, заключенного 30 июля 2021 года между ООО «СпецАвтоСтрой» и ФИО1.

Руководствуясь ст. ст. 194- 198 ГПК РФ, суд

решил:

Иск ФИО1 к ООО «КБК СоцСтрой» о взыскании 2122689 рублей 50 копеек-денежные средства по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ на строительном объеме-«физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5м, расположенный по адресу: , оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Белгородского областного суда в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Белгорода.

Судья

Решение26.07.2022