Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» к ФИО1 об обязании исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки

у с т а н о в и л:

ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» обратилось в суд с иском к ФИО1 об обязании исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, указав, что согласно апелляционному определению Нижегородского областного суда по гражданскому делу * от ЧЧ*ММ*ГГ*. ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» обязано увеличить мощность нежилого помещения, общей площадью 56,2кв.м., этаж 1, кадастровый *, расположенного по адресу: ***

Службой судебных приставов Ленинского районного отдела судебных приставов УФССП по *** в отношении ООО «ЗЕФС-Энерго» возбуждено исполнительное производство *-ИП от ЧЧ*ММ*ГГ*. на основании исполнительного листа ФС * от ЧЧ*ММ*ГГ*., выданного Московским районным судом г.Н.Новгорода по гражданскому делу *.

Согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства *-ИП от ЧЧ*ММ*ГГ*. обязать ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» увеличить мощность нежилого помещения общей площадью 56,2кв.м., этаж 1, кадастровый *, расположенного по адресу: ***

Процедура по увеличению максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств регулируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением правительства РФ от ЧЧ*ММ*ГГ*. *.

Согласно п.7 Правил устанавливается следующая процедура технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

г) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Во исполнения требования и в соответствии с Правилами ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» в адрес ФИО1 ценным письмом был направлен Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» и Технические условия, которые являются неотъемлемой частью Договора.

ФИО1 вернула в адрес Должника подписанный с её стороны Договор и Технические условия, что подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями Договора и Технических условий.

Договором и Техническими условиями предусмотрено обязательное выполнение Заявителем мероприятий по технологическому присоединению (п.8 Договора, п.9 Технических условий).

До настоящего времени ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» не располагает сведениями о выполнении Заявителем возложенных на него обязательств по исполнению мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Договором и Техническими условиями, ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» надлежащим образом не уведомлено об их исполнении Заявителем.

ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» считает, что действия (бездействие) ФИО1 лишают ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» возможности исполнить обязательства по Договору в полном объеме и препятствуют исполнению исполнительного производства.

Невыполнение Заявителем своих обязательств по Договору делает невозможным выполнение обязательств ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО», связанных с фактическим присоединением энергопринимающих устройств Заявителя.

В адрес *** отдела службы судебных приставов УФССП РФ по *** было направлено заявление о принятии мер по устранению действий истца, препятствующих исполнению исполнительного документа. Указанное обращение получено ЧЧ*ММ*ГГ*., однако фактические меры по устранению действий истца, препятствующих исполнению исполнительного документа, не принимаются никаких процессуальных решений, предусмотренных законом в случае создания взыскателем препятствий к исполнению требований исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем также не принимаются.

В отношении ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» Ленинским РО ССП УФССП РФ по *** вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора от ЧЧ*ММ*ГГ* далее ЧЧ*ММ*ГГ* исполнительский сбор списан по инкассовому поручению * от ЧЧ*ММ*ГГ*., также ЧЧ*ММ*ГГ*. в отношении ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» составлен протокол о привлечении к административной ответственности.

Указанные процессуальные документы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» считает незаконными и в порядке, установленном законом, обжалует их.

Также в адрес ФИО1 было направлено претензионное письмо об истечении сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Договором.

Согласно п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Срок осуществления мероприятий, установленный Договором, истек ЧЧ*ММ*ГГ*г.

ФИО1 оставила без внимание обращения истца, до настоящего времени ответа не последовало, равно, как и действий по выполнению мероприятий по технологическому присоединению.

ФИО1 не выполнены следующие мероприятия, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № * от ЧЧ*ММ*ГГ*., а именно п.8 Договора.

Не исполнены обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; не уведомлена сетевая организация о выполнении технических условий и не представлены копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи; не принято участие в осмотре (обследовании) присоединяемых; не принято участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представлен мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации.

ФИО1 не выполнены мероприятия, предусмотренные Техническими условиями № * от ЧЧ*ММ*ГГ*.: электроснабжение объекта не запроектировано и не выполнено в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, СНиП; не запроектировано и не построено ЛЭП от ВРУ жилого дома до ВРУ объекта; не выполнен на вводе объекта контура заземления; для расчетного учета электроэнергии в ВРУ-0,4кВ объекта не установлен многофункциональный электронный счетчик, классом точности не ниже 1,0; не переведена ранее присоединенная нагрузка 3,9кВт с существующего ВРУ-0,23кВ на вновь смонтированное ВРУ-0,4кВ объекта; проектная документация на электроснабжение не представлена на согласование в ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» и в организацию осуществляющую управление многоквартирным домом.

Пунктом 17 Договора предусмотрена ответственность сторон за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению в виде неустойки.

Размер неустойки за период с ЧЧ*ММ*ГГ*. составляет 4 757,50руб.

Неисполнение ответчиком мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором и техническими условиями, нарушает права и интересы истца.

В связи с этим, ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» просит обязать ФИО1 в 7-ми дневный срок с момента вступления в законную силу решения суда выполнить обязательства, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № * от ЧЧ*ММ*ГГ*., а именно:

- выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решение по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

- после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации

и обязательства, предусмотренные Техническими условиями № * от ЧЧ*ММ*ГГ*., а именно:

- электроснабжение объекта запроектировать и выполнить в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, СНиП;

- запроектировать и построить ЛЭП от ВРУ жилого дома до ВРУ объекта; количество, сечение и способ прокладки определить проектом;

- необходимость выполнения на вводе объекта контура заземления определить проектом;

- для расчетного учета электроэнергии в ВРУ-0,4кВ объекта установить многофункциональный электронный счетчик, классом точности не ниже 1,0;

- перевести ранее присоединенную нагрузку 3,9кВт с существующего ВРУ-0,23кВ на вновь смонтированное ВРУ-0,4кВ объекта;

- представить на согласование проектную документацию электроснабжения в ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» и в организацию осуществляющую управление многоквартирным домом;

- после полного окончания электромонтажных и пуско-наладочных работ, предъявить присоединяемую электроустановку в ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО».

Взыскать с ФИО1, неустойку, предусмотренную договором в размере 4 757,50руб., а также расходы по госпошлине.

Представитель истца в суд не явился, извещен надлежащим образом. В Предыдущих судебных заседаниях исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явилась, о дне, месте и времени слушания дела извещалась надлежащим образом, об уважительных причинах неявки не сообщила, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просила. В ранее представленной письменной правовой позиции, ответчик указала, что обязанность по увеличению мощности нежилого помещения возлагается на ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на основании исполнительного листа ФС *, который был и передан в службу судебных приставов для исполнения.

Представитель ООО «Восток - II», судебный пристав-исполнитель Ленинского РОСП г.Н.Новгорода УФССП России по ***ФИО2, привлеченные в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, в суд не явились, о дне, месте и времени слушания дела, извещались надлежащим образом.

При таких обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Проверив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст.1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно ст.8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно ст. ст. 420, 421 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена данным Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ч.1 ст.26 Федерального закона "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В соответствии с подп. "б" п. 16 вышеуказанных Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Судом установлено, что решением Московского районного суда г.Н.Новгорода от ЧЧ*ММ*ГГ*. ФИО1 было отказано в иске к ООО «Зефс-Энерго», ООО «Восток-II» о признании незаконным отказа в увеличении мощности электропринимающих устройств, находящихся в нежилом помещении, расположенном по адресу: ***

Апелляционным определением Нижегородского областного суда от ЧЧ*ММ*ГГ*. решение Московского районного суда г.Н.Новгорода от ЧЧ*ММ*ГГ*. отменено и вынесено новое. Признать незаконными отказы ООО «Зефс-Энерго» в письме от ЧЧ*ММ*ГГ** и в письме от ЧЧ*ММ*ГГ**; обязать ООО «Зефс-Энерго» увеличить мощность нежилого помещения общей площадью 56,2кв.м., этаж 1, кадастровый *, расположенного по адресу: ***

На основании указанного определения, ЧЧ*ММ*ГГ*. Московским районным судом г.Н.Новгорода выдан исполнительный лист ФС *.

Как следует из материалов исполнительного производства, ЧЧ*ММ*ГГ*. судебным приставом-исполнителем Ленинского РОСП УФССП по *** на основании исполнительного листа ФС * от ЧЧ*ММ*ГГ*. в отношении ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» возбуждено исполнительное производство *-ИП и должнику установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

ЧЧ*ММ*ГГ*. судебным приставом-исполнителем в адрес ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» направлено требование, согласно которому в 7-дневный срок со дня поступления требования ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» обязано увеличить мощность нежилого помещения общей площадью 56,2кв.м, расположенного по адресу: г***

Во исполнения исполнительного документа, ЧЧ*ММ*ГГ*. между ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» (Сетевая организация) и ФИО1 (Заявитель) заключен Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № * по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединения энергопринимающих устройств 15,0 кВт, категория надежности 3, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, мощность 3,9кВт (0,23кВ), а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п.2 Договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилого помещения, общая площадь 56,2кв.м., этаж 1, кадастровый *, расположенного по адресу: ***

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не более 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя.

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (п.4 Договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п.5 Договора).

Согласно п.10 Договора, стороны согласовали, что для определения стоимости услуг по Договору будет использован размер платы, установленный в соответствии с Решением региональной службы по тарифам *** от ЧЧ*ММ*ГГ*г. * и составляет 550руб.

ЧЧ*ММ*ГГ*. указанные денежные средства ФИО1 оплачены в полном объеме, что подтверждается чеком-ордером.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ЧЧ*ММ*ГГ* N 861 (далее - Правила).

Согласно пп. "в" п. 7 Правил, процедура технологического присоединения включает, в том числе выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В соответствии с п. 6 Договора сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границы балансовой принадлежности сетевой организации (точка присоединения), указанной в технических условиях; в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Пунктом 8 Договора предусмотрена обязанность заявителя надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решение по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации.

В свою очередь, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией (подпункт "г" п. 18 Правил).

В силу подпунктов "в", "г" п. 25 (1) Правил в технических условиях для заявителей, предусмотренных п. п. 12.1 и 14 данных Правил, должны быть указаны: требования к приборам учета электрической энергии (мощности), распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

В соответствии с указанной нормой в Технических условиях № ЧЧ*ММ*ГГ* от ЧЧ*ММ*ГГ*. к Договору от ЧЧ*ММ*ГГ*. (приложение *) определены обязанности сетевой организации и заявителя по исполнению технических условий.

Так, согласно п.8 Технических условий, сетевая организация обязана определить пропускную способность ТП-2058 и ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2058 до ВРУ ***. При необходимости произвести реконструкцию ТП и ЛЭП; произвести проверку выполнения заявителем настоящих технических условий, приемо-сдаточный и пуско-наладочной документации; провести осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств; подготовить акт об осуществлении технологического присоединения.

В силу п.9 Технических условий заявитель обязан запроектировать электроснабжение объекта и выполнить в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, СНиП; запроектировать и построить ЛЭП от ВРУ жилого дома до ВРУ объекта; количество, сечение и способ прокладки определить проектом; необходимость выполнения на вводе объекта контура заземления определить проектом; для расчетного учета электроэнергии в ВРУ-0,4кВ объекта установить многофункциональный электронный счетчик, классом точности не ниже 1,0; перевести ранее присоединенную нагрузку 3,9кВт с существующего ВРУ-0,23кВ на вновь смонтированное ВРУ-0,4кВ объекта; представить на согласование проектную документацию электроснабжения в ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» и в организацию осуществляющую управление многоквартирным домом; после полного окончания электромонтажных и пуско-наладочных работ, предъявить присоединяемую электроустановку в ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО».

Как следует из материалов дела, ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» исполнило свои обязательства, предусмотренные п.6 Договора и п.8 Технических условий, о чем составлен акт от ЧЧ*ММ*ГГ*., согласно которому комиссией ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» установлено, что пропускная способность ТП-2058 и ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2058 до ВРУ *** позволяет произвести увеличение мощности нежилого помещения пом.П10, согласно выданным Техническим условиям на 11,1кВт; реконструкция ТП и ЛЭП не требуется.

Согласно положениям ст. 328 ГК РФ, встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей не предоставленному исполнению.

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 указанной статьи, применяются, если законом или договором не предусмотрено иное.

Согласно п.1 ст.401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу части 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Таким образом, из буквального толкования указанных норм права следует, что, применительно к данным правоотношениям, бремя доказывания распределяется следующим образом: ответчик обязана доказать факт оплаты денежных средств по договору, а также проведение всех предусмотренных договором мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также доказательства, свидетельствующие об уведомлении истца о выполнении данных мероприятий; на ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО», в свою очередь, возлагается обязанность по предоставлению доказательств исполнения условий договора, но только в том случае, если ответчиком будут исполнены вышеперечисленные действия.

Вместе с тем, ответчиком ФИО1 в нарушение ст.56 ГПК РФ не представлено доказательств, достоверно свидетельствующих о том, что все необходимые мероприятия по увеличению максимальной мощности ранее присоединенного энергопринимающего устройства к электросетям были ею осуществлены, в связи с чем, ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО», не имеет возможности надлежащим образом исполнить судебный акт.

В соответствии с п.1 ст.308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно п.1 ст.396 ГК РФ уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно абз.4 п.22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. * «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства.

Учитывая вышеприведенные нормы права и разъяснения Верховного Суда РФ, суд приходит к выводу о том, что поскольку ответчиком ФИО1 своевременно не выполнены обязательства по исполнению мероприятий и уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий, что в данном случае влечет для ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» невозможность исполнения мероприятий по увеличению мощности нежилого помещения по обстоятельствам, не зависящим от сетевой организации, то при таких обстоятельствах суд считает необходимым обязать ФИО1 выполнить обязательства, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ЧЧ*ММ*ГГ* а именно: выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решение по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а также обязательства, предусмотренные Техническими условиями № * от ЧЧ*ММ*ГГ*., а именно: электроснабжение объекта запроектировать и выполнить в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, СНиП; запроектировать и построить ЛЭП от ВРУ жилого дома до ВРУ объекта; количество, сечение и способ прокладки определить проектом; необходимость выполнения на вводе объекта контура заземления определить проектом; для расчетного учета электроэнергии в ВРУ-0,4кВ объекта установить многофункциональный электронный счетчик, классом точности не ниже 1,0; перевести ранее присоединенную нагрузку 3,9кВт с существующего ВРУ-0,23кВ на вновь смонтированное ВРУ-0,4кВ объекта; представить на согласование проектную документацию электроснабжения в ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» и в организацию осуществляющую управление многоквартирным домом; после полного окончания электромонтажных и пуско-наладочных работ, предъявить присоединяемую электроустановку в ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО».

Согласно ч.2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая вышеуказанную норму права, суд считает необходимым установить ответчику срок для исполнения обязательств, предусмотренных Договором от ЧЧ*ММ*ГГ* и Техническими условиями от ЧЧ*ММ*ГГ*. в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу, данный срок является разумным и обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон.

Разрешая требования истца о взыскании неустойки суд приходит к следующему.

Согласно п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как установлено выше в решении суда, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Таким образом, установленный договором срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению истекает 07.02.2020г.

До настоящего времени ответчиком не исполнены обязательства, предусмотренные Договором от 07.08.2019г. и Техническими условиями от 07.08.2019г.

В силу п.17 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.08.2019г. сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

ЧЧ*ММ*ГГ*. ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» в адрес ФИО1 направлено уведомление о намерении истца обратиться в суд с иском о расторжении Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, о взыскании неустойки, а также о взыскании фактически понесенных затрат по Договору.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым взыскать с ФИО1 в пользу ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» неустойку за период с ЧЧ*ММ*ГГ*. по ЧЧ*ММ*ГГ*. (период, за который истец рассчитывает неустойку) в сумме 4 757,50руб. (550руб. х 5% х 173 дня).

В силу ст.ст.88,98 ГПК РФ с ответчика ФИО1 в пользу ООО «ЗЕФС – ЭНЕРГО» подлежат взысканию расходы по госпошлине в сумме 6400руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р е ш и л:

Иск удовлетворить частично.

Обязать ФИО1 в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу выполнить следующие обязательства, предусмотренные Договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № * от ЧЧ*ММ*ГГ*.:

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

Обязать ФИО1 в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу выполнить следующие обязательства, предусмотренные Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» * от ЧЧ*ММ*ГГ*

- необходимость выполнения на вводе объекта контура заземления определить проектом;

В части требования ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» об установлении иного срока исполнения обязательств отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» неустойку за период с ЧЧ*ММ*ГГ*. в сумме 4 757,50руб., расходы по госпошлине в сумме 6400руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение одного месяца через районный суд со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Судья Снежницкая Е.Ю.