Гражданский кодекс часть 1

Киевский районный суд <адрес> Республики Крым в составе: председательствующего – судьи Охоты Я.В., при секретаре – ФИО3, с участием представителя истца – ФИО4, представителя ответчика – ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ГУП РК «Крымэнерго», о возложении обязанности совершить определенные действия, –

у с т а н о в и л :

Истица обратилась в суд с иском к ответчику и просила обязать его исполнить договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истицы, расположенных по адресу: <адрес> (кадастровый №), к электрическим сетям в течение 15 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу, осуществить фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии истицы акт об осуществлении технологического присоединения.

Исковые требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № электроустановки жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>-заде, <адрес> (кад. №). По условиям договора ответчик (сетевая организация) обязался присоединить энергопринимающие устройства истицы к электрическим сетям в течение 6 месяцев со дня заключения договора. Истица выполнила все свои обязательства по договору, вместе с тем, ответчиком не исполнены обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истицы. ДД.ММ.ГГГГ истицей в Крымское УФАС России было направлено обращение относительно бездействия ответчика и нарушения им срока технологического присоединения к электрическим сетям. ДД.ММ.ГГГГ истицей был получен ответ Крымского УФАС России, в котором указано, что определением от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено дело №.21-2014/2019 об административном правонарушении и проведении административного расследования.

В судебном заседании представитель истицы исковые требования поддержал и просил иск удовлетворить. По сути заявленных требований пояснил, что сторонами был заключен договор, имеющий типовую форму. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ своего участка истицей в адрес ответчика было направлено уведомление. Кроме того, в подтверждение выполнения технических условий со стороны истицы, был подписан акт от 11.04.2019г. истица и ее представитель обращались с заявлением в ГУП РК «Крымэнерго» и Прокуратуру, где ответили, что подготовлен и отправлен текст технического задания для разработки проектной документации, после чего обязательства по договору будут выполнены.

В судебном заседании представитель ответчика возражала против удовлетворения иска, однако, частично согласилась с доводами представителя истца. В обоснование своих возражений пояснила, что ответчику нужен больший срок для выполнения работ, поскольку существующие сети могут не выдержать новый объем подаваемой электроэнергии, ввиду чего требуется переустановка сетей.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав все представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Судом установлены следующие обстоятельства.

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно договору ответчик обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истицы, расположенных по адресу: <адрес>-заде, <адрес> (кад. №).

05.12.2018г., согласно квитанции №SEF228523, истица оплатила на счет ответчика стоимость технологического присоединения согласно условиям договора в размере 550 руб.

В соответствии со ст. 26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об Энергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимися к ней лицом. Указанный договор является публичным. Аналогичные положения содержатся и в пункте 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

В пункте 7 Правил N861 установлена процедура технологического присоединения, в соответствии с которой завершающим этапом этой процедуры является составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

При этом, согласно п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, в рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс мероприятий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их.

Согласно п.14 вышеуказанных правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, физических лиц, по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности).

В договоре и указанными нормативными актами определен порядок действий сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, включающий в себя помимо прочего, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование; разработку сетевой организацией проектной документации; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему ЭПУ к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению.

Предметом договора об осуществлении технологического присоединения выступают мероприятия по технологическому присоединению, представляющие собой систему действий, осуществляемых сторонами при участии уполномоченного органа государственной власти.

Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора технологического присоединения и включают в себя, в том числе подготовку сетевой организацией технических условий, фактические действия по присоединению и обеспечению работы ЭПУ в электрической сети.

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения (пункт 19 Правил N 861).

ДД.ММ.ГГГГ были составлены технические условия № для присоединения к электрическим сетям исттицы по указанному адресу. Представитель ответчика, в лице Начальника Белогорского РЭС ФИО6, технические условия подписал.

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Согласно пункту 6.2 Договора, ответчик обязался в течение 10 рабочих дней со дня уведомления истцом ответчика о выполнении технических условий осуществить проверку их выполнения, провести с участием истца осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств истицы.

В соответствии с пунктом 6.3 Договора, не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра, указанного в пункте 6.2 Договора, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 Договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств истицы к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии истца акт об осуществлении технологического присоединения и направить его истцу.

Из материалов дела и показаний представителя истицы, данных в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что после выполнения технических условий истицей в адрес сетевой организации было направлено уведомление, ввиду чего, на основании п. 6.2 договора, представителями сетевой организации было произведено обследование присоединяемых энергопринимающих устройств. По результатам обследования был составлен акт № от 11.04.2019г., подписанный зам. начальника ЭиРПУ ФИО7 Горбаневичем, инженером ФИО8, которым зафиксировано исправное состояние электропринимающих устройств истицы.

ДД.ММ.ГГГГ истицей в адрес ответчика была направлена претензия, в которой она просила сетевую организацию произвести мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истицы.

В ответ на указанную претензию, ответчиком было направлено сообщение от 10.01.2020г. №, в котором он сообщал, что на основании технических условий сетевой организацией было подготовлено и отправлено техническое задание для разработки проектной документации. После выполнения необходимых работ (установка разгрузочной КТП-10/0,4 кВ, монтаж участка ВЛ-10кВ до проектируемой трансформаторной подстанции, строительство ВЛ-0,4кВ для переподключения существующей сети 0,4кВ на новую подстанцию) обязательства по договору № от 05.12.2018г. будут выполнены.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ истица обратилась с заявлением в Крымское УФАС России относительно нарушения сроков технологического присоединения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго». Письмом Крымского УФАС России от 24.12.2019г. истице было сообщено о возбуждении дела №.21-2014/2019 об административном правонарушении и проведении административного расследования.

В процессе рассмотрения дела стороной ответчика не опровергался факт исполнения истцом технических условий, уведомления ответчика, а также истечения 15-дневного срока с момента обследования технических условий истца.

В соответствии с пунктом 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения. Таким образом, указанный срок истек ДД.ММ.ГГГГ.

В то же время, к моменту обращения истицы с настоящим исковым заявлением в суд ответчик свои обязательства по договору не выполнил, технологическое присоединение энергоустановок истца к электрическим сетям не произведено.

В соответствии со ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат удовлетворению.

На основании положений статьи 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма госпошлины в размере 300 рублей.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 194-198, 321 ГПК РФ, –

р е ш и л :

Исковые требования ФИО1 – удовлетворить.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» исполнить договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ФИО1, расположенных по адресу: <адрес> - в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществить фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии истца акт об осуществлении технологического присоединения.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 государственную пошлину в размере 300 (трехсот) 00 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы в Верховный Суд Республики Крым через Киевский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: Я.В. Охота

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: Я.В. Охота