Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 обратилась в суд с иском к АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Приморский» о защите прав потребителей, указав, что ей на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 25:28:050080:943, расположенный по адресу: <адрес>, №№.

ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком был заключен договор № г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, стоимость платы за технологическое присоединение составила 550 руб.

Согласно п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора. В силу п.12, датой исполнения обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

Обязательства по оплате за технологическое присоединение выполнены ею в полном объеме, однако до настоящего времени ответчик обязательства по технологическому подключению выполнены не были.

ДД.ММ.ГГГГ от ответчика получена информация об отсутствии возможности осуществить технологическое подключение по причине высокой стоимости мероприятий по строительству ЛЭП.

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами было заключено дополнительное соглашение № к договору № г. от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно соглашению, сторонами достигнута договоренность о продлении срока технологического присоединения до ДД.ММ.ГГГГ

Вместе с тем, ответчик свои обязательства по технологическому подключению не исполнил до настоящего времени, срок просрочки составляет более шести месяцев, в связи с чем, с ответчика, в силу требований ч. 1 ст. 329 ГК РФ и п.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», подлежит взысканию пеня за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, размер которой составляет 550 руб. Также действиями ответчика ей причинен моральный вред, который выразился в том, что ответчик является монополистом, и в силу закона она не может обратиться за данной услугой ни к какому другому лицу. С апреля 2017 г. она ожидает дня, когда сможет провести электричество на свой участок. Своим бездействием, выразившимся в многолетней задержке в исполнении обязательств, ответчик причинил ей моральный вред, который она оценивает в 30 000 руб. Просит суд обязать ответчика осуществить технологическое присоединение к электросетям земельный участок с кадастровым номером 25:28:050080:943, почтовый адрес ориентира: <адрес>, массив «Синяя сопка», с\т «Институт», участок №; взыскать с ответчика в ее пользу пеню в размере 550 руб., компенсацию морального вреда в размере 30 000 руб., а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Истица ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте слушания дела извещена, о причинах неявки суд не известила, ходатайство об отложении слушания дела не заявляла.

При указанных обстоятельствах, с учётом требований ст. 167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие истицы.

В судебном заседании представитель истицы поддержал исковые требования, настаивал на их удовлетворении по указанным в иске основаниям.

Представитель ответчика АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Приморский» в судебном заседании исковые требования не признал, поддержал доводы, изложенные в письменных возражениях на иск.

Согласно представленным письменным возражениям на иск, АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Приморский» указывает, что филиалу «Приморский» АО «Оборонэнерго» для исполнения обязательств по договору с истицей необходимо в первую очередь выполнить мероприятия по строительству ЛЭП 1- кВ от ПС «Казармы» до РТП 10\0,4 кВ, строительство РТП-10 кВ. Указанные мероприятия могут быть реализованы АО «Оборонэренго» только в рамках инвестиционной программы.

ДД.ММ.ГГГГ Приказом Департамента энергетики Приморского края №-№ была утверждена инвестиционная программа филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» на 2017-2020 гг., направленная на реализацию мероприятий по строительству вышеуказанных объектов электросетевого хозяйства. Срок проведения указанных мероприятий рассчитан на 4 года. Приказом Департамента энергетики Приморского края № от ДД.ММ.ГГГГ инвестиционная программа филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» была продлена. Установлен новый срок инвестиционной программы на период с 2020 г. по 2024 годы.

Возможность решения вопроса силами и средствами АО «Оборонэнерго» вне рамок инвестиционной программы отсутствует, поскольку филиал «Приморский» АО «Оборонэнерго» является регулируемой организацией для которой Департаментом по тарифам Приморского края ежегодно утверждается размер необходимой валовой выручки (НВВ) с разбивкой по статьям затрат и рассчитывается тариф на передачу электрической энергии. Таким образом, сумма НВВ является единственным источником финансирования расходов филиала АО «Оборонэнерго». После осуществления мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства для осуществления энергоснабжения объектов расположенных в массиве «Синяя сопка» ответчиком будет осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств истца. Истец не является единственным, которому необходимо осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ответчика в этом районе. На территории массива «Синяя Сопка» выделено около 1500 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства и огородничества. Объем необходимой мощности для осуществления технологического присоединения всех выделенных земельных участков составляет ориентировочно 22,5 МВт (15 кВт*1500). Имеющиеся объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие АО «Оборонэнерго» своей мощностью рассчитаны только на энергоснабжение близ расположенных к массиву «Синяя сопка» объектов Министерства обороны. Мощности для подключения дополнительных потребителей в данном районе нет, что подтверждается письмом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ врио вице-губернатора Приморского края ФИО2 была утверждена Дорожная карта реализации мероприятий инвестиционной программы филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» в рамках выполнения ПИР, СМР и ПНО в районе массива «Синяя Сопка» на 2017-2021 год. В указанной дорожной карте определен конкретный перечень мероприятий необходимых для осуществления технологического присоединения заявителя в массиве «Синяя Сопка», а также установлены окончательные даты их проведения. В настоящее время закончены проектные работы по строительству внешних эклектических сетей. Согласована закупочная документация на строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110\10 кВ «Казармы» до новой РТП-10\6 кВ (16,5 км). ДД.ММ.ГГГГ между АО «Оборонэнерго» и ООО «Дальний Восток Энергосервис» заключен договор строительного подряда №-ПРМ-2019 г. на общую сумму договора 144 000 000 руб., в рамках исполнения которого подрядной организацией произведено строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110\10 кВ «Казармы» до новой РТП 10\6 кВ (16,7 км). Работы выполнены ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ между АО «Оборонэнерго» и ООО «Дальний Восток Энергосервис» заключен договор строительного подряда №-ПРМ-2020, на общую сумму договора 7 699 541 руб., в рамках исполнения которого, подрядной организацией произведено строительство воздушной линии электропередач Л-2 10кВ от Новой РТП1600 10\6кВ до проектируемой КТПН 10\0,4 кВ №, до проектируемой КТПН 10\0,4кВ №, до проектируемой КТПН 10\0,4кВ № с отпайкой от Л-2, расположенных по адресу: <адрес>, массив «Синяя Сопка». Работы выполнены ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ заключен договор строительного подряда №-ПРМ-2020 с ООО «Инженерное Бюро». Объект строительства «Новая РТП 10\6 кВ, линия электропередач 6 кВ от новой РТП 10\6 кВ до Тп-271», на общую сумму договора 42 102 000 руб. С окончанием выполнения работ в июне 2021 г. В настоящее время ведутся работы по прокладке КЛ-6 кВ строящейся РТП 10\6 до ТП-27, ведется работа по монтажу фундамента для монтажа РТП 10\6кВ. Срок выполнения работ по договору 2-ой квартал 2021 <адрес> утвержденной инвестиционной программы, строительство внутренних электрических сетей запланировано поэтапно с 2020 г. по 2023 год. Первый этап строительство воздушной линии 10кВ, для обеспечения временного электроснабжения потребителей массива «Синяя Сопка» от электрических сетей МУПВ «ВПЭС», филиалом выполнен в полном объеме. Для обеспечения выполнения мероприятий на 2021-2023 года, по строительству внутренних электрических сетей 10Кв и 0,4 кВ, филиалом подготовлены и направлены на согласование две торговые процедуры, согласно требований ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Строительство указанных объектов ЭСХ и исполнение инвестиционной программы в указанные сроки курируется и контролируется <адрес>. Таким образом, подключение энергопринимающих устройств истца в объектам электросетевого хозяйства АО «Оборонэнерго» возможно не ранее ДД.ММ.ГГГГ, т.е. после окончания строительства сетей в массиве «Синяя сопка» в целом. Кроме того, истицей в настоящее время не выполнены условия п.8 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, которые на основании подп. «а» п. 16 Правил технологического присоединения являются существенными. На основании абз. 2 и 3 п.8 договора, с истцом после выполнения своей части мероприятий в границах участка истица была обязана уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. Указанное уведомлением от истицы по настоящее время не поступало. Также на основании п. 11.6 технических условий и п.18 Правил технологического присоединения по окончании строительно-монтажных работ на своем участке истица совместно с представителем филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» должен принять участие в составлении акта осмотра(обследования) электроустановки, акта о выполнении технических условий, акта допуска к эксплуатации приборов учета. Отсутствие указанных документов делают невозможным дальнейшие мероприятия по окончанию технологического присоединения истицы.

Выслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ФИО1 является собственником земельного участка, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, массив «<адрес>№.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский» и ФИО1 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП\ПРМ-2017 г., по условиям которого, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (п.1 договора).

Согласно п.21 договора, договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. Как следует из записи на оттиске штампа на 1 листе договора, датой заключения договора является – ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора (до ДД.ММ.ГГГГ).

На основании п.10 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Департамента по тарифам Приморского края № от ДД.ММ.ГГГГ и составляет 550 руб.

Пунктом 8 договора на ФИО1 была возложена обязанность надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях:

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий;

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией;

- после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничении эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 рабочих дней со дня получении указанных актов от Сетевой организации;

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

- уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

На основании данного договора, ФИО1 выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям, являющиеся неотъемлемой частью договора, согласно которым, АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский» осуществляет реализацию мероприятий по технологическому присоединению, с учетом категории надежности.

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям. Технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий, составляющий 5 лет.

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключено дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ№ г., согласно которому, сторонами достигнута договоренность о продлении срока технологического присоединения до ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии с ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надлежащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики, не вправе препятствовать передаче электрической энергии на указанные устройства или объекты и (или) от указанных устройств или объектов.

Аналогичные положения закреплены в п. 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861, согласно которому, собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату. Указанные собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства вправе оказывать услуги по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства после установления для них тарифа на услуги по передаче электрической энергии. В этом случае к их отношениям по передаче электрической энергии применяются положения настоящих Правил, предусмотренные для сетевых организаций.

Процедура технологического присоединения регламентируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее- Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

На основании п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее по тексту - Правила), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им указанных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Кроме того, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. Сетевая организация обязана выполнить в отношении энергопринимающих устройств, принадлежащих такому лицу на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пп. "а" п. 16 Правил технологического присоединения договор должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В соответствии с подп. "б" п. 16 вышеуказанных Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. "б" п. 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона "Об электроэнергетике".

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Положениями ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ).

В соответствии с п. 6 договора от 26.04.2017 г. № № г., сетевая организация обязана в течение 3 рабочих дней со дня уведомления Заявителя Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абз.3 настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного п.5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их Заявителю.

Пунктом 6 предусмотрена обязанность сетевой организации в течение 15 дней с момента проверки выполнения заявителем технических условий, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, направить заявителю акт о технологическом присоединении, акт оказания услуг по присоединению к электрической сети, для подписания.

С учетом параметров подключаемой электрической нагрузки и удаленности энергопринимающего устройства от объектов электросетевого хозяйства АО «Оборонэнерго», в соответствии с Правилами плата за технологическое присоединение определена в размере 550 рублей.

Из материалов дела следует, что денежная сумма в размере 550 руб. в счет исполнения обязательств по договору от 26.04.2017 г№ г., заключенному между сторонами, была оплачена истицей в полном объеме.

Вместе с тем, доказательств, свидетельствующих о выполнении истицей мероприятий возложенных на нее п. 8 договора от 26.04.2017 г. № г., заключенному между сторонами и разделом 11 Технических условий, а также доказательств уведомления ответчика о выполнении этих мероприятий суду не представлено.

Как следует из пункта 11 технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 26.04.2017 г. № г., заключенному между сторонами, на истицу возлагалась обязанность по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя:

-монтаж ВРУ -0,4 кВ (вводно-распределительное устройств) на 15 кВт для энергоснабжения энергопринимающих устройств;

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения, указанной в п.7 технических условий, до ВРУ – 0,4 кВ объекта заявителя;

- границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон определить на контактном соединении шлейфов провода на расположенной не далее 25 м от границ участка заявителя опоре, планируемой к строительству ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА в сторону ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя;

- расчетный узел учета электрической энергии (мощности) установить на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон, либо в месте, максимально приближенном к границе. Расчетный узел учета оборудовать прибором, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.

- разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

Вместе с тем, материалы дела не содержат и в судебное заседание не были представлены доказательства, подтверждающие, что истица, после выполнения своей части мероприятий в границах участка уведомила сетевую организацию о выполнении технических условий.

Также суду не были представлены доказательства, подтверждающие, что по окончанию строительно- монтажных работ на своем участке истица совместно с представителем филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» приняла участие в составлении акта осмотра (обследования) электроустановки, акта о выполнении технических условий, акта допуска к эксплуатации приборов учета.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в качестве своих доводов и возражений.

Оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, с учетом положений п. 1 ст.ст. 60, 67 ГПК РФ, принимая во внимание условия, предусмотренные договором от ДД.ММ.ГГГГ№ г., заключенным между сторонами, суд приходит к выводу о том, что вина АО «Оборонэнерго» в неисполнении обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ№ отсутствует, поскольку ответчик принял все меры для надлежащего исполнения обязательства (п. п. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ), тогда как истцом своевременно не выполнены обязательства по исполнению мероприятий и уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий, что повлекло нарушение установленных сроков по осуществлению технологического присоединения, невозможность исполнения мероприятий по технологическому присоединению по обстоятельствам, не зависящим от сетевой организации, свидетельствует об отсутствии виновных действий со стороны АО «Оборонэнерго» и факта нарушения прав потребителя.

Согласно положениям ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей не предоставленному исполнению.

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 указанной статьи, применяются, если законом или договором не предусмотрено иное.

Согласно ч. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу части 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Таким образом, из буквального толкования указанных норм права следует, что, применительно к данным правоотношениям, бремя доказывания распределяется следующим образом: истец обязан доказать факт оплаты денежных средств по договору, а также проведение всех предусмотренных договором мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также доказательства, свидетельствующие об уведомлении ответчика о выполнении данных мероприятий; на АО «Оборонэнерго», в свою очередь, возлагается обязанность по предоставлению доказательств исполнения условий договора, но только в том случае, если истцом будут исполнены вышеперечисленные действия.

Вместе с тем, суд обращает внимание, что ФИО1 не представлено доказательств, достоверно свидетельствующих о том, что все необходимые мероприятия по присоединению участка к электросетям были ею осуществлены, в связи с чем у АО «Оборонэнерго», в силу положений ст. 328 ГК РФ, не возникло обязанности по присоединению к электросетям неподготовленного участка истца.

Более того, как следует из ответа АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский» от 08.10.2021 г., направленного в адрес истицы, 30.10.2020 г. Приказом Департамента энергетики Приморского края №ПР-130 была утверждена инвестиционная программа филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы, направленная на реализацию мероприятий по строительству вышеуказанных объектов электросетевого хозяйства. Срок проведения указанных мероприятий рассчитан на четыре года. Согласно указанной программе, закончены проектные работы по строительству внешних эклектических сетей. Выполнено строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110\10 кВ «Казармы» до новой РТП 10\6 кВ (16,5 км) «под ключ». Выполнено строительство новой РТП 10\6 кВ и кабельной линии 6 кВ от новой РТП 10\6 до ТП-271. Закончено проектирование внутренних сетей для подключения заявителей расположенных в массиве «Синяя сопка», в настоящее время ведутся работы по выполнению строительно-монтажных работ внутренних электрических сетей 10кВ и 0,4 кВ. После осуществления мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства в целях энергоснабжения объектов, расположенных в массиве «Синяя сопка» в соответствии с инвестиционной программой филиалом «Приморский» АО «Оборонэнерго» будет осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям объекта истца, в связи с чем суд приходит к выводу, что ответчиком, со своей стороны, были осуществлены необходимые действия по присоединению участка истца и невыполнение условий договора вызвано исключительно бездействием самой ФИО1

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований, основанных на положениях ч.1 ст. 27 Закона о защите прав потребителей.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований истца о возложении на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение к электросетям принадлежащего ей земельного участка, не имеется.

Поскольку требования о взыскании пени, компенсации морального вреда, штрафа являются производными от вышеназванных требований, то они также удовлетворению не подлежат, в связи с чем, требования ФИО1 не подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В иске ФИО1 к АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Приморский» о защите прав потребителей, - отказать.

Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд через Первомайский районный суд г. Владивостока в течение месячного срока.

Мотивированный текст решения суда изготовлен 24.11.2021 г.

Судья: О.Е.Анциферова