Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее – ОАО «МРСК Урала» к ФИО2 о расторжении договора технологического присоединения, взыскании неустойки,

установил:

Представитель ОАО «МРСК Урала» обратился в суд с иском, указав, что 21.06.2019 между сетевой организацией ОАО «МРСК Урала» и ФИО2 заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, а ФИО2 обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Размер платы за технологическое присоединение определен в сумме 550 рублей, в том числе НДС (20 %) 91 рубль 67 копеек, которые ФИО2 оплатила полностью.

В настоящий момент сетевая организация не имеет возможности выполнить физическое присоединение объекта ФИО2, т.к. с ее стороны не выполнена часть технических условий.

Кроме того, сетевой организацией была проведена проверка, по результатам которой был подтвержден факт отсутствия намерения ФИО2 создать объект технологического присоединения, поэтому договор в части фактического присоединения не может быть исполнен.

Просит расторгнуть договора № от 21.06.2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ОАО «МРСКЛ Урала» и ФИО2, взыскать с ФИО2 в пользу ОАО «МРСК Урала» неустойку в размере 9 900 рублей за период с 22.12.2019 по 22.12.2020, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 400 рублей.

Представитель истца ФИО1, действующая на основании доверенности, в судебном заседании требования поддержала по доводам, изложенным в иске, дала пояснения аналогично изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, о чем имеется обратное уведомление, в связи с чем, в соответствии с ч. 1 ст. 233 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть дело при данной явке в порядке заочного производства. В ранее представленном отзыве на иск ответчик указала, что с предъявленными требованиями не согласна. Из буквального текста договора, заключенного с сетевой организацией, отсутствует возложение обязанностей на нее по выполнению конкретных работ. Существо обязанностей сводится к требованиям о выполнении правил в части уведомления, участия в осмотре, подписании акта, оплате услуг. Таким образом, установленный в п. 5 договора срок не относится к обязанностям ФИО2 Кроме того, срок действия технических условий составляет 2 года, который на данный момент не истек. Также, в настоящее время она не имеет возможности осуществить мероприятия по выполнению работ по монтажу электроустановок и электропроводки по финансовым причинам и в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (л.д. 61-62).

Суд, заслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, приходи к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с ч. 1 ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ч. 1 ст. 310 ГК РФ).

Положениями ст. 539 ГК РФ установлено, что по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

В силу положений ч. 1 ст. 548 ГК РФ правила, предусмотренные статьями 539 - 547 настоящего Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Положениями ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно абз. 2 п. 3остановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В соответствии с п.п. 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащим им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.

В силу п. 16.3 Правил технологического присоединения, в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Как следует из п. 16 Правил технологического присоединения договор должен содержать следующие существенные условия: обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Согласно ч.2 ст.450 ГК РФ по требованию одной из сторон, договор, может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того на, что она была вправе рассчитывать при заключении договора.

На основании ч.2 ст.452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Судом установлено, что 21.06.2019 между ОАО «МРСК Урала» и ФИО2 заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № (л.д. 10-12).

Согласно п. 1 договора максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 6 кВт, категория надежности – 3, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,22 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств – о кВт.

В соответствии с п. 4 договора технические условия № от 29.05.2019 являются неотъемлемой часть договора и приведены в приложении.

Обязанности заявителя по выполнению работ в рамках договора об осуществлении технологического присоединения сетям закреплены в п. 11 технических условий № от 29.05.2019

В п. 5 сторонами определен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 28.12.2018 №-тп и составляет 550 рублей, в том числе НДС (20 %) 91 рубль 67 копеек (п. 10 Договора).

Указанную сумму ответчик ФИО2 оплатила полностью при заключении договора.

Пунктом 16 Договора установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определённой в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

26.12.2019 истцом в адрес ответчика ФИО2 направило письмо, в котором сетевая организация указала, что готова произвести подключение энергопринимающих устройств потребителя и просила направить в их адрес уведомление о готовности энергопринимающих устройств к приему напряжения. Однако указанное уведомление было ответчиком проигнорировано (л.д. 17).

Кроме того, ответчику ФИО2 был направлен проект дополнительного соглашения о продлении сроков мероприятий по технологическому присоединению с 21.12.2019 до 21.06.2020, который также стороной ответчика оставлен без внимания (л.д. 19-20).

В ходе проведенной 02.12.2020 проверки установлено, что мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ответчиком не произведены (л.д. 32-33).

В связи с нарушением срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению жилого дома, 23.12.2020 в адрес ответчика направлено соглашение о расторжении вышеуказанного договора (л.д. 27-31).

Суд считает, что в судебном заседании нашел свое подтверждение факт нарушения ответчиком ФИО2 условий договора № от 21.06.2019, а именно в установленные договором сроки не исполнила свои обязательства по проведению мероприятий на технологическое присоединения жилого дома к электрическим сетям.

Суд отклоняет доводы ответчика о невозможности осуществить мероприятия по выполнению работ по монтажу электроустановок и электропроводки по финансовым причинам и в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации, поскольку каких-либо доказательств, свидетельствующих о невозможности выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям дома в установленный договором срок, ответчиком не представлено.

Возражения ответчика со ссылкой на отсутствие ее обязанности по выполнению конкретных работ и мероприятий в рамках договора об осуществлении технологического присоединения сетям, сроках выполнения этих мероприятий, судом также отклоняются, поскольку они основаны на неверное толкование условий договора. Мероприятия необходимые для выполнения работ по договору, со стороны заявителя прямо указаны в технических условий № от 29.05.2019. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора для обеих сторон.

Поскольку ответчик ФИО2 нарушила свои обязательства по заключенному с истцом ОАО «МРСК Урала» договору, суд, руководствуясь указанными выше положения закона и условий договора, приходит к выводу об удовлетворении требований истца о расторжении договора, взыскании неустойки.

Истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере 9 900 рублей за период с 22.12.2019 по 22.12.2020(из расчета: (550х5%) х 360 дней). Представленный истцом расчет судом проверен, является арифметически неверным. Расчет неустойки за указанный период составляет 10 092 рубля 50 копеек ((550х5%) х 367 дней). Вместе с тем, учитывая положения ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, в силу которой суд принимает решение по заявленным истцом требованиям, суд определяет к взысканию с ответчика в пользу истца неустойку в размере 9 900 рублей.

Таким образом, с ответчика ФИО2 в пользу истца ОАО «МРСК Урала» подлежит взысканию неустойка за период с 22.12.2019 по 22.12.2020 в размере 9 900 рублей.

На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика ФИО2 в пользу истца ОАО «МРСК Урала» подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 400 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор№ от 21.06.2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ОАО «МРСК Урала» и ФИО2.

Взыскать с ФИО2 в пользу ОАО «МРСК Урала» неустойку в размере 9 900 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 400 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: подпись.

Копия верна. Судья: Ю.А. Долгих