Гражданский кодекс часть 1

Истец Шмаков А.В. предъявил иск к ООО «....» о защите прав потребителя, в обоснование иска указал, что между ним и ООО «....» (дата) заключен договор на монтаж и отделку бассейна по адресу: ..... Срок выполнения работ по договору составляет .... рабочих дней после получения Подрядчиком предоплаты согласно 1 этапа Графика финансирования. Предоплата Заказчиком была осуществлена (дата). Всего Заказчиком, по договору, было перечислено Подрядчику .... рублей. До настоящего времени работы по договору выполнены частично, на сумму .... рублей. Частичное выполнение работ подтверждается актом о проведении гидроиспытаний от (дата), включающих в себя проведение работ указанных в п. 1-6 приложения (№) Договора. Установленный договором срок выполнения работ в количестве .... рабочих дней истек (дата). В соответствии с правами, предоставленными Истцу (потребителю) п. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). О своем отказе от исполнения договора Истец проинформировал Ответчика заявлением, направленным в его адрес ценным письмом (дата). Данное заявление получено Ответчиком (дата). Также согласно п. 1 ст. 28 Закона потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. На этом основании Истец просит возместить ему убытки в размере .... рублей, определенные в соответствии с оплаченными им, но не выполненными Ответчиком работами по Договору. Согласно п. 5 ст. 28 Закона в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных п. 1 ст. 28 Закона. Период просрочки выполнения работ с (дата). по (дата). составляет .... дней. На этом основании Истец просит выплатить ему неустойку в размере .... рублей. Расчет неустойки : сумма оплаченных истцом работ - .... руб. х 3% : .... дней х .... дней = .... руб. Также Истцом в отсутствие дополнительного соглашения к договору (дата). были выплачены Ответчику денежные средства в размере ..... В силу положений п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). На основании изложенного Истец просит Ответчика вернуть денежные средства в размере ..... Так как Ответчик пользуется денежными средствами Истца, полученными им безосновательно, то в силу ст. 395 ГК РФ на сумму этих денежных средств подлежат уплате проценты. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Период пользования Ответчиком денежными средствами Истца с (дата). по (дата). составляет .... дней. На этом основании Истец просит выплатить ему проценты за пользование чужими денежными средствами в размере .... руб. Расчет процентов: .... руб. х 8,25% : .... дней х .... дней = .... руб. Ст. 15 Закона предусмотрена компенсация морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. Ответчиком нарушены права Истца как потребителя, предусмотренные Законом, и на этом основании Истец просит компенсировать ему причиненный моральный вред, который он оценивает в размере .... рублей. Просил: взыскать с ООО «....» в счет возврата по договору .... рублей .... копеек, неустойку за период с (дата) по (дата) ...., неосновательное обогащение ...., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с (дата) по (дата) ...., компенсацию морального вреда .... рублей, возврат госпошлины .... рублей .... копеек.

В судебном заседании представитель истца Шмакова А.В. Гусев Д.Н. иск поддержал и просил учесть что в соответствии с постановлением Верховного Суда РФ при удовлетворении требований суд взыскивает штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований не зависимо от того заявлены ли такие требования.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, суд с согласия представителя истца счел возможным рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного судопроизводства.

Судом установлено, что между истцом Шмаковым А.В. и ООО «....» (дата) заключен договор на монтаж и отделку бассейна по адресу: ..... Срок выполнения работ по договору составляет .... рабочих дней после получения Подрядчиком предоплаты согласно 1 этапа Графика финансирования. Предоплата Заказчиком была осуществлена (дата). Всего Заказчиком, по договору, было перечислено Подрядчику .... рублей. До настоящего времени работы по договору выполнены частично, на сумму .... рублей. Частичное выполнение работ подтверждается актом о проведении гидроиспытаний от (дата), включающих в себя проведение работ указанных в п. 1-6 приложения (№) Договора. Установленный договором срок выполнения работ в количестве .... рабочих дней истек (дата). Истцом в отсутствие договора (дата). были выплачены Ответчику денежные средства в размере .... копеек. Истцу стало очевидным, что работа не будет выполнена в срок, о своем отказе от исполнения договора Истец проинформировал Ответчика заявлением, направленным в его адрес ценным письмом (дата). Данное заявление получено Ответчиком (дата)

Суд приходит к выводу об удовлетворении иска частично по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Так как установленный договором срок выполнения работ истек (дата), то (дата) истец вправе отказаться от договора потребовать полного возмещения убытков. На основании изложеного иск в части возврата по договору .... подлежит удовлетворению.

Согласно п. 5 ст. 28 Закона в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных п. 1 ст. 28 Закона.

Суд принимает расчет истца о размере и сроке просрочки с (дата). по (дата). и приходит к выводу о взыскании неустойки ....

Неисполнение договора нарушило права истца как потребителя и причинило моральный вред.

В соответствии со ст. 15 Закона в моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Суд учитывает требования разумности и справедливости, характер нарушений прав потребителя и считает необходимым установить размер компенсации морального вреда в сумме .... рублей.

В соответствии со ст. 13 Закона при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

На основании изложенного, подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований истца о возврате суммы по договору и неустойки в размере ....

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Так как .... выплачены истцом ответчику в отсутствии договора, то являются неосновательным обогащением и подлежат возврату.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Так как только (дата) истец заявил о возврате денежных средств, которое было получено ответчиком (дата)., то начало течения срока неправомерного пользования денежными средствами истцом определено неправильно.

В заявлении о возврате неосновательного обогащения срок исполнения требований не указан, к данному требованию положения закона «О защите прав потребителей не применяются.

В силу ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Добровольный срок возврата неосновательного обогащения до (дата) г.

Период пользования Ответчиком денежными средствами Истца с (дата). по (дата). составляет .... дней. Проценты за пользование чужими денежными средствами составляют: ..... х .... : .... дней х .... дней = .....

С учетом положений ст.98 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика в пользу истца возврат госпошлины .....

Руководствуясь ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Иск Шмакова А.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «....» в пользу Шмакова А.В. в счет возврата по договору ...., неустойку за период с (дата) по (дата) ...., неосновательное обогащение ...., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с (дата) по (дата) ...., компенсацию морального вреда ...., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований ...., возврат госпошлины ...., всего взыскать .....

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Истринский городской суд в течение месяца, а заявление об отмене заочного решения может быть подано в Истринский городской суд в течение 7 дней со дня вручения копии решения.

Председательствующий:

Решение составлено (дата) г.