Гражданский кодекс часть 1

Емельяновский районный суд Красноярского края в составе председательствующего судьи Ежелевой Е.А. при секретаре Кротовой Н.А. с участием представителя истца ФИО4, представителя ответчика – ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с иском к ОАО «МРСК Сибири», в котором просил признать недействительным п. 5 Договора № 20.24.5454.12 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения, обязать филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» выполнить обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, а именно жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в точке присоединения, определенной техническими условиями согласно Договору от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения № 20.24.5454.12; взыскать с филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» неустойку в размере 89 932 рубля 05 копеек; компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке обязанности удовлетворить требования потребителя в размере 50 % от присужденной потребителю суммы.

В судебном заседании представитель истца ФИО6 отказалась от иска в части требований о признании недействительным п. 5 Договора № 20.24.5454.12 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения, об обязании филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» выполнить обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, а именно жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в точке присоединения, определенной техническими условиями согласно Договору от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения № 20.24.5454.12, в связи с чем производство по делу было прекращено, и поддержала требования о взыскании неустойки в размере 89 932 рубля 05 копеек, компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке обязанности удовлетворить требования потребителя.

В обоснование вышеназванных исковых требований указано, что истец с семьей проживают в доме по адресу: <адрес>; данный дом истец прибрел по договору дарения у ФИО7; последняя ранее заключила с ответчиком Договор № 20.24.5454.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ДД.ММ.ГГГГ; согласно п. 1 данного договора ответчик принял на себя обязательства оказать услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а именно жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в точке присоединения, определенной техническими условиями; во исполнение договора истец согласно п. 10 и п. 11 Договора оплатил услугу в сумме 3 133 рубля 33 копейки; срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно п. 5 договора составил один год и истек ДД.ММ.ГГГГ; однако ответчик свои обязательства по вышеназванному договору не исполнил, в связи с чем в силу п. 17 Договора обязан уплатить неустойку в размере 89 932 рубля 05 копеек, в силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке обязанности.

Представитель ответчика ФИО8 иск не признала, ссылаясь на доводы, изложенные в письменном отзыве на иск от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» с исковыми требованиями не согласно, так как считает, что ФИО10 не имеет права требовать исполнения договора, который с ним не заключался; Договор № 20.24.5454.12 заключен был между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ; согласно же п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами; в соответствии с п. 59 этих же Правил Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в следующих случаях:

а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении;

б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;

в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим присоединением энергопринимающих устройств;

новый собственник согласно п. 61 вышеназванных Правил к заявлению о переоформлении документов прилагает следующие документы:

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя;

в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной);

е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта (л.д. 62-64).

В отзыве от ДД.ММ.ГГГГ ответчик ссылается также на ошибочность расчета неустойки, сделанного истцом, на несоразмерность этой неустойки последствиям нарушения, на отсутствие доказательств, подтверждающих факт причинения морального вреда (л.д. 48).Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и ФИО7 заключен был договор № 20.24.5454.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя; в частности, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения смотра с соблюдением срока, установленного п. 5 договора (1 год со дня заключения договора), осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя (л.д. 11-17).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 подарила вышеназванный жилой дом и земельный участок ФИО2; право собственности последнего зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 7, 8).

С заявлением о переоформлении документов в связи со сменой собственника истец, как следует из объяснений его представителя, не обращался.

Согласно п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Согласно п. 59 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в следующих случаях:

а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении;

Пунктом 67 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, установлено, что сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает в период действия договора дубликаты ранее выданных технических условий, а в случае смены собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств - технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

Пунктом 69 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, установлено, что при получении заявления о переоформлении документов в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств или с наступлением иных обстоятельств, вследствие которых возникает необходимость внесения иных изменений, а также в связи с необходимостью указания в них информации о максимальной мощности, если заявителем представлены в сетевую организацию документы, указанные в подпунктах "в" и "г" или "е" пункта 62 настоящих Правил, или такие документы имеются в наличии у сетевой организации (с учетом пункта 66 настоящих Правил), сетевая организация не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, переоформленные документы о технологическом присоединении.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).

Статья 309 ГК РФ предусматривает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 312 ГК РФ если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.

Как установлено в судебном заседании, истец не обращался к ответчику с заявлением о переоформлении документов в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, и документы о технологическом присоединении, включая договор, не переоформлялись на истца.

Таким образом, истец не является стороной Договора № 20.24.5454.12 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, заключенного между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и ФИО7, следовательно, у него отсутствует право требовать от ответчика исполнения обязательств по нему и право привлекать к ответственности за нарушение сроков исполнения этих обязательств, то есть требовать выплаты неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

При таких обстоятельствах, с учетом вышеприведенных норм права суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО2 к открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о взыскании неустойки в размере 89 932 рубля 05 копеек, компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей, штрафа на несоблюдение в добровольном порядке обязанности удовлетворить требования потребителя отказать.

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Емельяновский районный суд в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Председательствующий: подпись

Копия верна:

Судья Емельяновского РС Е.А.Ежелева