Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ОАО «Омсктрансстрой» о взыскании стоимости выполненных работ по договору подряда,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с требованием о взыскании с ОАО «Омсктрансстрой» ИНН №, ОГРН № в пользу истца 235 493 431,59 рублей, задолженности за выполненные, но неоплаченные работы по Договору строительного подряда от «ДД.ММ.ГГГГ г. №.

Свои требования мотивирует тем, что в 2003 году акционерами было принято решение произвести реконструкцию и поручить подрядчику ФИО2 (по совместительству директору ОАО «Омсктрансстрой») провести ремонтно-восстановительные работы на 35 объектах недвижимости. Многие из этих объектов недвижимости существовали фактически только на бумаге и были полностью разрушены. Эти решения были оформлены решением собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ и решением совета директоров от ДД.ММ.ГГГГ. При принятии решения были проведены оценочные работы независимым оценщиком. Сами отчеты не сохранились, (хранитель отчетов ОАО «Омсктрансстрой»). Но имеется справка предприятия ООО «Независимая экспертиза» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой говорится что этой фирмой проводились оценки по определению затрат по 35 объектам недвижимости и прогнозируемые оценки стоимости пяти зданий и делались заключения специалистов. Об этом также указывается в протоколах собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ совета директоров от ДД.ММ.ГГГГ. Значительная часть объектов на момент заключения договора фактически не существовала и фактически была заново построена подрядчиком. В соответствии с решением собраний акционеров и совета директоров в 2008 году был заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Задержка в заключений договора объяснялась тем, ни у подрядчика ни у заказчика не было необходимых средств для оплаты работ. Работы были начаты в 2009 году и проводились в период с 2009 по 2015 годы. При начале строительства 25 объектов недвижимости были переданы подрядчику по акту приема-передачи объектов. При строительстве широко использовалась автотранспортная техника, принадлежащая аффилированной с подрядчиком фирмой ООО <данные изъяты> у которой было более 200 единиц автотранспортной техники. Услуги автотранспортной техники при строительстве составляли более 20 млн. в год. Сохранились путевые листы в электронной форме за один квартал 2009 и четыре квартала 2010 годы. Данные по этим путевым листам указаны в документе, за подписью директора ООО <данные изъяты> В период с 2010 года по 2014 годы оплата поступала по договору подряда, затем финансирование работ от Заказчика прекратилось, и после этого работы фактически были приостановлены. Подрядчик в соответствии с договором выполнил работы на 25 объектах недвижимости. Работы были приняты заказчиком, что подтверждается 25 сметам, 25 актами приема-передачи работ формы КС-2 и справками о стоимости выполненных работ КС-3. Заказчик свои обязательства по оплате работ не выполнил в полном объеме. Задолженность заказчика перед подрядчиком составила 235 493 431,59 руб. Соответствие рыночной стоимости строительных работ и стоимости выполненных работ, указанных в подписанных сторонами актах выполненных работ, на 25 объектах недвижимости, подтверждаются заключениями специалистов № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненные фирмой ООО <данные изъяты> Подрядчик дважды направлял в адрес заказчика претензии о выплате сумы задолженности за выполненные и неоплаченные работы. Заказчик сумму задолженности признал, что подтверждается соглашением от ДД.ММ.ГГГГ и двумя актами сверки. Ответом на претензию Заказчик предложил обратиться в суд. Просит иск удовлетворить.

Истец, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, просил дело рассмотреть в его отсутствие.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме, по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, направили свои возражения, в которых просят отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке заочного производства в соответствии со ст. 233 – 237 ГПК РФ.

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителя истца, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, протоколом внеочередного собрания акционеров ОАО «Омсктрансстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на повестке дня был разрешен вопрос одобрения предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ по проведению ремонтно-восстановительных работ, в котором фактически предполагается, что часть здания должна быть построена заново с нулевого цикла на условиях долевого строительства. На этих условиях предполагается восстановить и отремонтировать здания, железнодорожные пути, автомобильные пути, ливневую канализацию, теплотрассы в период до 2019 года.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Омсктрансстрой» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО2 был заключен договор подряда № на ремонтно-восстановительные работа, объектов недвижимости принадлежащий ОАО «Омсктрансстрой», согласно которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика ремонтно-восстановительные работы зданий, железнодорожных путей и автомобильных путей, ливневой канализации, теплотрассы, а именно:

здание бывшей мастерской с бытовыми помещениями по адресу <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации права собственности), площадью приблизительно <данные изъяты> м2; с переделкой в офисное помещение;

здание бывшей РММ по адресу <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации прав собственности а), площадью приблизительно <данные изъяты> м2, с переделкой в офисное помещение;

здание бывшего опалубочного цеха по адресу <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации права собственности), площадью приблизительно <данные изъяты> м2 с переделкой в офисное помещение;

здание бывшей мастерской по адресу г. <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации права собственности), площадью приблизительно <данные изъяты> м2; с переделкой в офисное помещение;

здание нежилое: камера твердения, по адресу <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации права собственности), площадью приблизительно <данные изъяты> м2, с переделкой в офисное помещение;

здание нежилое по адресу <адрес> полностью разрушено, нет государственной регистрации права собственности), площадью приблизительно <данные изъяты> м2;

здание склад хранения имущества по адресу <адрес> (здание полностью разрушено), площадью приблизительно <данные изъяты> м2, литера БА;

здание нежилое, проходная по адресу <адрес> (здание в аварийном состоянии требует полную реконструкцию), площадью приблизительно <данные изъяты> м2, литера ЕЕ;

здание эстакада для хранения стекла по адресу <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации права), площадью приблизительно <данные изъяты> м2; с переделкой в офисное помещение;

здание нежилое, котельная по адресу <адрес> (здание в аварийном состоянии требует полную реконструкцию), площадью приблизительно <данные изъяты> м2, литера ЧЧ1;

здание нежилое склад РМХ по адресу г <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации права собственности), площадью приблизительно <данные изъяты> м2; с переделкой в гаражное помещение;

нежилое здание, склад по адресу <адрес> (здание полностью разрушено), площадью приблизительно <данные изъяты> м2; с переделкой в гаражное помещение, литера Ж,Ж1,Ж2;

здание нежилое склад по адресу <адрес> (здание полностью разрушено), площадью приблизительно <данные изъяты> м2; с переделкой в гаражное помещение, литера 3;

здание нежилое склад по адресу <адрес> (здание полностью разрушено), площадью приблизительно <данные изъяты> м2; с переделкой в гаражное помещение, литера Е;

здание нежилое Водогрейка по адресу <адрес> (здание полностью разрушено), площадью приблизительно <данные изъяты> м2, литера АЖ;

здание нежилое Гараж по адресу <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации права), площадью приблизительно <данные изъяты> м2;

здание нежилое склад пожарный по адресу <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации права) площадью приблизительно <данные изъяты> м2;

здание нежилое Склад по адресу <адрес> (здание находится в аварийном состоянии, требуется полная реконструкция), площадью приблизительно <данные изъяты> м2, литера ЦЦ;

здание нежилое Гараж на 5 автомобилей по адресу: <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации права), площадью приблизительно <данные изъяты> м2;

здание нежилое Временный склад цемента, по адресу <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации права), площадью приблизительно <данные изъяты> м2;

здание нежилое Гараж для автомобилей по адресу <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации права), площадью приблизительно <данные изъяты> м2;

Нежилое двухэтажное здание Контора, общей площадью <данные изъяты> м2, (здание в аварийном состоянии требует полную реконструкцию) по адресу <адрес>

нежилое одноэтажное здание; Дом КДМ, по адресу <адрес> (здание полностью разрушено, нет государственной регистрации права), площадью приблизительно <данные изъяты> м2;

Железнодорожные пути подъездные протяженностью, <данные изъяты> м по адресу <адрес>железнодорожные пути на 70% полностью изношены и частично разрушены, требуется полная реконструкция),

внутризаводские железнодорожные путч, общей длины <данные изъяты> км, г попе воженные по адресу <адрес> (железнодорожные пути на 70% полностью изношены и частично разрушены, требуется полная реконструкция).

теплотрассу общей длины <данные изъяты> км, расположенные по адресу <адрес>. (трубы на 95% полностью изношены и частично разрушены, требуется полная реконструкция).

Автомобильные пути подъездные протяженностью, <данные изъяты>, м по адресу <адрес> (автомобильные пути на 75% полностью изношены и частично разрушены, требуется полная реконструкция),

Нежилое здание. ДОЦ, столярный цех, общей площадью <данные изъяты> м2, здание в аварийном состоянии требует полную реконструкцию) по адресу <адрес> литера ДД-ДД2;

Нежилое здание, бетонный цех ЖБК общей площадью <данные изъяты> м2, здание в аварийном состоянии требует ремонта) по адресу <адрес>

Нежилое здание, контора заводоуправления, бетонный цех ЖБК общей площадью 499,6м2 здание в аварийном состоянии требует ремонта) по адресу <адрес>

Нежилое здание БСУ склад цемента (новый недостроенный) по адресу <адрес>

Нежилое здание склад по адресу <адрес>, общей площадью <данные изъяты> м2 (новый недостроенный),

Нежилое здание склад гипса (находится в аварийном состоянии подлежит полному сносу и реконструкции) по адресу <адрес> общей площадью <данные изъяты> м2, литера ME

Нежилое здание склад керамзита (находится в аварийном состоянии подлежит полному сносу и реконструкции) по адресу <адрес>, общей площадью <данные изъяты> м2, литера МО-М4О4,

Водопровод и канализационная система по адресу <адрес>

Пунктом 1.2 срок выполнения работ составляет: Начало работ с момента подписания данного договора, окончание работ не позднее действия ДД.ММ.ГГГГ.

Цена договора составила 400 000 000 рублей из расчета 25 000 рублей за 1 кв.м. за офисное помещение (а также помещения переделанные в офисные), 12 000 руб. за кв.м. гаражных и складских помещений; и 10 000 рублей за 1 погонный метр железнодорожных путей и теплотрассы и 5 000 рублей за 1 кв.м. ремонта дорог и ливневой канализации. Данная стоимость работ дана как предварительная, для определения стоимости договора, окончательная стоимость работ определяется на основании смет и актов выполненных работ формы КС2, КС3.

Согласно ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

Из справки ООО «Независимая экспертиза» от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что следует, что в 2003 году ими проводилось определение затрат на ремонтно-восстановительные работы для 35 объектов недвижимости, принадлежащие ОАО «Омсктрансстрой» по следующим адресам: <адрес> В настоящий момент предоставить копии отчетов, либо иную информацию по их содержанию не предоставляется возможным в силу давности оказанных услуг и, вследствие этого, отсутствия каких либо сохранившихся копий или материалов.

Как установлено из заключении специалистов ООО «Профэкс», актов приемки выполненных работ объектов (Том 1, л.д. 143-255, Том 2, л.д.1-82), указанных в договоре подряда №, работы произведена на сумму 317 443 781,59 руб., что также подтверждается справками о стоимости выполненных работ.

В силу ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание своих требований или возражений.

Так, ответчиком не было предоставлено никаких доказательств, что истцом работы не выполнены, либо выполнены не в полном объеме, а также в результате виновных действий истца ответчик не имеет возможности ввести объекты в эксплуатацию. Кроме того ответчик на день рассмотрения дела в судебное заседание не явились, заявленную сумму к взысканию не оспаривали, также как и не оспаривали акты выполненных работ, заключения специалистов.

Дело рассмотрено по имеющимся в деле доказательствам.

Согласно расчета, представленного истцом, сумма выполненных работ согласно актам выполненных работ составляет 317 443 781,59 рублей, из которых: 49 697 200 руб. – оплата по договору в счет выполненных работ по расходно-кассовым ордерам; - 28 453 150 руб. – оплата по договору в счет выполненных работ поставками материалов и оборудования; - 3 800 000 рублей – оплата по договору в счет выполненных работ векселями 9 в счет взаимозачета).

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составляет 235 493 431,59 рублей.

При данных обстоятельствах, суд считает, что требования истца о взыскании задолженности по договору подряда подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. 309, 310, 740, Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 194- 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО2 - удовлетворить.

Взыскать с ОАО «Омсктрансстрой» в пользу ФИО2 задолженность по договору строительного подряда от 05 февраля 2008 года в размере 235 493 431, 59 рублей.

Заочное решение может быть обжаловано ответчиком путём подачи в Ленинский районный суд г. Тюмени заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.

Заочное решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене данного решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента вынесения мотивированного рушения путем подачи апелляционной жалобы в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени.

Председательствующий судья (подпись) А.Н. Дудниченко

Мотивированное решение изготовлено 7 июня 2019 года.

Председательствующий судья (подпись) А.Н. Дудниченко