Гражданский кодекс часть 1

Октябрьский районный суд г.Иркутска в составе: председательствующего судьи Островских Я.В., при секретаре Непомнящих А.В., с участием истца ФИО2, представителя ответчика ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ФИО2 к МУП «Водоканал» Адрес о взыскании убытков и неустойки,

У С Т А Н О В И Л :

В обоснование исковых требований, с учетом изменений, указано, что ДатаФИО6 (заказчик) и МУП «Водоканал» Адрес (исполнитель) заключили договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата, что подтверждается договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата с приложениями № к договору. В соответствии с условиями договора (п.п. 1.1) ответчик обязался выполнить действия по подготовке централизованных систем водоснабжения и или водоотведения к подключению объекта «Индивидуальный жилой дом», принадлежащего заказчику на праве собственности с целевым назначением: для эксплуатации индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями на земельном участке, на котором планируется эксплуатация подключаемого объекта, площадью 594 кв.м., распложенного по адресу: Адрес, корп. А, и подключить его к эксплуатируемым исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, а заказчик обязался выполнить действия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) к эксплуатируемым ответчиком централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения и внести плату за подключение (технологическое присоединение) в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 2.1 договора срок осуществления мероприятий по подключению объекта к централизованной системе водоснабжения составляет не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении. Согласно п.4.1.1 договора исполнитель принял на себя обязательства выполнить мероприятия до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия (в том числе технические) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению объекта к централизованной системе водоснабжения и /или водоотведения включенные в инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Адрес на 2011-2015 годы», утвержденную ФИО1 от Дата№ в соответствии с Перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения - Приложение № к настоящему договору. Пункты 2.1 и 4.1.1 договора в своей взаимосвязи позволяют сделать вывод о том, что общий срок выполнения исполнителем принятых на себя обязательств по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от 09.06.2015г. составлял не более 18 месяцев с даты заключения договора и истекал Дата. Соответственно, до Дата исполнитель по условиям договора должен был спроектировать и построить сеть водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, то есть осуществить мероприятия по подводке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к точке/точкам подключения (технологического присоединения) и/или завершить выполнение действий по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению объекта (п.3.10. договора), которые включают в себя выполнение до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятий (в том числе технических) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения (п.4.1.1 договора), создав тем самым необходимые условия для подключения (технологического присоединения) Объект капитального строительства к эксплуатируемым исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения и предоставления заказчику услуг по водоснабжению и/или водоотведению. Пунктом 6.1 договора предусмотрена плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в размере ........, в том числе НДС 18 % - ......... Во исполнение п.6.3 договора заказчик Дата и Дата внес на расчетный счет исполнителя указанную в п.6.1 договора плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в размере ........, в том числе: ........ (15 % платы за подключение (технологическое присоединение); ........ (50 % платы за подключение (технологическое присоединение). Однако, исполнитель в нарушение договора сеть водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, в установленный договором срок до Дата не спроектировал и не построил, то есть не осуществил мероприятия по подводке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к точке/точкам подключения (технологического присоединения), и не завершил выполнение действий по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению объекта (п.3.10 договора), которые включают в себя выполнение до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятий (в том числе технических) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения (п.4.1.1 договора), что в свою очередь сделало невозможным исполнение заказчиком своих обязательств по выполнению мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому) присоединению объекта к эксплуатируемым исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в соответствии с п.5.1.1 договора, в том числе в связи с отсутствием освидетельствованной точки подключения на границе земельного участка заказчика: от водопроводной линии Д-100 мм в районе жилого дома по Адрес. То есть, исполнитель принятые на себя обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата в установленный договором срок не исполнил, чем нарушил п.1 ст.27 Закона РФ «О защите прав потребителей», права заказчика. Дата в целях восстановления (защиты) своих прав, нарушенных исполнителем, заказчик заключил с ФИО2 договор «О возмездном оказании юридических услуг» от Дата Заказчик Дата в соответствии с п.9.1 договора предъявил исполнителю подготовленную истцом в интересах заказчика претензию от Дата, согласно которой заказчик потребовал от исполнителя исполнить обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата На момент предъявления заказчиком исполнителю указанной претензии от Дата просрочка выполнения работ (оказания услуг) исполнителем по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата составила с Дата по Дата -294 дня. Принимая во внимание то, что исполнитель нарушил установленные договором сроки выполнения работ (оказания услуг), п.1 ст.27 Закона РФ «О защите прав потребителей» и права заказчика, и на момент предъявления заказчиком исполнителю претензии от Дата просрочка выполнения работ (оказания услуг) исполнителем по договору с Дата по Дата составила 294 дня, и заказчик для восстановления (защиты) в досудебном (претензионном) порядке своих нарушенных исполнителем прав понес Дата по договору «О возмездном оказании юридических услуг» от Дата расходы на оплату юридических услуг в размере ......... Заказчик предъявил Дата исполнителю подготовленное истцом в интересах заказчика требование «Об уплате потребителю неустойки (пени), возмещении убытков» от Дата, согласно которому заказчик потребовал от исполнителя: уплатить заказчику в размере ........ неустойку (пени) за нарушение МУП «Водоканал» Адрес установленных договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата сроков выполнения работ (оказания услуг), возместить заказчику в размере ........ убытки, причиненные в связи с нарушением МУП «Водоканал» Адрес установленных договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата сроков выполнения работ (оказания услуг). Однако, требование было проигнорировано. По результатам рассмотрения претензии от Дата исполнитель в своем ответе № И-17-06829 от Дата признал факт срыва сроков строительства водопровода до границ земельного участка заказчика. Вместе с ответом исполнитель представил заказчику на подписание дополнительное соглашение от Дата к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата со следующей редакцией п.4.1.1 договора: «Выполнить мероприятия до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия (в том числе технические) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению объекта к централизованной системе водоснабжения и /или водоотведения включенные в Инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Адрес на 2011-2015 годы», утвержденную ФИО1 от Дата№ в соответствии с Перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения -Приложение № к настоящему договору. Срок осуществления исполнителем мероприятий по фактическому присоединению объекта капитального строительства составляет не более 18 месяцев с даты выполнения мероприятий (в том числе технических) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения включенных в инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Адрес на 2011-2015 годы» настоящего договора и истекает Дата». Заказчик подписал дополнительное соглашение от Дата к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата Соответственно, до Дата исполнитель по условиям договора должен был спроектировать и построить сеть водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства. Однако, исполнитель, в нарушение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата в редакции дополнительного соглашения от Дата сеть водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, в назначенный исполнителю новый срок до Дата не спроектировал и не построил. То есть, исполнитель принятые на себя обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата, установленный договором новый срок не исполнил, чем нарушил п.1 ст.27 Закона РФ «О защите прав потребителей» и права заказчика. Дата заказчик в соответствии с п.9.1 договора предъявил исполнителю подготовленную истцом в интересах заказчика претензию от Дата, согласно которой заказчик потребовал от исполнителя в срок до Дата спроектировать и построить сеть водоснабжения и водоотведения до грани земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства (п.42 Приложения № договору), то есть осуществить мероприятия по подводке централизованных систем водоснабжения и/ил водоотведения к точке/точкам подключения (технологического присоединения) и завершить выполнение действий по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению объекта (п.3.10 договора), которые включают в себя выполнение до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятий (в том числе технических) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения (п.4.1.1 договора). На момент предъявления заказчиком исполнителю указанной претензии от Дата просрочка выполнения работ (оказания услуг) исполнителем по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата в редакции дополнительного соглашения от Дата составила с Дата по Дата -53 дня. Принимая во внимание, что исполнитель нарушил установленные договором сроки выполнения работ (оказания услуг), заказчик для восстановления (защиты) в досудебном (претензионном) порядке своих прав понес Дата расходы на оплату юридических услуг в размере ........, заказчик предъявил Дата исполнителю подготовленное истцом в интересах заказчика требование «Об уплате потребителю неустойки (пени), возмещении убытков» от Дата, согласно которому заказчик потребовал от исполнителя уплатить заказчику в размере ........ неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг), возместить заказчику в размере ........ убытки. Однако, заказчиком требование было проигнорировано. Заказчик Дата направил на подписание исполнителю дополнительное соглашение от Дата к договору № ТП-15-05852 от Дата с назначенным заказчиком исполнителю новым сроком выполнения работ (оказания услуг) по договору Дата, что подтверждается письмом от Дата, дополнительным соглашением от Дата Соответственно, до Дата исполнитель по условиям договора должен был спроектировать построить сеть водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства. Однако, исполнитель в нарушение договора № ТП-15-05852 от Дата в редакции дополнительного соглашения от Дата сеть водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка заказчика в срок Дата не спроектировал и не построил. Дата заказчик предъявил исполнителю претензию от Дата, согласно которой потребовал в срок до Дата спроектировать и построить сеть водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства (п.42 Приложения № к договору), то есть осуществить мероприятия по подводке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к точке/точкам подключения (технологического присоединения) и завершить выполнение действий по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению объекта (п.3.10 договора), которые включают в себя выполнение до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятий (в том числе технических) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения (п.4.1.1 договора)». На момент предъявления заказчиком исполнителю указанной претензии от Дата просрочка выполнения работ (оказания услуг) исполнителем по договору № ТП-15-05852 от Дата в редакции дополнительного соглашения от Дата составила с Дата по 22.09.2018г. -12 дней. Исполнитель нарушил установленные договором сроки выполнения работ (оказания услуг), п.1 ст.27 Закона РФ «О защите прав потребителей» и права заказчика, и на момент предъявления заказчиком Дата просрочка выполнения работ (оказания услуг) исполнителем по договору с Дата по Дата составила 12 дней, и заказчик для восстановления (защиты) в досудебном (претензионном) порядке своих нарушен исполнителем прав понес Дата расходы на оплату юридических услуг в размере ........, заказчик предъявил Дата исполнителю требование, согласно которому заказчик потребовал от исполнителя уплатить ........ неустойку (пени) за нарушение установленных договором № ТП-15-05852 от Дата сроков выполнения работ (оказания услуг), ........ убытки, причиненные в связи с нарушением МУП «Водоканал» Адрес установленных договором сроков выполнения работ (оказания услуг), что подтверждается требованием от Дата Однако, предъявленное Дата требование заказчиком было проигнорировано. Исполнитель в своем ответе № И-18-05091 от Дата признал факт срыва сроков строительства водопровода до границ земельного участка заказчика. Заказчик Дата направил на подписание исполнителю дополнительное соглашение от Дата к договору № ТП-15-05852 от Дата с назначенным новым сроком выполнения работ (оказания услуг) по договору 21.10.2018г. Однако, исполнитель в нарушение договора № ТП-15-05852 от Дата в редакции дополнительного соглашения от Дата сеть водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, в установленный договором новый срок до Дата не спроектировал и не построил. Фактическое подключение объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения исполнитель осуществил Дата, что подтверждается актом о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, обслуживаемых МУП «Водоканал» Адрес от Дата№. На момент фактического подключения объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения просрочка выполнения работ (оказания услуг) составила с Дата по Дата -40 дней. Просрочка выполнения работ по договору № ТП-15-05852 от Дата составила с Дата по Дата 40 дней, соответственно исполнитель в силу п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» обязан уплатить заказчику неустойку в размере ......... Таким образом, заказчик требует с исполнителя уплаты ........ неустойки за нарушение сроков выполнения работ, исходя из следующего расчета: ........ - сумма неустойка (пени) за 53 дня просрочки выполнения работ (оказания услуг) исполнителем с Дата по Дата + ........ - сумма неустойка (пени) за 12 дней просрочки выполнения работ (оказания услуг) исполнителем с Дата по Дата + ........ - сумма неустойка (пени) за 40 дней просрочки выполнения работ с Дата по Дата = ......... Кроме того, заказчик вправе требовать с МУП «Водоканал» Адрес возмещения ........ убытков, причиненных заказчику в связи с нарушением сроков выполнения работ, исходя из следующего расчета: ........ - понесенные заказчиком Дата по договору «О возмездном оказании юридических услуг» от Дата расходы на оплату юридических услуг + ........ понесенные Дата по договору «О возмездном оказании юридических услуг» от Дата расходы на оплату юридических услуг, указанных в пп.1-7 п.1 акта приема-сдачи оказанных юридических услуг от 16.08.2018г. + ........, понесенные Дата по договору «О возмездном оказании юридических услуг» от Дата, расходы на оплату юридических услуг, указанных в пп. 1-8 п.1 акта приема-сдачи оказанных юридических услуг от Дата = ......... Кроме того, заказчик вправе требовать с МУП «Водоканал» Адрес уплаты ........ неустойки (пени) за нарушение исполнителем сроков удовлетворения требований заказчика о возмещении ему убытков, причиненных в связи с нарушением исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) по договору № ТП-15-05852 от Дата из следующего расчета: ........ - сумма неустойки (пени) за нарушение сроков удовлетворения требования заказчика о возмещении ему убытков в размере ........, изложенного в требовании «Об уплате потребителю неустойки (пени), возмещении убытков» от Дата + ........ - сумма неустойки (пени) за нарушение сроков удовлетворения требования о возмещении убытков в размере ........ + ........ - сумма неустойки (пени) за нарушение сроков удовлетворения требования заказчика о возмещении убытков в размере ........, изложенного в требовании от Дата.= ......... ДатаФИО6 «цедент» заключила с ФИО2 («цессионарий») договор уступки требования (цессии) от Дата, согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает права (требования): уплаты ........ неустойки (пени) за нарушение МУП «Водоканал» Адрес сроков выполнения работ (оказания услуг) по договору № ТП-15-05852 от Дата, возмещения ........ убытков, причиненных заказчику в связи с нарушением МУП «Водоканал» Адрес сроков выполнения работ (оказания услуг) по договору № ТП-15-05852 от Дата, уплаты ........ неустойки (пени) за нарушение МУП «Водоканал» Адрес сроков удовлетворения требований заказчика о возмещении ему убытков, к МУП «Водоканал» Адрес. Таким образом, как правопреемник заказчика истец вправе требовать от исполнителя МУП «Водоканал» Адрес возмещения убытков и неустойки в общей сумме ........, в том числе: убытки в сумме ........, неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований заказчика о возмещении ему убытков в размере ........, а также неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере .........

В судебном заседании истец ФИО2 исковые требования поддержал.

Представитель ответчика МУП «Водоканал» АдресФИО5, действующий на основании доверенности, возражал против исковых требований, просил отказать в их удовлетворении.

Выслушав стороны, исследовав представленные доказательства, оценивая их в совокупности и каждое в отдельности, суд приходит к следующему выводу.

Судом установлено, что ДатаФИО6 (заказчик) и МУП «Водоканал» Адрес (исполнитель) заключили договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № ТП-15-05852 от Дата

Согласно п. 1.1 договора исполнитель обязался выполнить действия по подготовке централизованных систем водоснабжения и или водоотведения к подключению объекта «Индивидуальный жилой дом, принадлежащего заказчику на праве собственности с целевым назначением: для эксплуатации индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями на земельном участке, на котором планируется эксплуатация подключаемого объекта, площадью 594 кв.м., распложенного по адресу: Адрес, корп. А, и подключить его к эксплуатируемым исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, а заказчик обязался выполнить действия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) к эксплуатируемым ответчиком централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения и внести плату за подключение (технологическое присоединение) в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно п. 4.1.1 договора, исполнитель обязан выполнить мероприятия до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия (в том числе технические) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению объекта к централизованной системе водоснабжения и/или водоотведения, включенные в инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Адрес на 2011-2015 годы», утвержденной ФИО1 от Дата в соответствии с Перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) централизованным системам водоснабжения и /или водоотведения – Приложением № к настоящему Договору.

Срок осуществления исполнителем указанных мероприятий составляет не более 18 месяцев, с даты заключения договора и истекает Дата.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения по настоящему договору составила ........, в том числе НДС 18 % - ........ (п. 6.1 договора).

Согласно п. 6.3 договора заказчик обязан внести плату, указанную в п. 6.1 договора, на расчетный счет исполнителя в следующем порядке: ........ (15 % платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней, с даты заключения настоящего договора; ........ (50 % за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней, с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения; ........ (35 % платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, но не позднее выполнения условий подключения.

Судом установлено, что заказчиком ФИО6 была внесена плата за подключение, что подтверждено квитанциями от Дата на сумму ........ и Дата.........

Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения, МУП «Водоканал» Адрес до настоящего момента не исполнены.

Согласно п. 8.2 договора № ТП-15-05852 от Дата объект считается подключенным к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта в централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения при условии выполнения заказчиком условий подключения и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и в сроки, которые установлены п. 6.1 и 6.3 договора.

Ввиду того, что МУП «Водоканал» Адрес не исполняло мероприятия по подводке централизованных систем водоснабжения до границы земельного участка истца, предусмотренные п. 4.1.1 договора в установленный срок, ФИО6 направляла в адрес МУП «Водоканал» Адрес требования от Дата, Дата, Дата о выплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ и убытков. В связи с чем, между ФИО6 и ответчиком было заключено дополнительное соглашение к договору № ТП-15-05852 от Дата от Дата, где срок осуществления исполнителем указанных мероприятий был согласован сторонами и перенесен до Дата

Кроме того, ФИО6Дата направляла на подписание МУП «Водоканал» Адрес дополнительное соглашение от Дата к договору № ТП-15-05852 от Дата с назначенным заказчиком исполнителю новым сроком выполнения работ (оказания услуг) по договору – Дата, что подтверждено письмом от Дата, дополнительным соглашением от Дата

ДатаФИО6 предъявила МУП «Водоканал» Адрес претензию от Дата, согласно которой потребовала в срок до Дата спроектировать и построить сеть водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка ФИО6, на котором располагается объект капитального строительства (п.42 приложения № к договору), то есть осуществить мероприятия по подводке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к точке/точкам подключения (технологического присоединения) и завершить выполнение действий по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению объекта (п.3.10 договора), которые включают в себя выполнение до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятий (в том числе технических) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения (п.4.1.1 договора)».

Также судом установлено, что между ФИО6 и МУП «Водоканал» Адрес было заключено дополнительное соглашение от Дата к договору № ТП-15-05852 от Дата, согласно которому заказчик обязуется самостоятельно осуществить строительство сетей от границ земельного участка заказчика до точки подключения (технологического присоединения) объекта к сетям централизованной системы водоснабжения по настоящему Договору, а именно: врезка в магистральный трубопровод, монтаж ВК, прокладка водопровода от магистрального водопровода до границ земельного участка, врезка в трубопровод по адресу: Адрес, корп. «а», а также оформление исполнительной документации. Исполнитель обязуется возместить заказчику расходы на выполнение указанных в п. 1 настоящего дополнительного соглашения работ в размере .........

Как следует из платежного поручения от Дата№ МУП «Водоканал» Адрес перечислило на счет ФИО6........ в счет компенсации расходов на строительство сетей по договору № ТП-15-05852 от Дата.

Дата между ФИО6 и МУП «Водоканал» Адрес подписан акт о подключении объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, обслуживаемых МУП «Водоканал» Адрес, №.

Согласно п.1 ст.382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Статьей 384 ГК РФ установлено, что если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты (пункт 1).

Объем уступленного права (требования) определяется на момент уступки, и цедент не может уступить право (требование) в большем объеме, чем имеет сам.

ДатаФИО6 (цедент) заключила с ФИО2 (цессионарий) договор уступки требования (цессии) от Дата, согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает права (требования): уплаты ........ неустойки (пени) за нарушение МУП «Водоканал» Адрес сроков выполнения работ (оказания услуг) по договору № ТП-15-05852 от Дата, возмещения ........ убытков, причиненных заказчику в связи с нарушением МУП «Водоканал» Адрес сроков выполнения работ (оказания услуг) по договору № ТП-15-05852 от Дата, уплаты ........ неустойки (пени) за нарушение МУП «Водоканал» Адрес сроков удовлетворения требований заказчика о возмещении ему убытков, к МУП «Водоканал» Адрес.

Как предусмотрено п. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Согласно положениям ст.28 названного Закона в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного ФИО1, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Если исполнителем были одновременно нарушены установленные сроки начала и окончания работы (оказания услуги), ее этапа, неустойка (пеня) взыскивается за каждое нарушение, однако ее сумма, в отличие от неустойки (пени), установленной статьей 23 Закона РФ "О защите прав потребителей", не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общей цены заказа, если цена отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) не определена договором.

Таким образом, принимая во внимание, что в соответствии с дополнительным соглашением от Дата срок проектировки и строительства сетей водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка заказчика был продлен до Дата, учитывая, что акт о подключении объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, обслуживаемых МУП «Водоканал» Адрес, № был подписан между заказчиком и исполнителем Дата, суд приходит к выводу, что требование истца о взыскание неустойки подлежит удовлетворению за период с Дата по Дата, что составляет 40 дней.

В ходе судебного разбирательства представителем ответчика заявлено ходатайство об уменьшении неустойки.

Статьей 333 ГК РФ предусмотрено право суда уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Положения п. 1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования ч.3 ст.17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.

Критериями установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки размеру возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства.

При разрешении вопроса об уменьшении неустойки следует иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Учитывая, что степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела.

Принимая во внимание, что неустойка по своей природе носит компенсационный характер, не должна служить средством обогащения потребителей, но при этом направлена на восстановление их прав, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, а потому должна соответствовать последствиям нарушения обязательства, учитывая период просрочки исполнения ответчиком обязательств по договору № ТП-15-05852 от Дата, суд полагает возможным снизить размер взыскиваемой неустойки до .........

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

При удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных законом о защите прав потребителя, которые не были удовлетворены в добровольном порядке, суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Как следует из материалов дела, потребитель обращался к ответчику с соответствующим требованием в досудебном порядке, однако, МУП «Водоканал Адрес» данное требование не удовлетворил.

В связи с чем, в силу п.6 ст.13 Закона РФ "О защите прав потребителей" с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за не удовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере ........ ((........ x 50 %).

На основании ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Между тем, суд приходит к выводу о том, что понесенные ФИО6 расходы в виде оплаты услуг представителя в размере ........ не являются убытками истца, поскольку не носят вынужденного характера, причинно-следственная связь между действиями (бездействиями) ответчика и возникшими у истца расходами на оказание юридических услуг не имеется, их размер требованиям разумности не соответствует.

При изложенных выше обстоятельствах у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения исковых требований о взыскании с МУП «Водоканал» г.Иркутска в пользу ФИО2 убытков в сумме ........, поскольку необходимость несения расходов, заявляемых истцом в качеств убытков, не доказана, как и причинно-следственная связь между действиями ответчика МУП «Водоканал» г.Иркутска и понесенными ФИО6 расходами. Нуждаемость в несении убытков заказчика по договору по вине ответчика МУП «Водоканал» г.Иркутска не нашла своего подтверждения при рассмотрении дела.

С учетом изложенного, поскольку в удовлетворении основного требования о взыскании убытков отказано, производные требования о взыскании неустойки в сумме ........ за нарушение МУП «Водоканал» Адрес сроков удовлетворений требований потребителя о возмещении ему убытков удовлетворению также не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО2 -удовлетворить частично.

Взыскать с МУП «Водоканал» Адрес в пользу ФИО2 неустойку за нарушение сроков выполнения работ в сумме ........, штраф в сумме ........, а всего – .........

Отказать в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков в сумме ........, неустойки в сумме ........ и неустойки за нарушение сроков выполнения работ в большем размере.

ФИО1 может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г.Иркутска в течение месяца со дня изготовления мотивированного текста решения, с 17 января 2022 года.

Судья: Я.В. Островских