Гражданский кодекс часть 1

ДД.ММ.ГГГГ года Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Чайко А.А. при секретаре Турковой Н.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО21 к ПАО "Россети Центр и Приволжье" об обязании выполнить действия по техническому присоединению,

установил:

истцы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО22 обратились в суд с иском к ПАО "Россети Центр и Приволжье" об обязании выполнить действия по техническому присоединению. В обоснование заявленных требований, указав следующее.

Сетевой организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителями: ФИО1НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ и НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которых сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйств (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом определенных договором характеристик. Объектами технологического присоединения являются жилые дома, которые располагаются по адресу <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры: ФИО1, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО2, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО3, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО4, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО5, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО6, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО7, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО24, кадастровый номер земельного участка НОМЕР и НОМЕР.

Согласно пункту 6 договоров срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня их заключения.

Согласно пункта 23 договоров они считаются заключенными со дня оплаты заявителем счета.

1. ФИО1 произвел оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный срок сетевая организация свои обязательства, перечисленные в разделе 10 технических условий № НОМЕР, являющихся приложением НОМЕР к договору об осуществлении технологического присоединения, не исполнила, а именно:

10.1. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» магистраль в части замены провода А-70 в п/о №НОМЕР на провод СИП-3 1х120мм2 длиной по трассе 0,84км. Необходимый объем работ определить проектом.

10.2. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» магистраль в части установки подкоса к опоре НОМЕР на базе стоек СВ-110. Необходимый объем работ определить проектом.

10.3. Для расчетного учета электроэнергии установить на границе балансовой принадлежности трехфазный учет электроэнергии с применением электросчетчика прямого включения.

10.4. Установить после прибора учета коммутационный аппарат, обеспечивающий самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье».

10.5. Мероприятия по реализации технических условий исполнить до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

2. ФИО2 произвел оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

10.1. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части замены провода марки А-70 на провод марки СИП-3 1х120мм2 в п/о №НОМЕР длиной по трассе 0,41км. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по пункту 10.1 включены в обязательства сетевой организации по заявке № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО10

10.2. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки подкоса на базе стоек СВ-ПО к опоре НОМЕР. Необходимый объем работ определить у проектом.

10.3. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки - дополнительных опор на базе стоек СВ-110 в п/о №НОМЕР для уменьшения длины пролета. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по пункту 10.1-10.3 включены в обязательства сетевой организации по заявке № ННОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО11

10.4. Проектирование и строительство ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-19206, проводом СИП2 4х95мм2 протяженностью 0,25км, из них 0,17км совместным подвесом с ВЛ-10кВ.

Аналогичные мероприятия по пункту 10.4 включены в обязательства сетевой организации по заявке НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО12

10.5. Для расчетного учета электрической энергии запроектировать и установить на границе балансовой принадлежности узел учета электрической энергии с применением трехфазного счетчика электрической энергии прямого включения.

10.6. Установить после прибора учета коммутационный аппарат, обеспечивающий самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям филиала «Нижновэнерго».

10.7. Мероприятия по реализации технических условий исполнить до точки присоединения, указанной в п.7 настоящих технических условий.

3. ФИО3 произвел оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

10.1. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части замены провода марки А-70 на провод марки СИП-3 1х120мм2 в п/о №НОМЕР длиной по трассе 1,29км. Необходимый объем работ определить проектом.

10.2. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки подкоса на базе стоек СВ-ПО к опоре НОМЕР. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по пункту 10.1-10.2 включены в обязательства сетевой организации по заявке № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО11

10.3. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки дополнительных опор на базе стоек СВ-110 в п/о №НОМЕР для уменьшения длины пролета. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по пункту 10.3 частично включены (в п/о №НОМЕР) в обязательства сетевой организации по заявке № ННОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО13, № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО14

10.4. Проектирование и строительство ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-19206, проводом СИП2 4х95мм2 протяженностью 0,32км, из них 0,27км совместным подвесом с ВЛ-10кВ. Аналогичные мероприятия по пункту 10.4 частично включены (0,27км совместным подвесом с ВЛ-10кВ) в обязательства сетевой организации по заявке № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. заявитель ФИО13, № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО14, № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО15

4. ФИО4 произвела оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

10.1. Проектирование и строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры НОМЕР Ф-4 ТП-19131 проводом СИП2-4х95 протяжённостью 0,35км.

10.2. Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4кВ ф-4 от ТП-19131 в части установки ответвительной арматуры. Необходимый объем работ определить проектом.

10.3. Для расчетного учета электрической энергии запроектировать и установить на границе балансовой принадлежности узел учета электрической энергии с применением трехфазного счетчика электрической энергии прямого включения.

10.4. Установить после прибора учета коммутационный аппарат, обеспечивающий самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям филиала «Нижновэнерго».

10.5. Мероприятия по реализации технических условий исполнить до точки присоединения, указанной в п.7 настоящих технических условий.

5. ФИО5 произвел оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

10.1. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части замены провода марки А-70 на провод марки СИП-3 1x120 мм.кв, в п/о 74-79А длиной по трассе 0,41 км. Необходимый объем работ определить проектом.

10.2. Выполнить реконструкцию ВЛ - 1007 в части установки подкоса на базе стоек СВ-ПО к опоре НОМЕР. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по п. 10.2. включены в обязательства сетевой организации по заявке № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО11

10.3. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки дополнительных опор на базе стоек СВ-110 в п/о НОМЕР для уменьшения длины пролета. Необходимый объем работ определить проектом, аналогичные мероприятия по п. 10.3. частично включены в обязательства сетевой организации по заявке № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО16, № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. заявитель ФИО17

10.4. Проектирование и строительство ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-19206, проводом СИП2 4х95мм2 протяженностью 0,39км, из них 0,27км совместным подвесом с ВЛ-10кВ.

10.7. Мероприятия по реализации технических условий исполнять до точки присоединения, указанной в п.7 настоящих технических условий.

6. ФИО6 произвела оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

10.1. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части замены провода марки А-70 на провод марки СИП-3 1х120мм2 в п/о №НОМЕРА длиной по трассе 0,41км. Необходимый объем работ определить проектом.

10.2. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки подкоса на базе стоек СВ-ПО к опоре НОМЕР. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по пункту 10.2 включены в обязательства сетевой организации по заявке № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО11

10.3. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки дополнительных опор на базе стоек СВ-110 в п/о №НОМЕР для уменьшения длины пролета. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по пункту 10.3 частично включены (в п/о №НОМЕР) в обязательства сетевой организации по заявке № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. заявитель ФИО13, № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО14

10.4. Проектирование и строительство ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-19206, проводом СИП2 4х95мм2 протяженностью 0,39км, из них 0,27км совместным подвесом с ВЛ-10кВ. Аналогичные мероприятия по пункту 10.4 частично в обязательства сетевой организации по заявке № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО13, № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО14, № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО15, № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО3, № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО18

7. ФИО7 произвел оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

10.1. Выполнить реконструкцию ЛЭП-1007 ПС «Куликово» в части замены существующего провода в пролетах опор 88-95 на провод СИП-3 1x120 протяженностью 410 м. Необходимый объем работ определить проектом.

10.2. Выполнить реконструкцию ВЛ-10 кВ отпайки на ТПНОМЕР Л-1007 ПС «Куликово» в части установки дополнительных опор на базе стоек СВ 110-5 в пролетах опор 23-24, 24-25, 25-26 для уменьшения длины пролета для вновь монтируемой совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ. Необходимый объем работ определить проектом.

10.3. Выполнить реконструкцию ВЛ-10 кВ отпайки на ТПНОМЕР Л-1007 ПС «Куликово» в части установки дополнительного подкоса к опоре НОМЕР на базе стойки СВ 110-5. Необходимый объем работ определить проектом.

10.4. Запроектировать и построить участок ВЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП НОМЕР, проводом марки СИП-2 4x95, протяженностью 260 м, из них 170 м - совместным подвесом с ВЛЗ-10 кВ.

10.5. Для расчетного учета электроэнергии установить на границе балансовой принадлежности трехфазный учет электроэнергии с применением электросчетчика прямого включения.

10.6. Установить после прибора учета коммутационный аппарат, обеспечивающий самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье».

10.7. Мероприятия по реализации технических условий исполнить до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

8. ФИО8 К-М М. произвел оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный срок сетевая организация свои обязательства, перечисленные в разделе 10 технических условий № ННЭ/21/Р8-15-1320, являющихся приложением НОМЕР к договору об осуществлении технологического присоединения, не исполнила, а именно:

10.1. Выполнить реконструкцию ЛЭП - 1007 ПС «Куликово» в части установки ответвительной арматуры на опоре НОМЕР. Необходимый объем работ определить проектом.

10.2. Запроектировать и построить ТП 10/0,4 кВ, с трансформатором мощностью 160 кВА. На вводе 1 ОкВ установить вентильные разрядники или ОПН. Тип ТП определить проектом.

10.3. Запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ от опоры НОМЕР ЛЭП - 1007 ПС «Куликово» до вновь проектируемой ТП. Строительство выполнить проводом марки СИП 3 сечением 1x70 мм2 ориентировочной протяженностью 1,25 км.

10.4. Запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ от вновь построенной ТП до границ участка заявителя. Строительство выполнить проводом марки СИП 2 сечением 4x95 мм. кв. ориентировочной протяженностью 0,320 км. Аналогичные мероприятия по п. 10.1. - п.10.3, включены в технические условия к договору 521060568 (ФИО19-М.)

9. ФИО8 произвел оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный срок сетевая организация свои обязательства, перечисленные в раздело 10 технических условий № ННЭ/21/Р22-15-2745/В, являющихся приложением НОМЕР к договору об осуществлении технологического присоединения, не исполнила, а именно:

10.1. Выполнить реконструкцию ЛЭП - 1007 ПС «Куликово» в части установки, ответвительной арматуры на опоре НОМЕР. Необходимый объем работ определить проектом.

10.2. Запроектировать и построить ТП 10/0,4 кВ, с трансформатором мощностью 160 1 кВА. На вводе 10кВ установить вентильные разрядники или ОПН. Тип ТП определить проектом.

10.4. Запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ от вновь построенной ТП до границ участка заявителя. Строительство выполнить проводом марки СИП 2 сечением 4x95 мм. кв. ориентировочной протяженностью 0,320 км. Аналогичные мероприятия по п.10.1. - п.10.3, включены в технические условия к договору 521060568 (ФИО19-М.)

Регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861.

На основании изложенного, с учетом уточнения требований в порядке ст. 39 ГПК РФ, истцы просят суд:

1) Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО1, которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

2) Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО2, которые располагаются по адресу: <адрес>, в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

3) Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО3, которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

4) Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО4, которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

5) Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО5, которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

6) Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО6, которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

7) Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО7, которые располагаются по адресу: <адрес>, в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

8) Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО25., которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

9) Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО26 которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

10) В случае несвоевременного исполнения судебного акта взыскать с ПАО Россети Центр и Приволжье» судебную неустойку за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта в пользу:

ФИО1 в размере 5000 руб.,

ФИО2 в размере 5000 руб.,

ФИО3 в размере 5000 руб.,

ФИО4 в размере 5000 руб.,

ФИО5 в размере 5000 руб.,

ФИО6 в размере 5000 руб.,

ФИО7 в размере 5000 руб.,

ФИО27 в размере 5000 руб.,

ФИО28 в размере 5000 руб.

11) Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» судебные расходы по оплате государственной пошлины в пользу:

ФИО1 в размере 300 руб.,

ФИО2 в размере 300 руб.,

ФИО3 в размере 300 руб.,

ФИО4 в размере 300 руб.,

ФИО5 в размере 300 руб.,

ФИО6 в размере 3000 руб.,

ФИО7 в размере 300 руб.,

ФИО29 в размере 300 руб.,

ФИО30 в размере 300 руб.

12) Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» судебные расходы по оказанию юридических услуг в пользу

ФИО1 в размере 12000 руб.,

ФИО2 в размере 12000 руб.,

ФИО3 в размере 12000 руб.,

ФИО4 в размере 12000 руб.,

ФИО5 в размере 12000 руб.,

ФИО6 в размере 12000 руб.,

ФИО7 в размере 12000 руб.,

ФИО31 в размере 12000 руб.,

ФИО32 в размере 12000 руб.

В ходе рассмотрения дела к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечен администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области, ООО "ТК-ЭнергоСтрой", ППК "Роскадастр".

Истцы в судебное заседание не явились, о месте и времени проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.

Представитель ответчика ПАО "Россети Центр и Приволжье" в судебное заседание не явился, о месте и времени проведения судебного заседания извещен надлежащим образом.

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, о месте и времени проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.

Закон создает равные условия для лиц, обладающих правом обращения в суд, обязав суд извещать их о времени и месте рассмотрения дела.

По смыслу статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства.

Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующем об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не может быть препятствием для рассмотрения судом дела по существу.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие не явившихся сторон.

Суд, установив юридически значимые для разрешения спора обстоятельства, исследовав и оценив собранные доказательства в их совокупности в соответствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.

В соответствии с пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства.

Согласно разъяснениям в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в случае, если исполнение обязательства в натуре возможно, кредитор по своему усмотрению вправе либо требовать по суду такого исполнения, либо отказаться от принятия исполнения (пункт 2 статьи 405 ГК РФ) и взамен исполнения обязательства в натуре обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных неисполнением обязательства (пункты 1 и 3 статьи 396 ГК РФ). Предъявление требования об исполнении обязательства в натуре не лишает его права потребовать возмещения убытков, неустойки за просрочку исполнения обязательства.

В силу п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для расторжения договора является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Договор может быть расторгнут судом при наличии одновременно следующих условий: в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона (п. 2 ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (здесь и далее - в редакции от 21 декабря 2018 г., далее - Правила присоединения) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 () в соответствии со ст. 21 и 26 Закона об электроэнергетике и устанавливают порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с абзацем первым п. 3 Правил присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. п. 12.1, 14 и 34 названных правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй п. 3 Правил присоединения).

К заявителям, на которых распространяется действие абзаца второго п. 3 Правил присоединения, относятся, в частности, физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (п. 14).

Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).

При этом из подп. "б" п. 25 и подп. "б" п. 25(1) Правил присоединения следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.

Сопоставление перечня содержащихся в подп. "б" п. 25 и подп. "б" п. 25(1) Правил присоединения мероприятий с п. 28 тех же правил, определяющим критерии наличия технической возможности технологического присоединения, позволят сделать вывод о том, что эти мероприятия, по существу, направлены на обеспечение технической возможности технологического присоединения.

Таким образом, в силу приведенных положений Закона об электроэнергетике и Правил присоединения обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.

В соответствии с п. 6 Правил присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу п. 16.3 Правил присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как установлено подп. "г" п. 25(1) Правил присоединения, в технических условиях для заявителей, предусмотренных п. 14 данных правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Таким образом, в отношении лиц, указанных в п. 14 Правил присоединения, обратившихся в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, к которым относятся ответчики, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения, неотъемлемой частью которого является обязанность сетевой организации по обеспечению технических условий технологического присоединения.

Судом установлено, что сетевой организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителями: ФИО1НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ и НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которых сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйств (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом определенных договором характеристик. Объектами технологического присоединения являются жилые дома, которые располагаются по адресу <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры: ФИО1, кадастровый номер земельного участка <адрес>; ФИО2, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО3, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО4, кадастровый номер земельного участка <адрес>; ФИО5, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО6, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО7, кадастровый номер земельного участка <адрес>; ФИО35, кадастровый номер земельного участка НОМЕР и НОМЕР.

Согласно пункта 23 договоров они считаются заключенными со дня оплаты заявителем счета.

В указанный срок сетевая организация свои обязательства, перечисленные в разделе 10 технических условий № ННЭ/21/Р22-15-3581, являющихся приложением НОМЕР к договору об осуществлении технологического присоединения, не исполнила, а именно:

2. ФИО2 произвел оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный срок сетевая организация свои обязательства, перечисленные в разделе 10 технических условий № ННЭ/21/Р22-15-3455, являющихся приложением НОМЕР к договору об осуществлении технологического присоединения, не исполнила, а именно:

10.1. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части замены провода марки А-70 на провод марки СИП-3 1х120мм2 в п/о №НОМЕР длиной по трассе 0,41км. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по пункту 10.1 включены в обязательства сетевой организации по заявке № Н/ЦЦ-НН- 5793823- ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО10

10.2. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки подкоса на базе стоек СВ-ПО к опоре НОМЕР. Необходимый объем работ определить проектом.

10.3. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки - дополнительных опор на базе стоек СВ-110 в п/о №НОМЕР,24-25,25-26 для уменьшения длины пролета. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по пункту 10.1-10.3 включены в обязательства сетевой организации по заявке № Н/ЦЦ-НН-3515455-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО11

Аналогичные мероприятия по пункту 10.4 включены в обязательства сетевой организации по заявке Н/ЦЦ-НН-4110792-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО12

В указанный срок сетевая организация свои обязательства, перечисленные в разделе 10 технических условий № ННЭ/21/Р22-15-243 8, являющихся приложением НОМЕР к договору об осуществлении технологического присоединения, не исполнила, а именно:

10.2. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки подкоса на базе стоек СВ-ПО к опоре НОМЕР. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по пункту 10.1-10.2 включены в обязательства сетевой организации по заявке № Н/ЦЦ-НН-3515455-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО11

10.3. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки дополнительных опор на базе стоек СВ-110 в п/о №НОМЕР,21-22,22-23,23-24,24-25,25-26 для уменьшения длины пролета. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по пункту 10.3 частично включены (в п/о №НОМЕР,24-25,25- 26) в обязательства сетевой организации по заявке № Н/ЦЦ-НН- 3870789-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО13, № Н/ЦЦ-НН-3913985-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО14

10.4. Проектирование и строительство ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-19206, проводом СИП2 4х95мм2 протяженностью 0,32км, из них 0,27км совместным подвесом с ВЛ-10кВ. Аналогичные мероприятия по пункту 10.4 частично включены (0,27км совместным подвесом с ВЛ-10кВ) в обязательства сетевой организации по заявке № Н/ЦЦ-НН- 3870789-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО13, № Н/ЦЦ-НН- 3913985-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО14, № Н/ЦЦ-НН-4288141-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО15

4. ФИО4 произвела оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный срок сетевая организация свои обязательства, перечисленные в разделе 10 технических условий № ННЭ/21/Р22-15-1186, являющихся приложением НОМЕР к договору об осуществлении технологического присоединения, не исполнила, а именно:

10.1. Проектирование и строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры НОМЕР Ф-4 ТП-19131 проводом СИП2-4х95 протяжённостью 0,35км.

5. ФИО5 произвел оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный срок сетевая организация свои обязательства, перечисленные в разделе 10 технических условий № ННЭ/21/Р22-15-3294, являющихся приложением НОМЕР к договору об осуществлении технологического присоединения, не исполнила, а именно:

10.2. Выполнить реконструкцию ВЛ - 1007 в части установки подкоса на базе стоек СВ-ПО к опоре НОМЕР. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по п. 10.2. включены в обязательства сетевой организации по заявке № Н/ЦЦ-НН-3515455-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО11

10.3. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки дополнительных опор на базе стоек СВ-110 в п/о NoNo20-21,21-22,23-24,24-25, 25-26 для уменьшения длины пролета. Необходимый объем работ определить проектом, аналогичные мероприятия по п. 10.3. частично включены в обязательства сетевой организации по заявке № Н/ЦЦ-НН-3870789-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО16, № Н/ЦЦ-НН-3913985-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО17

6. ФИО6 произвела оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный срок сетевая организация свои обязательства, перечисленные в разделе 10 технических условий № ННЭ/21/Р22-15-2803, являющихся приложением НОМЕР к договору об осуществлении технологического присоединения, не исполнила, а именно:

10.2. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки подкоса на базе стоек СВ-ПО к опоре НОМЕР. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по пункту 10.2 включены в обязательства сетевой организации по заявке № Н/ЦЦ-НН-3515455-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО11

10.3. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в части установки дополнительных опор на базе стоек СВ-110 в п/о №НОМЕР,21-22,22-23,23-24,24-25,25-26 для уменьшения длины пролета. Необходимый объем работ определить проектом. Аналогичные мероприятия по пункту 10.3 частично включены (в п/о №НОМЕР,24-25,25- 26) в обязательства сетевой организации по заявке № Н/ЦЦ-НН- 3870789-ПТП от 14.02.2022г. заявитель ФИО13, № Н/ЦЦ-НН-3913985-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО14

10.4. Проектирование и строительство ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-19206, проводом СИП2 4х95мм2 протяженностью 0,39км, из них 0,27км совместным подвесом с ВЛ-10кВ. Аналогичные мероприятия по пункту 10.4 частично в обязательства сетевой организации по заявке № Н/ЦЦ-НН- 3870789-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО13, № Н/ЦЦ- НН-3913985-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО14, № Н/ЦЦ-НН-4288141-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО15, № Н/ЦЦ-НН-4549128-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО3, № Н/ЦЦ-НН-4891005-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО18

7. ФИО7 произвел оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный срок сетевая организация свои обязательства, перечисленные в разделе 10 технических условий № ННЭ/21/Р22-15-3619, являющихся приложением НОМЕР к договору об осуществлении технологического присоединения, не исполнила, а именно:

8. ФИО8 К-М М. произвел оплату договора НОМЕРДД.ММ.ГГГГ, таким образом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ.

10.4. Запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ от вновь построенной ТП до границ участка заявителя. Строительство выполнить проводом марки СИП 2 сечением 4x95 мм. кв. ориентировочной протяженностью 0,320 км. Аналогичные мероприятия по п.10.1. - п.10.3, включены в технические условия к договору 521060568 (ФИО19-М.)

В силу части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

В соответствии с п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином, предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

На основании пункта 6 указанных Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Истцы выполнили свои обязательства по договору.

Пунктом 7 Правил № 861 установлена следующая процедура технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя;

д) в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.

Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

Исходя из пункта 16 (подпункт "а") Правил № 861 перечень мероприятий, которые стороны договора должны выполнить в целях создания фактической возможности для присоединения энергоустановок и подачи электроэнергии потребителю определяются в технических условиях.

Сетевая организация обязательства по договорам не исполнила, доказательств обратного суду не представлено, в связи с чем требования истцов о понуждении ответчика в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств подлежат удовлетворению.

Истцами заявлено требование о взыскании с ответчика в пользу каждого из истцом судебной неустойки в размере 5000 рублей в день.

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

В силу ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).

В соответствии с разъяснениями пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление Пленума от 24.03.2016 N 7) на основании п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Как указано в пунктах 31 и 32 Постановления Пленума от 24.03.2016 N 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

В пункте 33 Постановления Пленума от 24.03.2016 N 7 разъясняется, что на основании судебного акта о понуждении к исполнению обязательства в натуре и о присуждении судебной неустойки выдаются отдельные исполнительные листы в отношении каждого из этих требований. Судебный акт в части взыскания судебной неустойки подлежит принудительному исполнению только по истечении определенного судом срока исполнения обязательства в натуре. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда устанавливается судебным приставом-исполнителем. Такой факт не может быть установлен банком или иной кредитной организацией.

Из приведенной нормы закона и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по ее применению следует, что целью присуждения судебной неустойки является понуждение должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, стимулирование должника к совершению определенных действий или воздержанию от них.

Поскольку ответчиком обязанность по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителями: ФИО1НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36. НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ и НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ не исполнена, суд находит возможным взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу каждого из истцов судебную неустойку в размере 300 рублей в день по истечении 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

С ответчика ПАО «Россети Центр и Приволжье» подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей 00 копеек в пользу каждого из истцов.

В соответствие с п. 22 Постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГНОМЕР «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», в случае изменения размера исковых требований после возбуждения дела при пропорциональном распределении расходов следует исходить из размера требований, поддерживаемых истцом на момент принятия решения по делу.

Указанные судебные расходы подтверждены документально и являлись для истца необходимыми, в связи с чем, они подлежат возмещению в полном объеме.

Статья 100 Гражданского процессуального кодекса РФ определяет, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Истцы просят взыскать расходы на услуги представителя по 12000 рублей в пользу каждого.

Исходя из принципа разумности, фактической сложности дела, суд считает возможным удовлетворить указанные требования в полном объеме и взыскать с ответчика в пользу каждого из истцов расходы по оплате юридических услуг в размере 12000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО37 удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО1 (паспорт серии НОМЕР), которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО2 (паспорт серии НОМЕР), которые располагаются по адресу: <адрес>, в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО3 (паспорт серии НОМЕР), которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО4 (паспорт серии НОМЕР), которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО5 (паспорт серии НОМЕР), которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО6 (паспорт серии НОМЕР), которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО7 (паспорт серии НОМЕР), которые располагаются по адресу: <адрес>, в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от 23.12.2022г.

Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО8 (паспорт серии НОМЕР), которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в течении 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО8 (паспорт серии НОМЕРНОМЕР), которые располагаются по адресу: <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры, кадастровый номер земельного участка НОМЕР в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (паспорт серии НОМЕР) судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта по истечении 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу до дня фактического исполнения, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 12000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в пользу ФИО2 (паспорт серии НОМЕР) судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта по истечении 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу до дня фактического исполнения, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 12000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в пользу ФИО3 (паспорт серии НОМЕР) судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта по истечении 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу до дня фактического исполнения, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 12000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в пользу ФИО4 (паспорт серии НОМЕР) судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта по истечении 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу до дня фактического исполнения, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 12000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в пользу ФИО5 (паспорт серии НОМЕР) судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта по истечении 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу до дня фактического исполнения, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 12000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в пользу ФИО6 (паспорт серии НОМЕР) судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта по истечении 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу до дня фактического исполнения, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 12000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в пользу ФИО7 (паспорт серии НОМЕР) судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта по истечении 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу до дня фактического исполнения, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 12000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН <***>) в пользу ФИО8 (паспорт серии НОМЕР) судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый календарный день просрочки исполнения судебного акта по истечении 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу до дня фактического исполнения, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 12000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы.

Судья А.А. Чайко

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.