Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «Сетевая компания» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании затрат,

установил:

АО «Сетевая компания» обратилась в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании затрат, указав в обоснование, что ... между сторонами был заключен договор №... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, по условиям которого истец принял обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению жилого дома по адресу: ..., а ответчик – осуществить оплату расходов данных услуг. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов .../тп от ... и составляет 550 рублей, в том числе НДС. Платежным поручением от ... ответчиком произведена оплата по договору в размере 550 рублей 00 копеек. Истец в рамках исполнения обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению по договору понес фактические расходы в размере 86779 рублей 54 копеек. Дополнительно были понесены расходы, связанные с подготовкой и выдачей технических условий в размере 11040 рублей. Кроме того, истцом понесены расходы на содержание отдела капитального строительства в размере 2361 рубль 06 копеек. Таким образом, сумма фактически понесенных истцом расходов по договору составила 86779 рублей 54 копеек. С учетом произведенной оплаты по договору в размере 550 рублей, задолженность ответчика составляет 86229 рублей 54 копеек. Ответчиком в нарушение договорных обязательств мероприятия по технологическому присоединению не выполнены, уведомление о выполнении технических условий в адрес истца не поступало. Размер неустойки за нарушение срока исполнения мероприятий по договору составляет 10037 рублей 50 копеек. Истец просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ... №... заключенный между АО «Сетевая компания» и ФИО1, взыскать с ФИО1 в пользу АО «Сетевая компания» понесенные затраты в сумме 86229 рублей 54 копеек, неустойку в размере 10037 рублей 50 копеек, расходы на уплату государственной пошлины в размере 9088 рублей 01 копейка.

В судебное заседание представитель истца не явился, представил ходатайство о рассмотрении дела без его участия, в котором иск поддержал, не возражал рассмотрению дела в порядке заочного производства.

Ответчик ФИО1 в суд по извещению не явилась, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

На основании статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора».

Согласно части 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

В соответствии с пунктом 3 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ... N 861, определяются порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Как следует из материалов дела, ... между сторонами был заключен договор ... осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно пункту 1 договора истец принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по адресу: ..., в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ответчика - 15,0 кВт, по III категории надежности, класс напряжения 0,38 кВ, а ответчик обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Исходя из пункта 8 договора, ответчик обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на ответчика мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены соединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участках ответчика, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую компанию о выполнении технических условий…., надлежащим образом исполнить указанные в разделе III договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Пунктом 10 договора предусмотрено определение размера платы за технологическое присоединение в соответствии с постановлением Госкомитета РТ по тарифам от ... 6-192/тп и составляет 550 рублей.

Указанным Постановлением Госкомитета РТ от ....../тп утверждена тарифная ставка подготовки и выдачи сетевой организацией технических условий в размере 11040 рублей.

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора.

Пунктом 18 договора предусмотрена ответственность стороны договора, нарушившей срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

В рамках договора истцом понесены затраты в размере 73378 рублей 48 копеек (выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту) по договору ... от ... на выполнение инженерно-геодезических, проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и дополнительного соглашения ... от ..., заключенного между АО «Сетевая компания и ООО ... 11040 рублей (подготовка и выдача технических условий в соответствии со ставками платы; 2361 рубль 06 копеек (содержание отдела капитального строительства).

С учетом произведенной оплаты по договору в размере 550 рублей, задолженность ответчика по возмещению суммы фактически понесенных затрат составляет 86229 рублей 54 копеек, размер неустойки за период с ... по ... составляет 10037 рублей 50 копеек.

Уведомление истца о расторжении договора технологического присоединения ответчик оставил без внимания.

Ответчик, извещенный о месте и времени судебного заседания, своих доводов и возражений по существу иска не представил, обстоятельства, изложенные истцом, не оспорил и не опроверг, сведений, свидетельствующих об обратном, не представил.

При таких обстоятельствах, иск, по мнению суда, обоснован и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Учитывая, что факт существенного нарушения ответчиком условий договора судом установлен, ответной стороной не опровергнут и не оспорен, в связи с чем имеются также достаточные основания для расторжения договора.

В силу статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Таким образом, в пользу истца с ответчика в возврат госпошлины подлежит взысканию 9088 рублей 01 копейки.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-199, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования акционерного общества «Сетевая компания» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, взыскании затрат удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ......, заключенный между акционерным обществом «Сетевая компания» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу акционерного общества «Сетевая компания» понесенные затраты в сумме 86229 рублей 54 копеек, неустойку за период с ... по ... в сумме 10037 рублей 50 копеек и расходы на уплату государственной пошлины 9088 рублей 01 копейку.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья подпись З.Г. Кашапова

Решение30.05.2021