Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 ФИО6 к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь» о возложении обязанности,

у с т а н о в и л:

ФИО2 обратился в суд с исковым заявлением к АО «Газпром газораспределение Пермь», с учетом требований уточненного иска, о возложении обязанности незамедлительно осуществить строительство сети газораспределения за границами земельного участка по адресу: <Адрес>, до точки подключения, и внутри границ указанного земельного участка, от места присоединения к распределительному газопроводу до фасада дома в соответствии с исполнительно-технической документацией, а также подключение принадлежащего истцу газоиспользующего оборудования к сети газораспределения (л.д.31-32).

В обоснование иска указано, что между истцом и ответчиком ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № ПР/№/150865 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. В соответствии с п.1 договора, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю и расположенного по адресу: <Адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях. ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключено дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 278 дней со дня заключения договора, таким образом, крайний срок исполнения обязательств по договору – ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ истец направил в адрес ответчика претензию о неисполнении обязательств по договору. В ответе на претензию ответчик указал о планируемом сроке выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ. Однако в указанный срок обязательства ответчиком не исполнены. Дополнительным соглашением № срок действия договора продлен до ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением № срок действия договора продлен до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика истцом направлена претензия, в ответе на которую ответчик указал на ведение длительных переговоров с собственником газопровода по вопросу предоставления согласия на подключение, указав, что срок исполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ. Истец свои обязательства, предусмотренные п.6 договора, исполнил в полном объеме, направив в адрес ответчика техническую документацию на вновь построенный газопровод по адресу: <Адрес>, <Адрес>. До настоящего времени обязательства по договору ответчиком не исполнены.

Истец и его представитель в судебном заседании на требованиях уточненного иска настаивали.

Представитель ответчика в судебном заседании с требованиями искового заявления не согласилась по основаниям, изложенным в письменном отзыве (л.д.50-53).

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечило, извещалось надлежащим образом.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ, которые определяют порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения.

Согласно п. 5 указанных Правил, подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Пунктом 121 Правил предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Как следует из п. 122 Правил в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров;

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров;

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров;

один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем: на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа; на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров; на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения; на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности; на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней).

В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Судом установлено и сторонами не оспаривается, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Газпром газораспределение Пермь» (исполнитель), ФИО1 (заявитель) и ООО «Газпром газификация» (единый оператор газификации) заключили договор №ПР/№/150865 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (л.д.23-24, 54-60), по условиям которого исполнитель обязуется осуществить подключение технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети: <Адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями газораспределения и (или) газораспределения основного абонента с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения), а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения (п.1).

Согласно п.3 срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения мероприятия по подключению и пуску газа с момента заключения настоящего договора не может превышать: 30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем: 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа; 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров; 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения; 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности; на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.

Согласно п.29 договора, любые изменения, вносимые в настоящий договор, действительны при условии их оформления в письменной форме в виде дополнительного соглашения к договору, подписанному сторонами, и составляют его неотъемлемую часть.

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключено дополнительное соглашение № к договору подключения (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №ПР/№/150865 от ДД.ММ.ГГГГ,по условиям которого стороны изложили п.3 договора в следующей редакции: «срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 278 дней со дня заключения настоящего договора. Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.». Абзац 5 пункта 4 договора изложен в следующей редакции: «осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки подключения и в соответствии с Постановлением <Адрес>№-п от ДД.ММ.ГГГГ, внутри границ земельного участка заявителя от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции, здания либо сооружения заявителя не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий)». Остальные условия договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства (л.д.7, 47).

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору №ПР/№/150865 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации истец обращался с письменными претензиями в адрес ответчика, которые последним были рассмотрены, даны ответы с указанием планируемых сроков выполнения работ (л.д.10-15).

В последующем между сторонами заключены дополнительные соглашения № и № к договору подключения (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №ПР/№/150865 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ соответственно, которыми продлен срок действия договора изначально до ДД.ММ.ГГГГ, после до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.8, 9, 48).

До настоящего времени обязательства по договору ответчиком не исполнены.

Таким образом, материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что обязательства, принятые им по договору №ПР/№/150865 подключения (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №ПР/№/150865, с учетом дополнительных соглашений до настоящего времени не исполнены, следовательно на ответчика следует возложить обязанность осуществить работы по строительству сети газораспределения за границами земельного участка по адресу: <Адрес>, <Адрес>, до точки подключения, и внутри границ указанного земельного участка от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной стены жилого дома по адресу: <Адрес>, д. <Адрес>, в соответствии с исполнительно-технической докуме6нтацией по договору №ПР/№/150865 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Акционерным общество «Газпром газораспределении Пермь» и ФИО1.

Согласно ч.2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

С учетом изложенного, суд устанавливает 10-дневный срок со дня вступления решения в законную силу, в течение которого решение должно быть исполнено ответчиком.

Вместе с тем оснований для возложений на ответчика обязанности осуществить подключение принадлежащего истцу газоиспользующего оборудования к сети газораспределения суд не усматривает, поскольку согласно условиям договора такая обязанность возложена на единого оператора газификации – ООО «Газпром газификация».

руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

р е ш и л:

Исковые требования ФИО2 ФИО7 (<данные изъяты>) удовлетворить.

Возложить на Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН <***>) обязанность в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить работы по строительству сети газораспределения за границами земельного участка по адресу: <Адрес>, до точки подключения, и внутри границ указанного земельного участка от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной стены жилого дома по адресу: <Адрес>, в соответствии с исполнительно-технической документацией по договору №ПР/№/150865 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Акционерным общество «Газпром газораспределении Пермь» и ФИО2 ФИО8.

В удовлетворении требований в оставшейся части отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Председательствующий: Ю.Н.Шпигарь

Копия верна. Судья

Мотивированное решение изготовлено судом 26.12.2023.

Подлинный судебный акт находится в материалах гражданского дела №2-4765/2023 Ленинского районного суда города Перми.