Гражданский кодекс часть 1

Курганский городской суд Курганской области в составе председательствующего судьи Чиркова А.Д., при секретаре Пономаревой Э.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ООО «Сфера Л» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Сфера Л» о защите прав потребителей. В обоснование исковых требований указал, что ДД.ММ.ГГГГг. между ним и ООО «Сфера Л» был заключён договор субподряда № на строительство дома. В п. 1.1 Договора подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие работы: изготовление фундамента размером 8м. х 8м./+8 м/ шириной 400мм. высотой 500мм/300 мм в земле и 200 мм над землёй/ с заливкой 11 стаканов, - изготовление пиломатериалов для строительства; строительство дома размером 8x8 из бруса 150x150 /2 этажа /1 этаж высота 270 см / стены, пол черновой, потолок черновой/, 2 этаж высота 250 см, установка бруса вертикально, черновой пол, черновой потолок. Крыша мансардная / стропила, обрешётка / фронтоны изготавливаются из ОСП заказчика. На основании Договора строительство дома производится в срок с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Заливка фундамента с ДД.ММ.ГГГГ. Строительство деревянной конструкции с ДД.ММ.ГГГГ. На основании п. 2.1. Договора за выполняемую работу Заказчик уплачивает Подрядчику предоплату в размере <данные изъяты> руб., оставшуюся сумму в размере <данные изъяты> руб. после подписания акта приёма передачи объекта. Общая сумма договора составляет <данные изъяты> руб. С его стороны условия договора выполнены надлежащим образом, указанная в договоре сумма была уплачена в полном объёме, что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру. В связи с тем, что Ответчиком было нарушено одно из существенных условий Договора, а именно были нарушены сроки строительства деревянной конструкции, сторонами было заключено дополнительное соглашение к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором были установлены новые сроки строительства деревянной конструкции: с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ В последствии из-за нарушений Ответчиком сроков установленных в дополнительном соглашении, между Истцом и Ответчиком было заключено ещё одно дополнительное соглашение к договору субподряда № 14, в котором были установлены новые сроки строительства деревянной конструкции: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Установленные дополнительным соглашением сроки строительства были Ответчиком нарушены. ДД.ММ.ГГГГ он в претензионном порядке, потребовал от Ответчика выполнить свои обязательства по договору и закончить строительство дома в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а так же выплатить ему неустойку за нарушение сроков выполнения работ. Установленный срок так же был нарушен Ответчиком, строительство дома было завершено только в феврале 2014 года. В связи с тем, что Ответчик нарушил сроки выполнения работ, то обязан выплатить Истцу неустойку за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>. Просит суд взыскать с ответчика в его пользу неустойку в размере <данные изъяты> за нарушение сроков выполнения работ; <данные изъяты> руб. в счет компенсации морального вреда; <данные изъяты> руб. в счет расходов на составление иска; штраф в размере 50 % от суммы, присужденной в пользу истца.

Истец в судебном заседании на иске настаивал, дал пояснения согласно доводам, изложенным в исковом заявлении. Согласен на рассмотрение дела в отсутствие ответчика в порядке заочного судопроизводства.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил.

Суд с согласия истца полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика в порядке заочного производства.

Заслушав истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Твой Дом» был заключен договор субподряда № №, согласно которого ответчик взял на себя обязательство выполнить работы по строительству, а именно: изготовление фундамента размером 8м. х 8м./+8 м/ шириной 400 мм. высотой 500мм/300 мм в земле и 200 мм над землёй/ с заливкой 11 стаканов, - изготовление пиломатериалов для строительства; строительство дома размером 8x8 из бруса 150x150 /2 этажа /1 этаж высота 270 см / стены, пол черновой, потолок черновой/, 2 этаж высота 250 см, установка бруса вертикально, черновой пол, черновой потолок. Крыша мансардная / стропила, обрешётка / фронтоны изготавливаются из ОСП заказчика. На основании Договора строительство дома производится в срок с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Заливка фундамента с ДД.ММ.ГГГГ. Строительство деревянной конструкции с ДД.ММ.ГГГГ ( п. 1.1 Договора).

Договором установлен порядок расчетов, а именно за выполненную работы Заказчик уплачивает подрядчику предоплату в размере <данные изъяты> руб. оставшуюся сумму в размере <данные изъяты> руб. после подписания акта приема передачи. Стоимость работ по договору составила <данные изъяты> ( п. 2. Договора).

Свои обязательства по оплате строительства истец выполнил в полном объеме, что подтверждается квитанциями, представленными с материалы дела, доказательств обратного ответчиком суду не представлено.

В связи с нарушением ответчиком обязательств- сроков строительства деревянной конструкции, сторонами было заключено дополнительное соглашение к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором были установлены новые сроки строительства деревянной конструкции: с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ

В последствии из-за нарушений Ответчиком сроков установленных в дополнительном соглашении, между Истцом и Ответчиком было заключено дополнительное соглашение к договору субподряда № 14, в котором были установлены новые сроки строительства деревянной конструкции: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Установленные дополнительным соглашением сроки строительства были Ответчиком нарушены.

В силу ст. 28, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок

ДД.ММ.ГГГГ истец обратился к ответчику с претензией – требованием закончить строительство в срок до ДД.ММ.ГГГГ года, а также выплатить неустойку за нарушение сроков окончания работ.

Строительство дома было ответчиком завершено в феврале 2014 г.

Согласно п. 5 ст. 28 вышеуказанного Закона, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Согласно расчета истца размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составит <данные изъяты> Расчёт размера неустойки за каждый день просрочки: <данные изъяты>

Судом указанный расчет проверен, суд считает его неправильным, поскольку согласно закона, неустойка должна рассчитываться в размере трех процентов цены выполнения работы за каждый день просрочки. Согласно расчета (имеется в деле) подписанного сторонами, цена работы по строительству спорного дома составляет <данные изъяты>). Следовательно, сумма неустойки составит <данные изъяты> Поскольку неустойка не может превышать цену выполнения работы, то с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в сумме <данные изъяты> руб.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Суд считает, что истцу вследствие нарушения его прав потребителя, выразившееся в нарушении сроков установленных договором, причинен моральный вред, который подлежит возмещению ответчиком. Суд определяет размер компенсации морального вреда подлежащей взысканию с ответчика в сумме <данные изъяты> руб.

В силу ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Из материалов дела усматривается, что при рассмотрении дела истцом понесены убытки на составление иска в сумме <данные изъяты> руб., данные убытки подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии с частью 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

С учетом данной нормы закона с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере <данные изъяты>

В силу ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в доход муниципального образования <адрес> подлежит взысканию госпошлина в сумме <данные изъяты>.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ООО «Сфера Л» о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Сфера Л» в пользу ФИО1: <данные изъяты>

Взыскать с ООО «Сфера Л» в доход муниципального образования <адрес> <данные изъяты>. в счет госпошлины.

Ответчик вправе подать в Курганский городской суд заявление об отмене решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Курганского городского суда Чирков А.Д.