Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Ленэнерго» об обязании исполнить условия договора, взыскании судебных расходов,

установил:

истец обратился в суд с исковым заявлением, в котором указал, что *** между ***. и ответчиком был заключен договор № ***, об осуществлении в течение 6 месяцев после заключения договора технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, ***. Услуги по договору были оплачены в полном объеме, ответчик своих обязательств по договору не исполнил. 14.04.2015 собственником жилого дома стал истец, 21.07.2015 он направил ответчику уведомление о замене стороны по договору и исполнении условий договора, однако до настоящего времени требования истца ответчиком не исполнены. Истец просит обязать ответчика исполнить обязательства по договору, а именно: осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающего устройства жилого дома в размере предусмотренной договором мощности 15 кВт; выдать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения, акт о выполнении технических условий, взыскать расходы на оплату услуг представителя в сумме 30000 руб.

В судебном заседании представитель истца ФИО2 исковые требования поддержала.

Представитель ответчика ФИО3 иск не признал, сославшись на неисполнение истцом встречных обязательств по договору.

Суд, выслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального Закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее Правила).

Согласно пункту 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Из подпункта «в» пункта 7 Правил следует, что процедура технологического присоединения включает в себя, в числе прочего, выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

При этом договор должен содержать существенные условия, в том числе, перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению (подпункт «а» пункта 16 Правил).

Согласно пункту 16.3 Правил, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Из материалов дела следует, что ***. являлась собственником земельного участка и оставшейся части жилого дома 8%, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, ***.

*** между ОАО «Ленэнерго» и ***. был заключен договор № ***, согласно которому, ОАО (ныне ПАО) «Ленэнерго» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных на вышеуказанном земельном участке, к электрическим сетям. Срок исполнения мероприятий по договору – 6 месяцев. 28.02.2012 собственник произвел оплату по договору.

В 2013-2014 годах ***. неоднократно обращалась к ответчику с заявлениями по поводу невыполнения ответчиком обязательств по договору, однако до настоящего времени ответчиком обязательства по договору не исполнены, что не отрицалось представителем ответчика.

14.04.2014 право собственности на вышеуказанные объекты перешло к ФИО1 на основании договора дарения от ***.

21.07.2015 истец обратился к ответчику с заявлением о замене стороны по договору техническом осмотре присоединяемого энергопринимающего устройства жилого дома, выдаче акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акта разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения в размере заявленной мощности потребления 15 кВт.

22.09.2015 между сторонами по делу, а также ***. было подписано дополнительное соглашение к договору о замене стороны «Заявителя» - ***. на ФИО1

12.10.2015 истец обратился к ответчику с претензией об исполнении вышеуказанных условий договора.

09.12.2015 между сторонами подписано дополнительное соглашение об изменении технических условий для технологического присоединения электроустановок, в связи с изменением мероприятий по монтажу энергопринимающих устройств.

12.01.2016 ответчик выдал истцу акт осмотра элеткроустановки, соответствующей техническим условиям, а 18.01.2016 – акт о выполнении истцом технических условий.

Исходя из положений статьи 328 ГКРФ, в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства.

Из содержания договора от 28.02.2012 следует, что обязательства сторон по договору носят встречный характер, представленными доказательствами подтверждается, что истец выполнил возложенные на него обязанности по договору в части монтажа энергопринимающих устройств.

С учетом того, что ответчиком на момент разрешения спора обязательства не исполнены, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы истца по оплате услуг представителя, на основании статьи 100 ГПК РФ, подлежат частичному удовлетворению, с учетом требований разумности. В сумме 10000 руб.

Также, с учетом положений статьи 103 ГПК РФ, с ответчика в бюджет подлежит взысканию госпошлина в связи с удовлетворением исковых требований неимущественного характера, в сумме 300 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ,

решил:

обязать ПАО «Ленэнерго» исполнить обязательства по договору № *** от ***, а именно: осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающего устройства жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, ***, в размере предусмотренной договором мощности 15 кВт; выдать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения, акт о выполнении технических условий.

Взыскать с ПАО «Ленэнерго» в пользу ФИО1 расходы по оплате услуг представителя в сумме 10000 руб.

Взыскать с ПАО «Ленэнерго» в бюджет Гатчинского муниципального района Ленинградской области государственную пошлину в сумме 300 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Ленинградский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Гатчинский городской суд Ленинградской области.

Судья:

Решение в окончательной форме

принято 09.02.2016