Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Липецкая городская энергетическая компания» об обязании выполнить мероприятия по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «ЛГЭК» об обязании выполнить мероприятия по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме <данные изъяты> рублей, компенсации морального вреда в сумме <данные изъяты> рублей, штрафа, ссылаясь на то, что ему на праве собственности принадлежит <данные изъяты> доля склада готовых металлических конструкций, расположенного по адресу: <адрес>. (дата) между истцом и ответчиком был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств в помещении истца по указанному адресу. Ранее истцу были выданы технические условия ТУ №Э0457-545 от (дата), которые ответчик должен был выполнить при исполнении заключенного договора. Срок исполнения работ по договору был определен 360 дней со дня заключения договора, стоимость работ была определена в размере <данные изъяты> рублей. Истец свои обязательства по оплате выполнил в полном объёме, что подтверждается соответствующими квитанциями к приходным кассовым ордерам, платежными поручениями, актом сверки взаиморасчётов. Ответчик должен был исполнить работы в срок до (дата), однако до настоящего времени работа не выполнена. Письмом от (дата) ответчик сообщил, что мероприятия по технологическому присоединению будут выполнены в срок до (дата). Истец заключил с ответчиком (дата) дополнительное соглашение к указанному договору, согласно которому ответчик обязался выполнить работы в срок 180 дней, то есть, не позднее (дата). Письмом от (дата) ответчик вновь уведомил истца, что принимает все меры для того, чтобы мероприятия по технологическому присоединению были выполнены в срок до (дата). Несмотря на это, работы так и не были выполнены, в связи с чем истец обратился в суд с указанными требованиями.

В дальнейшем представитель истца по доверенности ФИО2 уточнил исковые требования и, ссылаясь на те же доводы, просил обязать ответчика выполнить мероприятия по осуществлению технологическому присоединению энергопринимающих устройств в помещении ФИО1 в срок не позднее 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда, взыскать с АО «ЛГЭК» неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере <данные изъяты> рублей за период с (дата) по (дата), компенсацию морального вреда в сумме <данные изъяты> рублей, штраф в размере 50% от взысканных сумм за неисполнение требований истца в добровольном порядке.

В судебное заседание истец и его представитель в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили.

Представитель ответчика АО «ЛГЭК» по доверенности ФИО3, настаивая на рассмотрении дела по существу, возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на письменные возражения, согласно которым ответчик не отказывается от исполнения договора и предпринимает все меры для исполнения своих обязательств. Обязанность АО «ЛГЭК» к проведению закупочных процедур в целях определения подрядчика для проведения фактических работ по технологическому присоединению объектов заявителя значительно увеличивает срок фактического подключения объектов. Также причиной несвоевременного исполнения договорных обязательств является срыв сроков строительно-монтажных работ подрядной организацией ООО «Металинк». Мероприятия по технологическому присоединению объектов истца планируется выполнить в срок до (дата). Избранный истцом способ защиты права не соответствует законодательству, поскольку п. 16 Правил № предусмотрено право заявителя по договору технологического присоединения расторгнуть договор или право на взыскание неустойки в размере 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. К возникшим правоотношениям не применимы нормы Закона РФ «О защите прав потребителей», не представлены доказательства причинения истцу физических и нравственных страданий.

В дополнении к письменным возражениям представитель ответчика также указал на то, что в соответствии с п. 8 заключенного договора на ФИО1 была возложена обязанность выполнения требований Технических условий и уведомления об этом АО «ЛГЭК», после чего в силу п. 6 договора ответчик был обязан проверить выполнение Технических условий заказчиком. Без исполнения сторонами договора мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, невозможно осуществление дальнейших мероприятий по технологическому присоединению. Неисполненное обязательство ФИО1, предусмотренное п. 8 договора, является встречным, в связи с чем АО «ЛГЭК» вправе приостановить исполнение своих обязательств и т.д.

Суд, выслушав пояснения представителя ответчика, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что ФИО1 является собственником <данные изъяты> доли склада готовых металлических конструкций, расположенного по адресу: <адрес>, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права.

(дата) между истцом ФИО1 и ответчиком АО «ЛГЭК» был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя склада готовых металлических конструкций, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства и т.д. с учётом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 50 кВт, категория надежности 3, класс напряжения электрических сетей 0,38 кВ (п. 1), технические условия ТУ №Э0457-545 от (дата) являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении, срок действия технических условий составляет два года со дня заключения договора (п. 4), срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 360 дней со дня заключения настоящего договора (п. 5), сетевая организация обязуется надлежащим образом выполнить обязательства по настоящему договору, в том числе в течение 14 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации и выполнении технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, не позднее 45 рабочих дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока, установленного п. 5, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический приём (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя «Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей» и т.д. (п. 6), сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий (п. 7), заявитель обязуется выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомит сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией и т.д. (п. 8), размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от (дата)№ и составляет <данные изъяты> рублей (п. 10) и т.д.

В соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №Э0457-545 от (дата) заявитель осуществляет точку присоединения объекта ЛЭП-0,4 кВт по п. 10.3. от новой СТП по п. 10.1., параметры электрической сети к объекту определить проектом, на стадии проектирования исключить прохождение ответвления ВЛ от ближайшей опоры к объекту по (над) территорией другого собственника и т.д.

В соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от (дата), а также платежными поручениями и актом сверки взаимных расчётов ФИО1 оплатил ответчику АО «ЛГЭК» в общей сложности <данные изъяты> рублей.

(дата) АО «ЛГЭК» направило в адрес ФИО1 письмо, в котором указало, что мероприятия по технологическому присоединению будут выполнены в срок до (дата).

(дата) между ФИО1 и АО «ЛГЭК» было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым Технические условия №Э0457-545 от (дата) действительны до (дата), срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 180 дней со дня заключения дополнительного соглашения.

В соответствии с письмом АО «ЛГЭК» от (дата) ФИО1 ответчик принимает меры для того, чтобы мероприятия по технологическому присоединению были выполнены в срок до (дата).

В соответствии со ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне. Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, применяются, если законом или договором не предусмотрено иное.

В соответствии с п. 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от (дата) N 861 настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

д) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению N 1 (далее - акт об осуществлении технологического присоединения), акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон по форме согласно приложению N 2 (далее - акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон), акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон по форме согласно приложению N 3 (далее - акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон), а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14.2 настоящих Правил).

Из представленных суду доказательств следует, что первоначально ФИО1 был обязан выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями, на земельном участке, на котором расположены энергопринимающие устройства, после чего уведомить об этом ответчика, который был обязан в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления провести проверку выполнения технических условий заявителем, а также с его участием осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств, а затем не позднее 45 рабочих дней со дня проведения осмотра осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

При этом до выполнения указанных обязательств истцом выполнение ответчиком своих обязательств или невозможно или нецелесообразно.

Поскольку каких-либо доказательств выполнения истцом мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, а также уведомления об этом ответчика АО «ЛГЭК» суду не представлено, оснований считать, что АО «ЛГЭК» нарушило сроки выполнения своих обязательств по договору, у суда не имеется.

В этой связи отсутствуют основания как для взыскания с ответчика в пользу истца неустойки, так и компенсации морального вреда и штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска ФИО1 к АО «Липецкая городская энергетическая компания» об обязании выполнить мероприятия по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа отказать.

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Липецкого областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Липецка в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения суда.

Председательствующий: Д.А. Грабовский

Мотивированное решение изготовлено 01.08.2016 года.

Председательствующий: Д.А. Грабовский