Гражданский кодекс часть 1

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кастильон СПб» (заказчик) и ФИО1 (подрядчик) и заключен договор строительного подряда №, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить за свой риск, своими силами и/или силами привлеченных лиц (субподрядчиков) с использованием материалов заказчика, предоставленных на давальческой основе строительно-монтажные работы согласно ведомости стоимости работ (приложение №1 к договору), графику производства работ (приложение № 2 к договору), руководствуясь производственными нормами расхода материалов, а заказчик обязуется принять должный результат выполненных подрядчиком работ и уплатить обусловленную договором цену на условиях и в сроки, предусмотренные договором, объект строительства согласно договору: Гидролаборатория, расположенная по адресу: <адрес>, Звездный городок, Центр Подготовки Космонавтов, корпус 92.

Согласно п.5.1, договора начало выполнения работ - с ДД.ММ.ГГГГ, окончание выполнения работ – ДД.ММ.ГГГГ. Работы по договору выполняются поэтапно. Сроки выполнения отдельных этапов работ (промежуточные сроки выполнения работ) определены графиком производства работ (приложение №2 к договору).

Согласно приложению №2 к договору (график производства работ): кирпичная кладка в объеме 130 м.куб. должна была быть выполнена до ДД.ММ.ГГГГ ; устройство перекрытий из бетона в объеме 20 м.куб. должно быть выполнено до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.6.1 договора на момент подписания общая стоимость договора составляет <данные изъяты>, в том числе НДС. 18%.

Согласно п.6.3 договора оплата стоимости работ по договору производится заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами промежуточных акта КС-2 и справки КС-3. Выполненные подрядчиком должным образом работы оплачиваются заказчиком в соответствии с ведомостью стоимости работ (Приложение № 1 к договору) и на основании комплекта исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия представленной подрядчиком исполнительной документации, подписанных сторонами ежемесячных акта КС-2 и справки КС-3, счётам-фактурам и счетам на оплату выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, за вычетом понесенных заказчиком затрат и расходов (п. 3.1.6, ДД.ММ.ГГГГ договора) и гарантийных удержаний, согласно п. 6.7 договора соответственно.

Согласно п.6.4, договора оплата производится ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ согласно объему выполненных работ на момент оплаты, принятых техническим надзором Заказчика.

Согласно п.7.1 договора промежуточная приемка работ осуществляется заказчиком ежемесячно и является основанием для расчетов за выполненные в отчетном месяце работы.

Согласно п.7.2 договора заказчик в течение 15 рабочих дней после получения от подрядчика вышеуказанных акта и справки рассматривает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ. Если в течение 15 рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов заказчик не направит подрядчику подписанные документы или мотивированные возражения, указанные акт и справка считаются согласованными. При наличии замечаний заказчика подрядчик повторно представляет фронт выполненных работ и откорректированные акт КС-2 и справку КС-3, оформленные в отношении результата выполненных работ, которые рассматриваются заказчиком в том же порядке.

Согласно приложению №1 к договору (ведомость стоимости работ), стоимость работ составляет: кирпичная кладка-<данные изъяты> за 1 куб.метр, устройство перекрытий из бетона-<данные изъяты> за 1 куб.метр.

Согласно справке ООО «Кастильон СПб» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной главным инженером и генеральным директором заказчика, на ДД.ММ.ГГГГ подрядчик выполнил следующий объем работы:

- Кирпичная кладка по оси «Б» вокруг купола на отм. + 20,590 высотой 0,24 м в объеме - 2,75 м3 или 22,98 м2.

- Кирпичная кладка по стенам лестнично-лифтовых шахт в объеме - 23,6 м3.

- Кирпичная кладка по оси «А» по монолитной железобетонной стене (парапеты) в объеме - 22,6 м3.

Итого подрядчик выполнил работы на сумму <данные изъяты>, которую заказчик обязался выплатить до ДД.ММ.ГГГГ. Из указанной денежной суммы с ФИО1 было удержано <данные изъяты> за проживание в общежитии. В связи с этим, задолженность по оплате по договору перед подрядчиком составила – <данные изъяты>

От заказчика не поступило ни одного платежа за время действия договора.

В связи с неоплатой выполненного объема работ в марте 2016 ФИО1 приостановил строительные работы.

ДД.ММ.ГГГГ истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику ООО «Кастильон СПб» о взыскании:

- оплаты выполненных работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>,

- расходов по оплате юридической помощи – <данные изъяты>,

- расходов на оплату государственной пошлины – <данные изъяты>

В обоснование заявленных требований истец указал, что в установленный в договоре срок, работы, выполненные им, оплачены не были, ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику претензию, в которой просил в течение 10 рабочих дней оплатить задолженность по договору. Указанную претензию, согласно сведениям сайта Почты России ответчик получил ДД.ММ.ГГГГ, однако претензия была оставлена заказчиком без внимания (л.д. 28). Таким образом, как указал истец, условия договора были не исполнены, чем были нарушены его права.

Истец просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о рассмотрении дела, в суд не направил своего представителя.

Руководствуясь ст.167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствие сторон.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Как установлено статьями 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из материалов дела следует, что ответчиком были нарушены условия договора.

Оплата заказчиком выполненных подрядчиком работ по договору не произведена.

Возражений по иску ответчик не представил.

При таких обстоятельствах, требования истца являются законными и обоснованными, а потому подлежащими удовлетворению в заявленном истцом размере.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца следует взыскать расходы по оплате юридической помощи представителя - <данные изъяты>, расходы по оплате государственной пошлины – <данные изъяты>

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194,197-198 ГПК РФ, суд, -

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Кастильон СПб»

(ИНН / КПП <***>/ 781401001)

в пользу ФИО1, <данные изъяты>

- оплату выполненных работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>,

- расходы по оплате юридической помощи – <данные изъяты>,

- расходы по оплате государственной пошлины – <данные изъяты>,

итого – <данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд через Петроградский районный суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 03.02.2017 года.

Судья Прокошкина М.В.