Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» к Шестаков В.Н, о взыскании суммы задолженности по договорам присоединения к электрическим сетям

встречному исковому заявлению Шестаков В.Н, к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» о взыскании неустойки

У С Т А Н О В И Л:

Истец ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» к Шестаков В.Н, о взыскании суммы задолженности по договорам присоединения к электрическим сетям.

Свои требования мотивировали тем, что между ПАО «МРСК Сибири» и Шестаков В.Н,ДД.ММ.ГГГГ заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Всего заключено 34 договора.

В соответствии с пунктом 1 Договоров Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимаюших устройств Заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов элекфоэнергегики).

Заявитель в соответствии с пунктами 1, 8 Договоров осуществляет внесение платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение и порядок расчетов определены разделами 3 Договоров.

В силу п. 12 договоров датой исполнения обязательства Заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

Согласно п. 10 договоров Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом РЭК Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ№-п и составляет: 3 155,56 руб., в том числе НДС 18% в сумме 481,36 (Четыреста восемьдесят один рубль тридцать шесть копеек) руб.

Согласно п. 11 договоров плата за технологическое присоединение оплачивается Заявителем в следующем порядке:

70 % платы за технологическое присоединение в размере 2 208,89 (Две тысячи двести восемь рублей восемьдесят девять копеек) руб., в том числе НДС 18 % в сумме 336,95 (Триста тридцать шесть рублей девяносто пять копеек) руб. оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора; 7

30 % платы за технологическое присоединение в размере 946,6 (девятьсот сорок шесть рублей шестьдесят семь копеек) руб., в том числе

НДС 18 % в сумме 144,41 (Сто сорок четыре рубля сорок одна копейка) руб. оплачивается не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты фактического присоединения.

Заявителем частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по Договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.;

Заявителем частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по Договору заявителем в полном объеме не выполнена. за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.;

Заявителем частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по Договору заявителем :; полном объеме не выполнена. За заявителем числится задолженность в размере 905,56

Заявители частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по Договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.;

Заявителем частично оплачена цена договора № в размер 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.; 2

Заявителем частично оплачена цена договора № в размеры 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905, 56 руб.;

Заявителем частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от 14. 12 2011. На текущий момент обязанность по Внесению платы по Договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905, 56 руб.;

Заявителем частично оплачена цена договора № в размере, 2250,00 руб п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по Договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905 56 руб.;

Заявителем частично оплачена цена договора № в размере: 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.;

Заявителем частично оплачена цена договора ‚№ в размере 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.;

Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.;

Заявителем частично оплачена Цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по Договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.;

Заявителем частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.;

Заявителем частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.; Заявителем частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по Договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.; Заявителем частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от 14‚12.20П. На текущий момент обязанность по внесению платы по Договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.;

Заявителем частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На Текущий момент обязанность по внесению платы по Договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.; Заявителем частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по Договору заявителем в полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.; Заявителем частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по Договору заявителем :; полном объеме не выполнена, за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.;

Заявителем частично оплачена цена договора № в размере 2250,00 руб. п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент обязанность по внесению платы по Договору заявителем в полном объеме не выполнена. за Заявителем числится задолженность в размере 905,56 руб.;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о 111 №АТП-42-15-5480 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается атом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5483 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5474 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается атом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №А111-42-15-5636 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №А111-42-15-5638 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5488 от 28 12. 2015;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5476 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5491 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5456 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору. № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5653 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5645 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5646 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5637 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5639 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5407 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения АКТ о ТП №АТП-42-15-5635 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по договору № исполнены, что

подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5623 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5634 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт ТП №АТП-42-15-5468 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены. что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-54832 от ДД.ММ.ГГГГ;;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5641 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5468 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5465 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5399 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5331 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5427 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5404 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5461 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что Подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5459 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5457 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5454 от ДД.ММ.ГГГГ;

Обязательства ПАО «МРСК Сибири» по Договору № исполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения Акт о ТП №АТП-42-15-5429 от ДД.ММ.ГГГГ;

В связи с неисполнением обязательств по оплате ответчиком технологического присоединения, заявителю насчитана неустойка в общем размере 34 573,24 руб. в соответствии расчетами истца.

Истец обратился в суд с заявлением, в котором просит взыскать с Шестаков В.Н, в пользу МРСК «Сибири» задолженность в общей сумме 30 802,64 коп. и неустойку за нарушение срока оплаты по договорам об осуществлении технологического присоединения в сумме 10200 руб.

Ответчик Шестаков В.Н, обратился в суд с встречным исковым заявлением к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» о взыскании неустойки.

Свои требования мотивировал тем, что его мнению по первоначальному иску у Шестакова В. Н., как ответчика, есть задолженность перед истцом по оплате 30 % от стоимости работ по технологическому присоединению к электрическим сетям по ряду договоров.

Шестаков В. Н. подтверждает, что договора на технологическое присоединение были заключены с гр. Петровым и впоследствии Шестаков В.Н,, как правопреемник гр Петрова по договору перемены лиц в обязательстве, стал стороной по следующим договорам технологического присоединения:

№.24.5334.11; №.24.5461.11; №.24.5332.11;№.24.5476.11;№.24.5478.11;№.24.5623.11; №.24.5459.11; №.24.5653.11,№.24.5641.11; №.24.5468.11;№.24.5465.11;№.24.5427.11; №.24.5399.11;

№.24.5639.11; №.24.5404.11; №.24.5331.11; №.24.5335.11;№.24.5407.11;№.24.5637.11;№.24.5646.11;№.24.5645.11;№.24.5778.11№.24.5635.11;№.24.5638.11;№.24.5797.11;№.24.5488.11

№.24.5480.11; №.24.5429.11№.24.5457.11№.24.5636.11; №.24.5432.11;№.24.5456.11; №.24.5474.11; №.24.5430.11;№.24.5481.11;№.24.5454.11;№.24.5634.11;№.24.5491.11;

А так же договор №.24. 5778. 11 по которому МРСК до настоящему времени не исполнило взятые на себя обязательства.

Далее по тексту, вышеуказанные договора, в виду их идентичности, указываются в единственном числе и именуются «договором ТП»

Существенные условия договора технологического присоединения ПАО «МРСК Сибири» обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям устройства п.1 и договора ТП.

Технологические условия является неотъемлемой частью договора ТП, п. 4 договора ТП. Срок выполнения мероприятий ТП 1 год со дня заключения договора ТП, п. 5 договора.

Выполнить ТП можно к любой опоре ЛЭП, которая находится не далее 25 метров от границ участка. ДД.ММ.ГГГГ заявителем было получено соответствующее письмо МРСК. ДД.ММ.ГГГГ МРСК выдало ответ на запрос Шестаков В.Н, от ДД.ММ.ГГГГ, указав, Что для выполнения мероприятий возложенных договором ТП на заявителя, монтаж оборудования заявителя необходимо произвести на опору находящуюся от границ участка заявителя на расстоянии не более 25 метров.

сентябрь 2014 года между Шестковым-Грецких и МРСК заключено соглашение о перемене лиц в обязательстве по 13 договорам ТП

ДД.ММ.ГГГГ годя представителем Шестаков В.Н, направлено заявление о проведении осмотра смонтированных энергопринимающих устройств заявителя и проведении опломбировки

ДД.ММ.ГГГГ специалистом МРСК Бапакиревой было указано заявителю о том, что договоров ТП с указанными номерами в реестре договоров МРСК нет, так как они были аннулированы МРСК по причине окончания действия технических условий срок действия которых два года.

ДД.ММ.ГГГГ представителем Шестаков В.Н, была направлена в МРСК претензия по факту недобросовестного исполнения МРСК своих обязательств по детвору ТП (38 штук)

ДД.ММ.ГГГГ МРСК направило письмо Шестаков В.Н, с предложением обратиться и заключить дополнительное соглашению к договору ТП о продлении ТУ и возобновлении работы по договору ТП.

ДД.ММ.ГГГГ между начальником юридической службы МРСК Грачёвой и Шестаков В.Н, в лице представители Федоренко состоялись переговоры по результатам, которых были приняты условия заявителя о продлении ТУ на ТП сроком на 5 лет и оставлении других условий договора без изменений.

ДД.ММ.ГГГГШестаков В.Н, подано заявление о продлении ТУ и о переходе к Шестаков В.Н, прав заказчика по еще одному договору.

ДД.ММ.ГГГГ заключено соглашение к договору ТП о продлении ТУ на 5 лет.

ДД.ММ.ГГГГ представителем Шестаков В.Н, направлено заявление о проведении осмотра смонтированных энергопринимаюших устройств заняты и проведении опломбировки

06/ДД.ММ.ГГГГ проведён осмотр и опломбировка устройств заявителя

ДД.ММ.ГГГГ договор ТП в количестве 37 штук окончен исполнением, что подтверждается истцом по первоначальному иску и актами о выполнении технических условий и актами разграничения балансовой принадлежности.

12/13/ДД.ММ.ГГГГ МРСК предъявило претензии Шестаков В.Н, о доплате 30 % стоимости каждого договора ТП

ДД.ММ.ГГГГШестаков В.Н, ответил на претензию и выдвинул встречное требование об уплате договорной неустойки, так же ответ на претензию был направлен по адресу указанному претензиях

ДД.ММ.ГГГГ МРСК, в лице главного специалиста управления делами Е. С. Кикода., отказалось получить ответ на претензию.

ДД.ММ.ГГГГ Мировым судом был вынесен судебный приказ о взыскании 3155,56 р суммы основного долга и 4880,21 рубля неустойки по договору №.24.5479.11 от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ судебный приказ от ДД.ММ.ГГГГ отменен.

ДД.ММ.ГГГГ МРСК обратилось в суд с требованием взыскать с гр. Шестаков В.Н, заложенность и неустойку по договорам ТП.

Срок исполнения работ по ТП со стороны МРСК ДД.ММ.ГГГГ следующий рабочий день после наступления годичного срока (ДД.ММ.ГГГГ суббота).

количество дней просрочки выполнения взятых МРСК на себя обязательств 1 101 календарный день.

Заявителем внесена 70% предоплата за будущее встречное исполнение договора сетевой Организацией (МРСК).

Плата за ТП 3 155,56 рубля из них 70% (2 208, 89 рубля) уплачиваются заявителем в течение 10 дней со дня заключения договора; 30% (946,67 рубля) уплачивается заявителем в течение 10 рабочих дней со дня осуществления ТП, п. 10, п. 11 договора ТП. Датой исполнения обязанности заявителя по оплате ТП считается дата внесения денежных средств на р/с МРСК, п. 12 договора ТП.

договором предусмотрена обоюдная неустойка в размере 0.014 сгивки рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения договора, п. 17

Срок действия ТУ 2 года со дня заключения договора п. 12 ТУ

Обязанности МРСК по исполнению ТУ и договора раздел 10 ТУ

Заявитель исполнил взятые на себя обязательства по оплате 70% от стоимости установленной в. 11 договора ТП, что подтверждается копиями чек ордеров и подтверждается истцом по первоначальному иску.

Исполнение договора сторонами, хронология юридически значимые действия сторон и обстоятельства:

ДД.ММ.ГГГГ Петровым подана заявка на ТП 136-111 земельных участка к электрическим сетям

14-ДД.ММ.ГГГГ Петровым, как заявителем оплачено 70% цены договора ТП в количестве 50 штук, по которым впоследствии права заявителя перешли к Шестаков В.Н, и. ДД.ММ.ГГГГ МРСК подписало и датировано договор ТП с Петровым в количестве 136 штук.

ДД.ММ.ГГГГ Петров подал запрос о ходе выполнения МРСК мероприятий по ТП МРСК игнорирует запрос Петрова ответ не последовало

ДД.ММ.ГГГГ между Петровым и Шестаков В.Н, заключен договор об уступке прав заявителя по договору ТП в количестве 50 штук

ДД.ММ.ГГГГ в МРСК подано уведомление о переходе прав и обязанностей заявителя по договору ТП от гр. Петрова к гр. Шестаков В.Н,

ДД.ММ.ГГГГ заточен договор перемены лиц в обязательстве между гр. Петровым, МРСК и гр. Шестаков В.Н,.

ДД.ММ.ГГГГ МРСК Направляет на согласование в КГКУ «Управление автомобильных дорог по КК» проектную документацию «Строительство ВЛ 10 в КЛ 10 кВ ‹: Установкой КТПН10/04 кВ и строительств ВЛИ 0.4 кВ для присоединения 136-ти участков Петрова В. В.»

ДД.ММ.ГГГГ между Шестаков В.Н, и гр. Грешник заключен договор уступки прав заявителя по договору ТП в количестве 13 штук. Соответствующее уведомление направлено в МРСК.

ДД.ММ.ГГГГ между Шестаков В.Н, и МРСК заключено соглашение о продлении ТУ на 6 месяцев с момента заточения соглашения к детвору ТП

ДД.ММ.ГГГГ инженер МРСК гр. А. Попов вызвал Шестаков В.Н, на участок для согласования переноса опоры ЛЭП в границы участка принадлежащем Шестаков В.Н,

ДД.ММ.ГГГГ представителем гр. Шестаков В.Н, направлен запрос МРСК о ходе исполнения Шестаков В.Н, направлен запрос в МРСК о ходе исполнения договора ТП

МРСК игнорирует запрос Шестаков В.Н, ответ не последовало.

Заявляя встречные исковые требования ответчик просит:

Признать приложение п. 17 Договоров технологического присоединения недействительными.

Взыскать с ПАО МРСК «Сибири» в пользу Шестаков В.Н, денежные средства в сумме 299 478 руб. в качестве уплаты неустойки, за нарушение исполнения договоров технологического присоединения к электрическим сетям, убытки в сумме 64 000 руб., компенсацию морального вреда в сумме 150 000 руб.

В судебном заседании представитель истца Ельпин С.В., действующий на основании доверенности поддержал исковые требования в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Встречные исковые требования не признал, суду пояснил. что исполнение обязательств подтверждено актами, представленным к первоначальному иску, просил отказать в их удовлетворении.

Представитель ответчика Федоренко Д.И. исковые требования не признал, поддержал встречные исковые требования.

Выслушав мнение представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ стороны свободны в заключении договора и его условия определяют по своему усмотрению.

Согласно ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Статьей 434 ГК РФ предусмотрено, что договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

В соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств утвержденных Правительством Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологического присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В судебном заседании установлено, что ПАО «МРСК Сибири» и Шестаков В.Н,ДД.ММ.ГГГГ заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Всего заключено 34 договора.

Размер платы за технологическое присоединение и порядок расчетов определены разделами 3 Договоров.

Согласно п. 10 договоров Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом РЭК <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-п и составляет: 3 155,56 руб., в том числе НДС 18% в сумме 481,36 (Четыреста восемьдесят один рубль тридцать шесть копеек) руб.

Заявителем частично оплачена цена договора.

В установленные сроки требование об оплаты задолженности не исполнено.

Принимая во внимание, что право истца на оплату предоставления услуг присоединения, учитывая наличие задолженности, суд полагает необходимым взыскать сумму задолженности с ответчика с учетом права истца на пени, за нарушения срока оплаты работ по договору.

Разрешая встречные исковые требования, в судебном заседании не установлено, ответчиком не предоставлено доказательств ненадлежащего исполнения обязательств ПАО «МРСК Сибири», исполнение работ подтверждено представленными актами по каждому договору, в связи с чем в удовлетворении встречных исковые требования необходимо отказать.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» удовлетворить взыскать с Шестаков В.Н,

Задолженность по договорам об осуществлении технологического присоединения в сумме по каждому договору соответственно

Всего задолженность по договорам 30 802,64 коп. неустойку всего 10200 руб.

Отказать в удовлетворении исковых требований Шестаков В.Н, к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» о взыскании неустойки

Решение может быть обжаловано в <адрес>вой суд в течение одного месяца с момента его изготовления в окончательной форме с подачей жалобы через Центральный районный суд <адрес>.

Председательствующий подпись Леонтьева И.В.

Копия верна

Судья Леонтьева И.В.