Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Новокузнецке гражданское дело по иску ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании убытков,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора и взыскании убытков в размере 5 479,60 руб, неустойку в размере 12 815,00 руб, неустойку за период с 06.10.2020г по день вынесения решения суда, расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 731,78 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что 06.05.2019г. между ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» <адрес> и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №. Технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения –ЛЭП-0,23кВ. ВРУ-0,23кВ, садового дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Данное технологическое присоединение необходимо для электроснабжения садового дома, расположенного по адресу: садоводческое общество «Уголек-2», уч.№<адрес>, Заводской район, Кемеровская область.

Технические условия, приведенные в Приложении № являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора п.4. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения договора, т.е. до 09.09.2019г. В соответствии с п.10 настоящего договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550,00 руб, оплату по договору ФИО1 осуществил 07.05.2019г.

ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» г.Новокузнецка 20.06.2019г в адрес ФИО1 направил уведомление о выполнении технических условий со своей стороны. В связи с неисполнением мероприятий по технологическому присоединению до 09.09.2019 в адрес ФИО1 были направлены претензии.

ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» г.Новокузнецка, подготовив и выдав ФИО1 технические условия, исполнило часть своих обязательств в рамках договора, понеся определенные производственные издержки, что являются для нее убытками. Сумма убытков в виде стоимости произведенных ООО «КЭнК» филиала «Энергосеть» <адрес> фактических расходов, связанных с исполнением договора от 06.05.2019г по строительству объекта по технологическому присоединению «ЛЭП-0,23кВ, ВРУ-023кВ, садового дома по адресу: садоводческое общество «Уголек-2», уч.№<адрес>, <адрес> составляет 6 029,60 руб. Из которых: 5360 руб. за подготовку сетевой организацией технических условий ТУ; 669,60 руб. затраты на выполнение работ сетевой организацией по строительству объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов эл.хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, согласно техническим условиям. Уведомление о выполнении технических условий со стороны ФИО1 в адрес ООО «КЭнК» так и не поступило. ФИО1 07.05.2019г оплатил 550,00 руб. Таким образом разница составляет 5 479,60 руб. Согласно договора, п.№, в случае нарушения одной из сторон сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению такая сторона обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. По состоянию на 05.10.2020г размер неустойки составляет 12 815,00 руб.

Представитель истца ФИО3 судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, возражений не представлено.

В силу п. 4 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется путем возмещения убытков.

В соответствии со ст.15 ГК РФ Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ «Об электроэнергетике» Правительство РФ в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям, утверждает правила оптового рынка и основные положения функционирования розничных рынков.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861 (далее – Правила №), установлено, что Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Судом установлено, что06.05.2019г. между ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» <адрес> и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №. Технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения –ЛЭП-0,23кВ. ВРУ-0,23кВ, садового дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Данное технологическое присоединение необходимо для электроснабжения садового дома, расположенного по адресу: садоводческое общество «Уголек-2», уч.№<адрес>, <адрес> Технические условия, приведенные в Приложении № являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора п.4. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения договора, т.е. до 09.09.2019г. В соответствии с п.10 настоящего договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550,00 руб, оплату по договору ФИО1 осуществил 07.05.2019г. ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» <адрес> 20.06.2019г в адрес ФИО1 направил уведомление о выполнении технических условий со своей стороны. В связи с неисполнением мероприятий по технологическому присоединению до ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1 были направлены претензии. ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» <адрес>, подготовив и выдав ФИО1 технические условия, исполнило часть своих обязательств в рамках договора, понеся определенные производственные издержки, что являются для нее убытками. Сумма убытков в виде стоимости произведенных ООО «КЭнК» филиала «Энергосеть» <адрес> фактических расходов, связанных с исполнением договора от 06.05.2019г по строительству объекта по технологическому присоединению «ЛЭП-0,23кВ, ВРУ-023кВ, садового дома по адресу: садоводческое общество «Уголек-2», уч.№<адрес>, Заводской район, Кемеровская область, составляет 6 029,60 руб. Из которых: 5360 руб. за подготовку сетевой организацией технических условий ТУ; 669,60 руб. затраты на выполнение работ сетевой организацией по строительству объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов эл.хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, согласно техническим условиям. Уведомление о выполнении технических условий со стороны ФИО1 в адрес ООО «КЭнК» так и не поступило. ФИО1 07.05.2019г оплатил 550,00 руб. Таким образом разница составляет 5 479,60 руб.

В п.4 договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 год со дня заключения настоящего договора.

В п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

В п. 10 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей, которую ФИО2 оплатил 07.05.2019г.

В п.15 договора, договор может быть расторгнут по требованию одной из стороны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

В п. 17 договора установлено, что в случае нарушения одной из сторон сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению такая сторона обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии с ч.2 ст.328 ГК РФВ случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

На основании ст.393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса. Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

В соответствии со ст. 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. Многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена возможность изменения или расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих в указанном договоре, если иное не установлено законом. В указанном в настоящем абзаце договоре может быть предусмотрен порядок определения такого большинства. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии со ст.453 ГК РФ, при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Согласно п. 16(5) Правил №, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

В соответствии с п. 16(6) Правил №, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» <адрес> 20.06.2019г в адрес ФИО2 направил уведомление о выполнении технических условий со своей стороны. В связи с неисполнением мероприятий по технологическому присоединению до ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО2 были направлены претензии, которые ответчиком оставлены без ответа.

Уведомление о выполнении ФИО1 технических условий, предусмотренных договором, в материалах дела отсутствует, что подтверждает факт не выполнения ответчиком мероприятий по технологическому присоединению.

Доказательств обратному, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, суду не представлено.

Таким образом, оценив в совокупности представленные доказательства, суд установил, что ответчиком ФИО2 нарушены обязательства, установленные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06.05.2019г №, срок исполнения договора истек, в связи с чем, суд считает исковые требования о расторжении указанного договора и взыскание убытков, подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

По состоянию на 05.10.2020г размер неустойки истец указывает в размере 12 815,00 руб. Кроме того, истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с 06.10.2020г по дату вынесения решения судом, а также указать в резолютивной части решения, что взыскание неустойки производится до момента его фактического исполнения.

Учитывая компенсационный характер неустойки, принцип ее соразмерности последствиям неисполнения обязательств, суд в соответствии со ст. 333 ГК РФ приходит к выводу об уменьшении размера подлежащей взысканию неустойки с 12 815,00 руб. до 5000 рублей. За период с 06.10.2020г по ДД.ММ.ГГГГ (на день вынесения решения суда) -5000 рублей. Указанные суммы подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Согласно ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Истцом при подаче искового заявления в суд, оплачена государственная пошлина в соответствии с ч.1 п.3 ст.333.19 НК РФ (при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера для организаций - 6 000 рублей).

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию уплаченная истцом государственная пошлина в размере 6000 руб. и 6731.78 рублей

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» <адрес> к ФИО1 о расторжении договора и взыскании убытков, - удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06.05.2019г №, заключенный между ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» <адрес> и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» <адрес> убытки в размере 5 479,60 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» <адрес> неустойку в размере 5 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» <адрес> неустойку за период с 06.10.2020г по 12.05.2021г. в размере 5 000 рублей.

Взыскание неустойки производится до момента фактического исполнения решения суда.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиал «Энергосеть» <адрес> расходы по оплате государственной пошлины в размере 6731,78 (шесть тысяч семьсот тридцать один руб. рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: А.А.Шаронина