Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО "Фирма АВГУСТ" о взыскании оплаты договора подряда, убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами, пени, компенсации морального вреда,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском (уточненным) к ООО "Фирма АВГУСТ" о взыскании оплаты договора подряда в размере ... руб., убытков в размере ... руб. ... коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ... руб., пени в размере ... руб., компенсации морального вреда в размере ... руб., штрафа в размере ... руб., указав, что с ответчиком был заключен договор подряда, исполнитель сдал результат работ с недостатками и нарушением срока, в целях устранения недостатков понес расходы в связи с привлечением третьих лиц.

ФИО1 и его представитель в судебном заседании иск поддержали.

ООО "Фирма АВГУСТ" своего представителя для участия в процессе не направило, извещено надлежащим образом; ранее представитель заявил о пропуске срока исковой давности.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьями 702, 709, 725 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год.

Согласно статье 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 15 апреля 2009 года между ООО "Фирма "Август" (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) был заключен договор подряда ..., по которому подрядчик обязался за свой риск выполнить в соответствии с условиями настоящего договора работы по монтажу котельного оборудования, системы горячего и холодного водоснабжения, канализации на объекте заказчика, расположенном по адресу г. Сыктывкар, ул. ...; срок начала выполнения работ 15 апреля 2009 года, окончания – 1 сентября 2009 года.

Согласно разделу 5 договора, общая сумма договора составляет ... руб., заказчик оплачивает подрядчику аванс в размере ... руб.

В оплату договора ФИО1 внесен аванс в размере ... руб. по приходному кассовому ордеру от ** ** ** года.

Результат работ по договору был принят заказчиком, однако от подписания актов о приемке выполненных работ ... от ** ** ** года, от ** ** ** года, от ** ** ** года, от ** ** ** года ФИО1 отказался.

В силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В рассматриваемом случае окончательно результат работ сдан и принят 29 марта 2010 года, иск предъявлен 3 декабря 2012 года

По требованию о взыскании оплаты договора подряда, имеющему основание некачественное выполнение подрядных работ, годичный срок исковой давности пропущен.

Принимая во внимание отсутствие уважительных причин пропуска срока обращения в суд, к которым недобросовестное поведение представителя истца отнесено быть не может, в удовлетворении названного требования, а также связанного с ним требования о взыскании убытков, понесенных в связи с оплатой услуг третьих лиц, следует отказать.

По требованию о взыскании оплаты договора подряда, имеющему основание нарушение срока выполнения работ, а также требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, пени, компенсации морального вреда трехлетний срок исковой давности не является пропущенным.

Вместе с тем, учитывая, что результат работ фактически принят истцом, имеет для него потребительскую ценность, применительно к пункту 4 статьи 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" оснований для взыскания при таких данных оплаты цены договора, а также связанного с ним требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, не имеется.

Подрядчиком допущена просрочка выполнения договора подряда в период со 2 сентября 2009 года по 29 марта 2010 года.

При таких данных в пользу истца подлежит взысканию неустойка за нарушение срока выполнения работы в размере ... руб., с учетом ограничения фактически уплаченной цены = ... руб.

Согласно статье 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В рассматриваемом случае нарушение прав потребителя причинило истцу моральный вред, в связи с чем в его пользу исходя их характера нарушения, принципов разумности и справедливости, подлежит взысканию компенсация в размере ... руб.

Согласно статье 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В рассматриваемом случае в пользу истца в связи с отказом в добровольном удовлетворении требований подлежит взысканию штраф в размере ... руб. (половина от присужденной суммы).

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ,

решил:

Взыскать с ООО "Фирма АВГУСТ" в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока выполнения работы в размере ... рублей, компенсацию морального вреда в размере ... рублей, штраф в размере ... рублей.

В удовлетворении требований ФИО1 к ООО "Фирма АВГУСТ" о взыскании оплаты договора подряда, убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Председательствующий