Акт передачи фундамента под монтаж оборудования - гражданское законодательство и судебные прецеденты

ООО «ВСК» в период с 16.11.2014 г. по 23.11.2014 г. С марта 2015 года поставленное и смонтированное Оборудование по договору находится в эксплуатации, несмотря на то, что установленный пунктами 2.1, 3.2 Договора Акт о готовности оборудования к эксплуатации не подписан Покупателем до настоящего времени. ООО «ВСК» выполнило дополнительные обязательства по проведению подрядных работ, допустив невиновную просрочку, ввиду ненадлежащего выполнения АО «ГУОВ» встречных обязательств. Обязанности по выполнению подрядных работ, дополнительно возложены на ООО «ВСК» по договору поставки № 1314187383072090942000000/2014/2-397 от 16.09.2014 г. на основании пункта 4.1.6 Договора, где предусмотрено: «обеспечить сборку, установку Оборудования с проведением монтажа и подключение всех инженерных систем с проведением пуст-наладочных работ...Течение срока установки Оборудования начинается с даты подписания Сторонами Акта передачи фундамента под монтаж Оборудования ». В силу пункта 1 ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо

фактическая поставка и монтаж оборудования по договору осуществлены ООО «Волгостальконструкция» к 10.11.2014г. С марта 2015 года поставленное и смонтированное оборудование по договору находится в эксплуатации, несмотря на то, что установленный п.п. 2.1, 3.2 договора акт о готовности оборудования к эксплуатации не подписан истцом по встречному иску. ООО «Волгостальконструкция» выполнило дополнительные обязательства по проведению подрядных работ, допустив невиновную просрочку, ввиду ненадлежащего выполнения АО «ГУОВ» встречных обязательств. Обязанности по выполнению подрядных работ, дополнительно возложены на ООО «Волгостальконструкция» по договору на основании п. 4.1.6 договора, где предусмотрено: обеспечить сборку, установку оборудования с проведением монтажа и подключение всех инженерных систем с проведением пуско-наладочных работ. Течение срока установки оборудования начинается с даты подписания сторонами акта передачи фундамента под монтаж оборудования . Дополнив договор условиями о выполнении ответчиком по встречному иску подрядных работ, АО «ГУОВ», в соответствии с п.п. 4.2.2., 4.2.3 договора приняло на себя обязательства обеспечить подготовку фундамента для осуществления установки оборудования, предоставить поставщику

по унифицированной форме КС-2 и КС-3 (пункт 4.2 договора). Допустимый срок отклонения от графика выполнения работ, согласованного сторонами в приложении № 2 к договору, составлял 5 календарных дней и не являлся нарушением обязательств по договору (пункт 4.3 договора). В соответствии с пунктом 5.1.2 договора заказчик обязался своевременно предоставить по акту ( акт передачи готовых фундаментов оформлялся в произвольной форме и скреплялся подписями уполномоченных представителей сторон) до начала монтажных работ готовые фундаменты для приемки подрядчиком и шеф-монтажной организацией, а также своевременно по акту (унифицированная форма № ОС-15) передать подрядчику оборудование в монтаж. С момента подписания сторонами акта передачи оборудования в монтаж (унифицированная форма № ОС-15) риск случайной гибели оборудования переходил от заказчика к подрядчику. Пунктом 6.1 договора установлено, что за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несли ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по возмещению убытков, непокрытых неустойкой. В соответствии с условиями договора