предоставлял, ежемесячный отчет по форме согласно приложению N 9 к Договору также не предоставлял в адрес Истца. Также согласно п. 6.2.1 требований к предоставлению календарно-сетевых графиков, являющихся приложением № 13 к Договору, Субподрядчик разрабатывает и предоставляет КСГ 2-го уровня не позднее, чем через 10 рабочих дней после подписания Договора по этапам проекта со сроком ввода в эксплуатацию до 2020 года включительно. В соответствии с ч. 1, 2 п. 6.2.4 требований к предоставлению календарно-сетевых графиков, актуализация КСГ 2-го уровня по срокам выполнения видов строительно-монтажных работ, ПНР, ввода в эксплуатацию происходит ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца, а плановая корректировка КСГ 2-го уровня происходит 1 февраля и 1 августа (2 раза в год). Ответчиком нарушен срок представления актуализированного КСГ 2-го уровня. В соответствии с п. 6.3.5 Договора за невыполнение требований по вопросам охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, а также пунктов предписаний после истечения срока устранения нарушений, Субподрядчику начисляется штраф
цена договора была актуализирована до 9.132.924.090руб. с учетом НДС 20 %, без изменения количества этапов выполнения работ, которое распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019г. В соответствии с п. 6.1.22 договора, субподрядчик обязан разработать, актуализировать и предоставить календарно-сетевой график (далее - КСГ) и план-график освоения капитальных вложений (далее - ПГОКВ) в соответствии с условиями договора и обеспечить возможность получения генподрядчиком оперативных данных об исполнении КСГ, ПГОКВ. Согласно п. 3.2 договора, разработка и актуализация КСГ 2-го уровня и КСГ 3-го уровня осуществляется в соответствии с приложением № 2 к договору. Из пп. 1, 2 п. 6.2.1 требований к предоставлению календарно-сетевых графиков (приложение № 2 к договору) следует, что субподрядчик разрабатывает и предоставляет КСГ по этапам 5.1.2 и 5.1.3 не позднее, чем через 10 рабочих дней после подписания договора, а по остальным этапам разработка КСГ должна быть завершена в срок не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты начала
В силу пункта 64.1 договора, одновременно с подписанием договора стороны подписывают комплексный сетевой график первого уровня. Указанный график должен содержать укрупненный перечень работ, состоящий из 200-400 видов работ. В соответствии с пунктом 64.2 договора ответчик принял обязательство в течение 10 (десяти) дней от даты заключения договора подготовить и представить истцу комплексный сетевой график второго уровня, соответствующий требованиям, установленным приложением № 13 к договору. Разделом 11 требований к разработке и актуализации календарно-сетевого графика (приложение №13) «Требования к графику первого уровня (КСГ -1)» установлено, что график 1-го уровня включает в себя директивные сроки выполнения работ, организационные мероприятия, контрольные точки, при дальнейшей детализации КСГ-1 работы, включенные в КСГ-1, должны быть преобразованы в работы КСГ-2 и взаимоувязаны с ними. Разделом 12 требований к разработке и актуализации календарно-сетевого графика (приложение № 13) «Требования к графику второго уровня (КСГ-2)» установлено, что при формировании КСГ-2 работы должны быть детализированы до видов работ и конструктивных элементов, определенных
В силу пункта 64.1 договора, одновременно с подписанием договора стороны подписывают комплексный сетевой график первого уровня. Указанный график должен содержать укрупненный перечень работ, состоящий из 200-400 видов работ. В соответствии с пунктом 64.2 договора ответчик принял обязательство в течение 10 (десяти) дней от даты заключения договора подготовить и представить истцу комплексный сетевой график второго уровня, соответствующий требованиям, установленным приложением № 13 к договору. Разделом 11 требований к разработке и актуализации календарно-сетевого графика (приложение № 13) «Требования к графику первого уровня (КСГ -1)» установлено, что график 1-го уровня включает в себя директивные сроки выполнения работ, организационные мероприятия, контрольные точки, при дальнейшей детализации КСГ-1 работы, включенные в КСГ-1, должны быть преобразованы в работы КСГ-2 и взаимоувязаны с ними. Разделом 12 требований к разработке и актуализации календарно-сетевого графика (приложение № 13) «Требования к графику второго уровня (КСГ-2)» установлено, что при формировании КСГ-2 работы должны быть детализированы до видов работ и конструктивных элементов, определенных
сметной стоимости работ по договору за каждый день просрочки. В соответствии со сметой (приложение № 2 к договору) сметная стоимость работ составляет 16 671 129 руб. 68 коп. Учитывая допущенные ответчиком нарушения условий договора, согласно расчету истца, проверенному судом, неустойка за 49 дней просрочки составляет 816 885 руб. 35 коп. Согласно пункту 4.1.1. договора подрядчик обязан в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора разработать, предоставить на утверждение заказчика и обеспечить актуализацию комплексного сетевого графика (далее -КСГ ) на базе программного обеспечения Microsoft Project (или иного программного обеспечения, дополнительно согласованного истцом), содержащего последовательность и промежуточные сроки выполнения работ, проведения необходимых экспертиз и согласований. КГС подрядчиком не разработан и истцу не представлен. Исходя из положений пункта 7.5.1. договора, в случае нарушения подрядчиком требований, установленных пунктом 4.1.1. договора, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере 200 000 руб. Истцом в адрес ответчика направлена претензия № 77-18/4622 от 21.02.2013г. с требованием об уплате
ответственность. В силу ст. 8.46 КоАП РФ, ответственность наступает за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений - Как установлено в судебном заседании, в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области поступила информация Департамента Роспироднадзора по ЮФО от 27.09.2018 о не внесении в государственный реестр объектов негативного воздействия объектов, эксплуатируемых ООО «Форсаж». Основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ООО «Форсаж» является торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Фактически общество осуществляет деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом. Отопление здания осуществляется собственной котельной, в которой установлены два котла марки АОГВ-100, КСГ -100. Тип используемого топлива – природный газ. Котельная имеет постоянные географические координаты, дымовые трубы котлов являются стационарным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Пунктом 1 ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 №
и ИП ФИО11 (цессионарий); договор цессии (уступки прав требования) №/П от 15.09.2016г. между ООО «Проектанта» (цедент) и ИП ФИО11 (цессионарий); договор цессии (уступки прав требования) №19/06/18-Ц от 19.06.2018г. между ООО «Медиа-Продукт» (цедент) и ООО «Бренд Солюшенс» (цессионарий) – 3 лист а; договор Субподряда №Б от 04.11.2013г. между ООО «АйБиКон» (подрядчик) и ООО «Проектанта» (субподрядчик); договор №/Б от 24.10.2014г. между ООО «АйБиКон» (подрядчик) и ООО «Проектанта» (субподрядчик); договор №Н на оказание услуг по актуализации графика, оформлению методологии формирования КСГ от 23.04.2015г. между ООО «АйБиКон» (подрядчик) и ООО «Проектанта» (субподрядчик); договор № К/160817 от 17.08.2017г. между ООО «АйБиКон» (заказчик) и ИП ФИО12 ( подрядчик); удостоверение 78 АА № на имя сотрудника отдела безопасности комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией ФИО13; USB-флеш-накопитель черного цвета, с надписью «Transcend (USB 3.0 16 GB)»; USB-флеш-накопитель белого цвета, с надписью «SONY (M2 USB Adaptor M2);Мобильный телефон синего цвета «HUAWEL», с сим-картой «МТС»; IMEI:№, договор займа
