Дата начала исполнения контракта - гражданское законодательство и судебные прецеденты

в единой информационной системе, а также с момента направления уведомления о принятом решении подрядчику противоречит положениям пункта 12 указанной статьи. Согласно данному пункту датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. Неправильное применение указанных норм привело к отказу в применении положений пункта 14 указанной статьи ,согласно которому заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившего основанием для принятия указанного решения. В материалах

головного исполнителя по этапам контракта является дата утверждения корпорацией акта приемки выполненного этапа работ, может быть истолковано как условие о приемке работы без недостатков. Данное судами толкование условия об определении срока выполнения работ с момента утверждения заказчиком акта приемки этапа работ может иметь место с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», о возможности исчисления срока исполнения обязательства на основании пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 3271 ГК РФ, в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Однако такое толкование не может приводить к тому, что срок выполнения работ автоматически уменьшается на срок, установленный в данном случае контрактом для приемки этих работ. Условия контракта подлежат толкованию таким образом, чтобы не

расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению - в течение 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2.9 контракта в случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе произвести оплату работ по контракту с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанных в соответствии с условиями контракта. Срок выполнения работ установлен пунктом 3.2 контракта: дата начала исполнения контракта - с даты заключения контракта; срок исполнения контракта - 30 календарных дней с даты начала исполнения контракта. В соответствии с пунктом 4.2.1 контракта подрядчик обеспечивает производство работ в полном соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами, качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями. Пунктом 4.2.12 контракта установлена обязанность подрядчика приступать к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

- работы) в соответствии с перечнем и объемами работ, указанными в Сметной документации (приложение № 1 к контракту), с использованием товаров (материалов), указанных в приложении № 2 к контракту (ведомость товаров) (далее - техническая документация) в установленный контрактом срок, а заказчик обязуется своевременно принять и оплатить эти работы в соответствии с условиями контракта. Пунктом 2.2.контракта цена контракта составляет 347 383 руб. 20 коп. НДС не облагается. Срок выполнения работ установлен п. 3.2. контракта: дата начала исполнения контракта - с даты заключения контракта; срок исполнения контракта - 30 календарных дней с даты начала исполнения контракта. Истец указал, что работы ООО «Джей-Космо» сданы своевременно 12.11.2022, акты размещены системе ЕИС, однако, со стороны ответчика не подписаны. Поскольку ответчиком долг за выполненные истцом работы в размере 347 383 руб. 20 коп. не оплачен, истец 16.12.2022 направил в адрес ответчика письменную претензию, оставленную последним без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с