Эндоскопическое отделение - гражданское законодательство и судебные прецеденты

1 на сумму 2 590 604 руб. 85 коп., от 20.12.2020 № 1 на сумму 3 221 292 руб. 89 коп., от 20.12.2021 № 1 на сумму 5 068 476 руб. 67 коп. Общая стоимость работ составила 10 880 374 руб. 41 коп. В связи с выполнением работ ФИЦ ФТМ обратилось к ООО «ИнтелСи» с письмом от 25.12.2019 № 01-06/748 о временном приостановлении монтажа систем ОКЛ в помещениях восьмого этажа, к. 813, седьмого этажа, эндоскопическое отделение и к. 717, шестого этажа, помещения лабораторий ПЦР, четвертого этажа, учебный блок (бухгалтерия), первого этажа, приемное отделение, цоколя, бальнеологическое отделение. 20.12.2019 сторонами подписано дополнительное соглашение к контракту, согласно пункту 2 которого в связи с необходимостью выполнения работ по капитальному ремонту помещений заказчика: к. 813 восьмого этажа, эндоскопическое отделение и к. 717 седьмого этажа, помещения лабораторий ПЦР на шестом этаже, учебный блок на четвертом этаже, приемное отделение на первом этаже, бальнеологическое отделение в цоколе, срок

поступили письменные пояснения, которые приобщены. Ответчик отзыв, возражения не представил. Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил: Между истцом и ответчиком 18.11.2011г. подписан договор строительного подряда (далее договор), согласно которому подрядчик (истец) обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений 15 отделения Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, в соответствии с условиями настоящего договора, проектно-сметной документацией, а генподрядчик (ответчик) обязуется принять работы надлежащего качества и оплатить их. Работы выполняются на объекте: 15 нейрохирургическое и эндоскопическое отделение госпиталя, расположенное на 4 этаже, литер А-2 здания госпиталя по адресу: <...> (п. 1.1 договора). В п. 1.3 договора указаны сроки выполнения работ: начало – с даты заключения договора, окончание выполнения работ – до 15.12.2011г. Представленный договор соответствует положениям гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Истцом заявлено требование о взыскании задолженности по оплате работ в размере 21662руб.44коп. В обоснование факта выполнения работ представлены: акт ф. КС-2 от 29.11.2011г. №1 и соответствующая справка ф. КС-3,