Как удержать пени зачетом встречного однородного требования - гражданское законодательство и судебные прецеденты

зачете. Учитывая указанные разъяснения, а также дату наступления обязанности ответчика оплатить работы, последний 19.09.2019 посчитал обязательства на сумму 1037172,00 руб. прекратившимися, удержав из суммы задолженности по оплате указанные сумму неустойки и штрафа в порядке, предусмотренным п. 11.7 договора. Как уже было указано ранее, согласно данному пункту заказчик вправе произвести зачет ( удержать) суммы неустойки, начисленной подрядчику в порядке, предусмотренном договором, при осуществлении расчетов. При этом заказчик направляет подрядчику уведомление о проведении взаимозачета соответствующей суммы пени в адрес подрядчика. При таком зачете у заказчика не возникает задолженности по оплате работ в части зачтенной неустойки. Зачет встречных однородных денежных требований считается совершенным, а обязательства считаются прекращенными с момента наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил позднее. В силу п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. N 16 "О свободе договора и ее пределах" в соответствии с п. 2 ст. 1 и ст.

11.09.2018 посчитал обязательства на сумму 485221, 44 руб. (по второму этапу), а также 29.12.2018 ответчик 01.11.2018 посчитал обязательства на сумму 702877,25 (по третьему этапу) прекратившимися, удержав из суммы задолженности указанную сумму неустойки в порядке, предусмотренным п. 6.4 договора. Как уже было указано ранее, согласно данному пункту заказчик вправе произвести зачет ( удержать) суммы неустойки, начисленной подрядчику в порядке, предусмотренном договором, при осуществлении расчетов. При этом заказчик направляет подрядчику уведомление о проведении взаимозачета соответствующей суммы пени в адрес подрядчика. При таком зачете у заказчика не возникает задолженности по оплате работ в части зачтенной неустойки. Зачет встречных однородных денежных требований считается совершенным, а обязательства считаются прекращенными с момента наступления срока исполнения того обязательства, срок исполнения которого наступил позднее. В силу п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. N 16 "О свободе договора и ее пределах" в соответствии с п. 2 ст. 1 и ст.

в указанные договором сроки, Заказчик вправе без обращения в суд зачесть суммы таких штрафов из любого платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, письменно уведомив об этом последнего, при этом денежная сумма, подлежащая выплате Подрядчику, уменьшается на суммы таких штрафов. Как установлено из материалов дела, ответчик удержал из стоимости выполненных работ при их оплате сумму начисленного штрафа в размере 3 104 728 руб. 71 коп. и частично сумму пени за просрочку выполнения работ в размере 1 862 837 руб. 00 коп. Истец указывает на недопустимость зачета в данном случае и ссылается на пункт 13.1 договора, в соответствии с которым стороны соглашаются, что проведение в одностороннем порядке зачета встречного однородного требования в целях прекращения обязательств (полностью или частично) по договору не допускается. Зачет встречных однородных требований по договору возможен исключительно с предварительного письменного согласия соответствующей стороны. Доводы истца в указанной части судом рассмотрены и отклоняются по следующим основаниям. В соответствии с пунктом 1 статьи

Таким образом, сумма задолженности составила 266 159,43 руб. Истец пояснил, что с учетом положений п. 1.1 Договора обязательство по поставке должно было быть исполнено Поставщиком не позднее 30.05.2020. Ответчик, направил в адрес Истца претензию от 08.07.2020 № И-20-11263, содержащую уведомление о применении мер ответственности, предусмотренных разделом 6 Договора, за нарушение обязательств по поставке Товара и намерении удержать при окончательном расчете 266 159,43 руб. В связи с допущенной ответчиком просрочкой в оплате Товара по Договору, приняв во внимание не верный расчет суммы пени, истец Уведомлением от 13.07.2020 №01-13/07 заявил о зачете встречных однородных требований в порядке ст. 410 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) как в части штрафа в размере 10 % (Десять) процентов от стоимости Договора в сумме 229.447 руб. 75 коп. , так и в части пени в размере 0,1 % от стоимости Договора, начисляемой за каждый день просрочки на сумму 29.828 руб. 24 коп.. Ответчик письмом от 28.07.2020