Нормы освещенности - гражданское законодательство и судебные прецеденты

При этом ответственность за нарушение сроков несет подрядчик. Общество 22.04.2019 обратилось в Управление с просьбой об увеличении сроков выполнения работ. Управление отказало подрядчику в увеличении сроков. Общество 10.06.2019 представило Управлению пакет документов, в том числе проектную документацию. Управление 13.06.2019 сообщило Обществу о необходимости устранения ряда выявленных недостатков в первичной проектной документации в соответствии с пунктом 5.2 контракта, а именно: для освещения парковки и пешеходных пространств необходимо предусмотреть иные светильники; привести в соответствие с СП52.13330.2016 нормы освещенности ; включить технологические и конструктивные решения в части заземления; вместо воздушных линий предусмотреть кабельные. Общество 01.07.2019 повторно направило Управлению откорректированную проектную документацию. Посчитав, что замечания к проектной документации подрядчиком не устранены, срок контракта нарушены, Управление 31.07.2019 приняло решение № 2172 об одностороннем отказе от контракта. Считая, что у ответчика не имелось правовых оснований для одностороннего отказа от контракта, ссылаясь на то, что нарушение сроков выполнения работ произошло по вине Управления, истец обратился в арбитражный

дорог местного значения. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. № 53/пр утвержден и введен в действие «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*». Согласно пункту 4.2 «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» автомобильные дороги должны обеспечивать безопасное и удобное движение автомобилей и пешеходов, соблюдение принципа зрительного ориентирования водителей и иметь защитные дорожные сооружения и обустройства, а также производственные объекты для ремонта и содержания дорог. Нормы освещенности автомобильных дорог должны соответствовать ГОСТ Р 58107.1. (пункт 10.2 «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 сентября 2018 г. № 626-ст утвержден и введен в действие «ГОСТ Р 58107.1-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы расчета» (далее- ГОСТ Р 58107.1-2018). Так, в пункте 4.1.2 ГОСТ Р 58107.1-2018 в таблице 1 приведены нормы освещения дорог в зависимости от