Решение № А13-21552/19 от 29.07.2020 АС Вологодской области
мая 2018 года по декабрь 2018 года. Однако, как уже указывалось выше работы на объекте завершены подрядчиком 25.02.2019, в связи с чем по требованию истца суд взыскал с ответчика неустойку за просрочку выполнения работ. Как следствие, обязанность по уборке мусора возникла у ответчика после 25.02.2019, что следует и из представленных истцом писем. Доказательств понесения истцом каких-либо расходов после 25.02.2019 по вывозу строительного мусора после завершения ответчиком работ, оставленного непосредственно ответчиком, в материалы далее не представлено. При этом, исходя из представленных истцом актов на вывоз мусора не следует, что вывозился именно строительный мусор, оставленный ответчиком. Кроме того, письмом от 26.02.2019 Подрядчик обязался убрать строительный мусор, актом от 14.03.2019 стороны зафиксировали наличие на строительной площадке строительного мусора. При этом, в акте не указан объем данного мусора. Письмом от 15.03.2019 подрядчик уведомил заказчика об отсутствии на объекте строительного мусора. После данного письма заказчик никаких претензий по уборке строительного мусора вплоть до обращения
