Особенности сдачи монтажных работ - гражданское законодательство и судебные прецеденты

г. Одним из обязательств по этапу № 2 являлось выполнение «монтажных и пусконаладочных работ, инструктаж персонала, указанного заказчиком, правилами и особенностям эксплуатации оборудования, участие в ПСИ», стоимость которого составляла 5 711 229,84 рублей. Заказчиком-застройщиком приостанавливались работы по Контракту, во исполнение которого был заключен Договор, на период в 295 календарных дней. Следовательно, с учетом приостановки работ, работы по Договору должны были завершиться 13.12.2019 г. Согласно п. 5.7 Договора и Календарному плану выполнения работ, документами, которые подтверждают выполнение работ, являются акт приемо-сдаточных испытаний и акт сдачи-приемки выполненных работ. Фактически работы по этапу № 2 Договора были завершены ответчиком 25.12.2020 г., что подтверждается актом приемо-сдаточных испытаний от 25.12.2020 г. и актом № 2 сдачи-приемки выполненных работ от 25.12.2020 г. Ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства по этапу № 2 Договора «Монтажные и пусконаладочные работы , инструктаж персонала, указанного Заказчиком, правилам и особенностям эксплуатации оборудования, участие в ПСИ». Статьей 307 Гражданского кодека установлено, что в

«ТСК «Транс Строй» (подрядчик(исполнитель) заключен договор подряда № 18ТС-6, согласно которому заказчик поручает строительство временных подъездных путей L-124 пог/м на строительную площадку (комплекс КРС на 400 голов), и оплачивает работы, а подрядчик берет н себя обязательства по устройству дороги, выполненных в соответствии с планами, эскизами и конструктивными особенностями, сметами, указанными в приложениях к договору (п. 1.1). В материалы дела представлен акт приемки - сдачи работ от 10 октября 2018 года по объекту коровник 23, 8 м* 63, 0 м*3, 5 м.(7. 5 м) в СПК «Прогресс» ; заказчик: СПК «Прогресс», подрядчик - ООО «ТСК «Транс Строй» произведены общестроительные, проэктно/сметные работы, монтажные работы /материалы, канализация (работы, материалы), транспортные расходы, оборудование на общую сумму 11000 000 рублей. Подписано мастер ФИО17 имеется запись «Принято 29 декабря 2018 года. СПК «Прогресс» секретарь Толстикова И.Н.» (л.д.88- 89 том 8). 28 апреля 2018 года между СПК «Прогресс» и ООО «ТСК «Транс Строй» подписан акт передачи