Решение № А44-5766/13 от 08.04.2014 АС Новгородской области
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Каких-либо соглашений о переносе срока строительства квартир по спорным договорам сторонами не заключалось, истец подписал акты выполненных работ без замечаний, согласившись на удержание неустойки за нарушение сроков строительства, при этом на момент подписания указанных актов, истец знал о наличии обстоятельств, на которые он ссылается в обоснование своих требований. В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе рассмотреть дело в отсутствии представителя истца, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного разбирательства. Выслушав пояснения представителей Комитета, исследовав письменные материалы дела суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований. Как следует из материалов дела, 22.06.2012 года между Комитетом по образованию Администрации Старорусского муниципального района (заказчик) и ООО «МАРКАБ» (исполнитель) подписаны муниципальные контракты №17-24 (далее контракты), согласно которым заказчик приобретает, а исполнитель передает жилое помещение – квартиру, состоящую из кухни, прихожей , санузла, не менее одной комнаты, общей площадью не менее
