Решение № А13-13324/20 от 12.01.2021 АС Вологодской области
продлить сроки выполнения работ до 10 октября 2020 года. К письму был приложен проект дополнительного соглашения. Уведомлением от 23.09.2020 №01-26/2578 ответчик направил истцу решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Не согласившись с односторонним расторжением контракта, истец настоящим иском потребовал продления срока выполнения работ. В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Как видно из содержания пункта 1 Постановления №1047, на который ссылается истец, продление срока контракта возможно по соглашению сторон. Такого соглашения между сторонами не достигнуто. Одновременно с этим истцом не представлено доказательств того, что невозможность исполнения контракта в срок была вызвана временными мерами по предотвращению распространения на территории муниципального образования "Город Вологда" новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Также истцом не представлено подтверждения доводов о возникновении обстоятельств, которые не позволили выполнить работу в установленный срок, а именно: неблагоприятных погодных условий
