перекрытием кровли нежилого помещения № 2 многоквартирного дома № 18 по ул. Строителей г. Орска за счет собственных средств; администрации города Орска (далее - администрация) об обязании в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда произвести вскрытие конструктивных элементов перекрытия над первым этажом нежилого помещения № 2 многоквартирного дома № 18 по ул. Строителей г. Орска для составления дефектной ведомости с целью разработки проекта производства работ; возложении обязанности по разработке проектаорганизациикапитальногоремонта и проекта производства работ по капитальному ремонту нежилого помещения № 2 многоквартирного дома № 18 по ул. Строителей г. Орска в течение месяца после составления дефектной ведомости; возложении обязанности в срок до 01.12.2020 произвести капитальный ремонт нежилого помещения № 2 многоквартирного дома № 18 по ул. Строителей г. Орска, а именно, выполнить работы по капитальному ремонту и усилению фундамента, полной замены конструкций отмостки, капитальный ремонт наружных несущих стен (после выполнения работ по усилению
перекрытием кровли нежилого помещения № 2 многоквартирного дома № 18 по ул. Строителей г. Орска за счет собственных средств; администрации города Орска (далее - администрация) об обязании в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда произвести вскрытие конструктивных элементов перекрытия над первым этажом нежилого помещения № 2 многоквартирного дома № 18 по ул. Строителей г. Орска для составления дефектной ведомости с целью разработки проекта производства работ; возложении обязанности по разработке проектаорганизациикапитальногоремонта и проекта производства работ по капитальному ремонту нежилого помещения № 2 многоквартирного дома № 18 по ул. Строителей г. Орска в течение месяца после составления дефектной ведомости; возложении обязанности в срок до 01.12.2020 произвести капитальный ремонт нежилого помещения № 2 многоквартирного дома № 18 по ул. Строителей г. Орска, а именно, выполнить работы по капитальному ремонту и усилению фундамента, полной замены конструкций отмостки, капитальный ремонт наружных несущих стен (после выполнения работ по усилению
ревизию в отношении ФГКУ «ОФПС по Смоленской области», в ходе которой осуществило выборочную проверку выполнения работ по государственному контракту от 05.07.2016 № 83, заключенному между учреждением и ООО «Интерстрой-СМ» на выборочный капитальный ремонт ПСЧ-13. По результатам контрольного мероприятия казначейство установило нарушения на сумму 1 671 861 рубля 26 копеек, выразившиеся, в числе прочего, в принятии и оплате работ с применением коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства, строительных и ремонтно- строительных работ, в отсутствие согласованного проекта организации капитального ремонта или проекта производства работ, а также в отсутствие обоснования необходимости применения этих коэффициентов, всего на сумму 352 134 рублей 34 копейки. В адрес учреждения вынесено предписание, обжалуемое по настоящему делу, пунктом 4 которого учреждению указано на необходимость принять меры к установлению лица, допустившего неправомерную оплату за принятые работы с учетом коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ, и возместить причиненный указанным нарушением ущерб Российской Федерации. Удовлетворяя требования ФГКУ «ОФПС по Смоленской
охраны труда, правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации. Любые отклонения от договора, проектно-сметной документации, требований заказчика, подрядчик обязан согласовать с заказчиком. В соответствии с пунктом 6.1.18 договора подрядчик обязан обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами. 25.01.2021 ответчик предложил истцу внести изменения в ПСД, в проект организации капитального ремонта , добавив использование при выполнении работ строительных люлек и услуг альпинистов для работ с 10 по 15 этаж вместо лесов. Указанное письмо 27.01.2021 истцом перенаправлено проектной организации – ООО «ПСО «Благовещенскпроект» для корректировки проекта. Письмом от 04.02.2021 ООО «ПСО «Благовещенскпроект» уведомило истца о возможности выполнения демонтажных работ на фасаде силами альпинистов. 16.03.2021 ООО «ПСО «Благовещенскпроект» представило истцу измененный проект организации капитального ремонта и смету, содержащие измененный способ выполнения работ. 25.05.2021 между сторонами заключены
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов); 2. Раздел «Архитектурно-строительные решения» с разработкой конструктивных и объемно-планировочных решений; 3. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подразделы: а) подраздел «Система электроснабжения»; б) подраздел «Система водоснабжения»; в) подраздел «Система водоотведения»; г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; д) подраздел «Тепловые сети»; е) подраздел «Система газоснабжения». 4). Раздел « Проект организации капитального ремонта »; 5). Раздел «Сметная документация». Следовательно, проектно-сметная документация состоит из нескольких разделов и должна быть предоставлена истцу в полном объеме в предусмотренные договорами сроки. Довод ответчика о том, что факт выполнения работ подтверждается направлением технического заключения, проектной документации по электронной почте противоречит указанным положениям договоров. Таким образом, расчет неустойки правомерно производится истцом по состоянию на дату предоставления ответчиком полного пакета технических заключений, проектной документации, а именно по дату входящего штампа истца, указанного на
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов); 2). Раздел «Архитектурно-строительные решения» с разработкой конструктивных и объемно-планировочных решений; 3). Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подразделы: а) подраздел «Система электроснабжения»; б) подраздел «Система водоснабжения»; в) подраздел «Система водоотведения»; г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; д) подраздел «Тепловые сети»; е) подраздел «Система газоснабжения». 4). Раздел « Проект организации капитального ремонта »; 5). Раздел «Сметная документация». Следовательно, проектно-сметная документация состоит из нескольких разделов и должна быть предоставлена Фонду в полном объеме в предусмотренные Договорами сроки. Довод ответчика о том, что факт выполнения работ подтверждается направлением технического заключения, проектной документации по электронной почте противоречит указанным положениям Договоров. Таким образом, расчет неустойки правомерно производится истцом по состоянию на дату предоставления ответчиком полного пакета технических заключений, проектной документации, а именно по дату входящего штампа Фонда, указанного на
домам в разделе 11 «Состав работ. Требования к разработке и составу проектной документации, передаваемой заказчику» указано: «Исполнителю произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходно-разрешительной документации (при необходимости)». Таким образом, суд отклонил ссылки истца на неисполнение ответчиком встречных обязательств вследствие изменения архитектурного облика Объектов. 09.03.2022 (вх. № 12514-04-02) в адрес Фонда поступили проекты производства работ, являющиеся частью проектной документации. 09.03.2022 (вх. № 12500-04-02/22) в Фонд поступил проект организации капитального ремонта , проект благоустройства элементов благоустройства (далее – ПБЭБ) по объекту: Измайловский пр., д. 20а. 14.03.2022 (вх. № 13388-04-04/22) в Фонд поступил ПБЭБ по объекту: Канонерская ул., д. 7-9, литера Б. 23.03.2022 Фонд направил в адрес подрядчика замечания письмом № 2-12512/22 к представленному ПБЭБ по адресу: Измайловский пр., д. 20, литера А, то есть в срок, предусмотренный Договором для проверки предоставленной подрядчиком части проектной документации. 04.03.2022 Фонд письмом № 2-12983/22 направил в адрес подрядчика
