время (НПВ) в количестве 19 часов 00 минут по акту от 30.03.2019 находится в зоне ответственности организации, ответственной за исправность системы очистки, а именно: бурового подрядчика – АО «СНПХ». 4. Скважина 35021 куст 354А: 4.1. Каковы причины перерасхода химических реагентов сверх программы бурения в период с 07.01.2019 по 08.02.2019? Вывод: причинами перерасхода химических реагентов сверх программы бурения в период с 07.01.2019 по 08.02.2019 являются: неудовлетворительная работа системы очистки, неудовлетворительная работа бурового подрядчика, непредусмотренный простой по метеоусловиям и геологическое осложнение (поглощение бурового раствора). 4.2. Соответствовал ли запас химических реагентов по состоянию на 08.02.2019 нормативно установленному? Вывод: запас химических реагентов по состоянию на 08.02.2019 можно считать соответствующим нормативно установленному, учитывая взаимозаменяемость реагентов, описанную в исследовательской части заключения. 4.3. В чьей зоне ответственности находится непроизводительное время (НПВ) в количестве 10 часов 06 минут по акту от 08.02.2019? Вывод: согласно представленным документам совокупность обстоятельств, которые исследовали эксперты, свидетельствуют о том, что непроизводительное время
и предъявить требование об уплате неустойки в размере 0, 1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Согласно приложению № 1 к указанному договору стороны согласовали следующие услуги и тарифы: - услуга виброкатка (п. Чульман) 2 060 руб. за 1 час (НДС не предусмотрен). Общий объем работы составляет 2 смены по 11 часов. 29.09.2016 стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору об оказании услуг № 34, согласно которому непроизводительный простой по метеоусловиям 1 000 руб. за 1 час. 18.10.2016 стороны заключили дополнительное соглашение № 3 к договору об оказании услуг № 34, согласно которому работа крана (п. Иенгра) 2 266 руб. за 1 час. Минимальное время заказа услуг 10 часов. 31.10.2016 стороны заключили дополнительное соглашение № 4 к договору об оказании услуг № 34, согласно которому услуги грузового автотранспорта: самосвал 1 500 руб. за 1 час. Минимальное время заказа услуг 10 часов. 18.10.2016 стороны заключили
капитальному ремонтам скважин с подъемным агрегатом подрядчика УПА-60/80 в размере 7670 рублей за 1 бригадо-час; работы по освоению, текущему и капитальному ремонтам скважин с привлечением СБТ 2 7/8 правая, левая (за один комплект) в размере 9140 рублей за 1 бригадо-час; работы по освоению, текущему и капитальному ремонту скважин с привлечением НКТ-73 мм технологическая в размере 7870 рублей за 1 бригадо-час; привлечение ДЭС-60 кВт в размере 1100 рублей за 1 бригадо-час; технологическое дежурство ( простой по метеоусловиям , ГИС и по вине заказчика) в размере 5752 рублей за 1 бригадо-час. Приложениями 4 и 5 к договору стороны подписали регламенты взаимодействия Общества с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, по проведению капитальных и текущих ремонтов скважин. Стороны 14.12.2018 согласовали план на производства капитального ремонта скважины № 127, которым определены наименования (виды) работ, подлежащих выполнению при производстве ремонта указанной скважины. Письмом от 06.05.2019 № 176-РЕК Общество обратилось
в течение 5 банковских дней с момента получения покупателем счета на оплату. В соответствии с пунктом 5.3 в случае нарушения покупателем сроков оплаты, продавец вправе взыскать с покупателя неустойку в размере 0,2% от неоплаченной стоимости товара за каждый день просрочки. Согласно п. 7.4 договора споры разногласия сторон подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения истца. 30.06.2018 стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору об оказании услуг № 08, согласно которому непроизводительный простой по метеоусловиям 1 000 руб. за 1 час. 01.01.2017 стороны подписали акт приема-передачи горюче-смазочных материалов № 3, в том числе бензин АИ-92 в количестве 149 кг, дизельное топливо класса «Летнее» в количестве 440 кг, на сумму 47 278, 96 рублей. 31.08.2018 стороны подписали акт приема-передачи горюче-смазочных материалов № 5, в том числе бензин АИ-92 в количестве 149 кг, на сумму 11 987, 41 рублей. 30.09.2018 стороны подписали акт приема-передачи горюче-смазочных материалов № 6, в том
истец обратился в суд с иском к ответчику о возложении обязанности включить в специальный стаж по Списку № 1 периоды обучения и курсов повышения квалификации: с 18.09.1995 по 16.10.1995, с 17.10.1995 по 18.10.1995, 01.09.2011, с 12.10.2011 по 14.10.2011, 01.10.2012, с 22.07.2013 по 09.09.2013, 29.10.2013, с 19.01.2015 по 02.02.2015, 25.04.2016, 13.09.2016, 30.08.2017, с 29.03.2018 по 12.04.2018, 20.05.2019; период нахождения на легком труде с 18.04.2002 по 01.05.2002; исполнения государственных обязанностей 21.11.2002, 02.12.2003, 17.12.2003, 19.12.2003, 01.03.2005; простой по метеоусловиям с оплатой 28.02.2003, 27.03.2003, 21.04.2014, 22.03.2015; донорских дней с 11.09.2003 по 12.09.2003, 27.12.2003, 29.12.2003, с 03.05.2004 по 04.05.2004, с 04.07.2004 по 05.07.2004, с 03.08.2004 по 06.08.2004, с 04.09.2004 по 05.09.2004, с 03.10.2004 по 04.10.2004, с 04.11.2004 по 05.11.2004, с 03.12.2004 по 04.12.2004, с 10.02.2005 по 11.02.2005. Кроме того, истец просит обязать ответчика назначить пенсию в соответствии с п.11 ч.1 ст.30 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ с 02.08.2019, и выплатить
