Договора предусмотрено, что простой Подрядчика по вине Заказчика (невыполнение Заказчиком обязанностей по подготовке и передаче строительной площадки, отсутствие материалов) фиксируется двухсторонним актом. В указанном случае срок выполнения работ увеличивается пропорционально сроку простоя. С начала производства работ по устройству свайного основания на объекте строительства двухсторонними актами простоя № 1-8 были зафиксированы простои техники Подрядчика по вине Заказчика. Общий объем простоя на объекте составил 111 дней. В соответствии с п. 4.2.19 договора Заказчик оплачивает простой техники Подрядчика по вине Заказчика (неготовность фронта производства работ, отсутствие финансирования и т.д.), в случае возникновения вынужденного перерыва в работах Подрядчика, не связанного с технологией их выполнения, на срок более 10 суток из расчета 15 000 рублей. Согласно представленному истцом расчету, стоимость простоя техники составляет 1 665 000 руб. В исковом заявлении истец указал, что ответчик произвел оплату 862 487,20 руб. аванса. Письмами от 17.03.2020 № 091, от 27.03.2020 № 104 Общество направило Компании требование об оплате
полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права (реальный ущерб). В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с пунктом 4.2.16 договора заказчик оплачивает простой техники подрядчика по вине заказчика (неготовность фронта производства работ, отсутствие финансирования и т.п.) в случае возникновения вынужденного перерыва в работах подрядчика, не связанного с технологией их выполнения, на срок более 10 суток из расчета 15 000 руб. за 12-часовую машину-смену забивной установки. Факт простоя фиксируется актом, подписанными представителями заказчика и подрядчика. В случае уклонения заказчика от подписания акта, подрядчик вправе составить односторонний акт с отметкой об отказе от его подписания заказчиком. Факт простоя подтверждается материалами дела, в
обеих сторон. Так, имеющийся у ООО «Запсибгазпром-Газификация» экземпляр договора подряда № 92/17 датируется от 03.10.2017, а не от 20.09.2017. В экземплярах договоров подряда № 92/17 от 03.10.2017 и № 93/17 от 03.10.2017 ООО «Запсибгазпром-Газификация» последний абзац пункта 3.2.3 сформулирован иным образом, чем в экземплярах договоров подряда № 92/17 от 20.09.2017 и № 93/17 от 03.10.2017 ООО «Буковина». В договоре № 92/17 от 03.10.2017 последний абзац пункта 3.2.3 сформулирован в следующей редакции: « Простой техники Подрядчика по вине Заказчика оплачивается последним, исходя из повременной ставки 250 000,00 рублей/сутки. Период простоя начинает исчисляться с 6-го дня после прибытия в порт о. Итуруп транспортного судна, следующего далее в порт г. Владивосток». В договоре № 93/17 от 03.10.2017 последний абзац пункта 3.2.3 сформулирован в следующей редакции: «Простой техники Подрядчика по вине Заказчика оплачивается последним, исходя из повременной ставки 250 000,00 рублей/сутки. Период простоя начинает исчисляться с 6-го дня после прибытия в порт о. Кунашир
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, определяемые по правилам статьи 15 ГК РФ. Согласно пункту 2 названной статьи под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Пунктом 4.2.16 договора определено, что заказчик оплачивает простой техники подрядчика по вине заказчика (неготовность фронта производства работ, отсутствие финансирования и т.п.) в случае возникновения вынужденного перерыва в работах подрядчика, не связанного с технологией их выполнения, на срок более 10 суток из расчета 15 000 руб. за 12-часовую машино-смену забивной установки. Факт простоя фиксируется актом, подписанными представителями заказчика и подрядчика. В случае уклонения заказчика от подписания акта, подрядчик вправе составить односторонний акт с отметкой об отказе от его подписания заказчиком. Производителем работ и начальником участка Компании
08.11.2016 по 02.03.2017 составил 14 544,23 руб. Требование о взыскании неустойки является правомерным, обоснованным и подлежит удовлетворению. Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права (реальный ущерб). В соответствии с пунктом 4.2.16 договора заказчик оплачивает простой техники подрядчика по вине заказчика (неготовность фронта производства работ, отсутствие финансирования и т.п.) в случае возникновения вынужденного перерыва в работах подрядчика, не связанного с технологией их выполнения, на срок более 10 суток из расчета 15 000 руб. за 12-часовую машину-смену забивной установки. Факт простоя фиксируется актом, подписанными представителями заказчика и подрядчика. В случае уклонения заказчика от подписания акта, подрядчик вправе составить односторонний акт с отметкой об отказе от его подписания заказчиком. Суд первой инстанции обоснованно указал, что
