процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 27.3. По завершении гарантийного срока для Объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу , в котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Контракту. 27.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 27.5. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом
и сроков их устранения, подрядчик обязан направить на объект своего представителя в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения заказчика об обнаружении дефектов. Гарантийный срок на данную работы или оборудование в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Устранение Подрядчиком дефекта не освобождает его от других гарантийных обязательств (пункт 9.3. контракта). По завершении гарантийного срока эксплуатации, установленного для объекта, с учетом всех его продлений, стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу . В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по контракту, за исключением устранения скрытых дефектов, которые могут быть выявлены после окончания гарантийного срока эксплуатации (пункт 14.5. контракта). 19.12.2013 представители сторон подписали справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (т.1 л.д. 58-89). Во исполнение пункта 4.3. контракта 24.07.2017
его действия, не может служить основанием к отказу в удовлетворении иска. Согласно п. 16.1, 6.2 контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2017, а в части гарантийных обязательств - в течение 5 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию (выдачи разрешения на ввод). В соответствии с п. 17.1 контракта по завершении гарантийного срока для данного объекта строительства с учетом всех его продлений, стороны обязались подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу . В этом протоколе также фиксируется, что с момента подписания протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему контракту. Такой протокол, а также иные доказательства того, что по контракту ответчиком обязательства выполнены в полном объеме, в материалы дела сторонами не представлены. В соответствии с п. 4 ст. 329 ГК РФ прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором. Пунктом 3
на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре либо уведомлении подрядчика, направленном в соответствии с пунктом 23.1 договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета заказчика. Порядок осуществления и приемки проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, разработки и приемки рабочей документации определен разделом IV договора. В соответствии с пунктом 16.8 договора по окончании гарантийного срока по договору, с учетом всех его продлений, подрядчик обязан составить и направить для подписания заказчику протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу , составленный в 2 экземплярах. Заказчик при отсутствии замечаний в течение 10 дней после получения подписывает протокол об отсутствии взаимных претензий со своей стороны и один его экземпляр возвращает подрядчику. Согласно подписанным сторонами актам о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 25.05.2014, №1, №2, №3, №4, №5 и №6 от 25.05.2014, справке о стоимости выполненных работ и затрат №1 формы КС-3 от 25.05.2014 подрядчиком выполнены работы на сумму 6
выполнения работ является 21.04.2014, окончания – 01.12.2015. В соответствии с пунктом 6.2 контракта от 14.04.2014 № 36 гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет шестьдесят месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного реконструкцией объекта по форме КС-14. В пункте 13.7 названного контракта определено, что по завершении гарантийного срока для объекта реконструкции с учетом всех его продлений, стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу . В этом протоколе также указывается, что с момента его подписания стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по контракту. В пункте 15.7 контракта от 14.04.2014 № 36 стороны предусмотрели, что указанный контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2015. 29.12.2015 между сторонами подписан акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта «Реконструкция инженерно-технических средств охраны ФБУ ИЗ-14/1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия)», из содержания
приемке выполненных работ, выплачивается в течение 30 календарных дней со дня подписания субподрядчиком протокола об отсутствии взаимных претензий, согласно п. 13.8 договора. В соответствии с п. 13.2 договора, гарантийный срок на выполненные работы, оказанные услуги, устанавливается со дня получения подписанного акта приемки законченного строительством объекта и составляет не менее 36 месяцев. По окончанию гарантийного срока по договору с учетом всех его продлений, субсубподрядчик обязан составить и направить для подписания субподрядчику протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу , составленный в 2-х экземплярах. Субподрядчик, при отсутствии замечаний, в течение 10 дней после получения подписывает протокол об отсутствии взаимных претензий со своей стороны и один экземпляр возвращает субсубподрядчику (п. 13.8 договора).. Поскольку акт приемки законченного строительством объекта подписан сторонами 24.04.2018 г., соответственно, с учетом п. 13.2 договора, гарантийный срок истекает 24.04.2021. Определение судом первой инстанции истечения гарантийного срока 12.12.2021 (36 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию- 12.12.2018) не соответствует
объекта в эксплуатацию. По не подтвержденным сведениям объект введен в эксплуатацию в декабре того же 2015 г. Полагает, что это достоверная дата, ибо объект не может быть введен в эксплуатацию ранее завершения строительно-монтажных работ, которые приняты Заказчиком в декабре 2015 г. Указанное означает, что гарантийный срок на возведенную инженерную инфраструктуру истекает в декабре 2020 г. П. 17.3 Государственного контракта предписывает, что по завершении Гарантийного срока для объекта стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу , в котором также фиксируется, что стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по государственному контракту. Вышеизложенное приводит к выводу, что Государственный контракт № № от <дата> не расторгнут, не прекращен, и действует до сих пор. По прекращенному и (или) расторгнутому контракту не составляют и не подписывают протоколы об отсутствии взаимных претензий и не освобождают друг друга от выполнения обязательств по нему. По смыслу п.п. 9.З., 12.1, 12.2, 17.3
