Приморского края», не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 22.00 до 9.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно) и с 23.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, за исключением случаев, указанных в частях 2-4 настоящей статьи. При этом установленный указанной нормой закона запрет на нарушение тишины и покоя граждан включает только ночное время суток, подрядчик был не лишен возможности проведения ремонтных работ в выходные дни с учетом согласованного договором подряда № РТС225А190057(Д) от 04.09.2019 срока выполнения работ в календарных днях. С учетом изложенного, принимая во внимание, что изменения в договор № РТС225А190057(Д) от 04.09.2019 в части сроков выполнения работ по спорному объекту сторонами не вносились, при этом подрядчик уведомил заказчика об отсутствии возможности приступить к выполнению работ только 02.12.2019, за месяц до окончания установленного договором срока выполнения работ, бездействуя в течение трехмесячного периода с момента заключения договора,
не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 22.00 до 9.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно) и с 23.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4 настоящей статьи. При этом установленный указанной нормой закона запрет на нарушение тишины и покоя граждан включает только ночное время суток, подрядчик был не лишен возможности проведения ремонтных работ в выходные дни с учетом согласованного договором подряда № РТС225А190057 (Д) от 04.09.2019 срока выполнения работ в календарных днях. С учетом изложенного, принимая во внимание, что изменения в договор № РТС225А190057 (Д) от 04.09.2019 в части сроков выполнения работ по спорному объекту сторонами не вносились, при этом подрядчик уведомил заказчика об отсутствии возможности приступить к выполнению работ только 18.12.2019, за две недели до окончания установленного договором срока выполнения работ, бездействуя в течение трехмесячного периода с
дни (с понедельника по пятницу включительно) и с 23.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4 настоящей статьи. При этом нерабочие праздничные дни исключены судом первой инстанции из периода допущенной подрядчиком просрочки исполнения обязательства, установленный указанной нормой закона запрет на нарушение тишины и покоя граждан включает только ночное время суток, подрядчик был не лишен возможности проведения ремонтных работ в выходные дни с учетом согласованного договором подряда № РТС225А190057(Д) от 04.09.2019 срока выполнения работ в календарных днях. Таким образом, по расчету суда первой инстанции сумма неустойки за нарушение подрядчиком срока исполнения обязательств по спорному объекту за 131 день просрочки составила 210 040 рублей 36 копеек. С учетом произведенной ответчиком оплаты в размере 60 927 рублей 73 копеек подлежащая взысканию сумма неустойки в отсутствие заявления ответчика о применении статьи 333 ГК РФ составила 149 112
или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения (часть 3 статьи 8, пункт 5 части 1 статьи 10). Судом установлено и из материалов дела усматривается, что ФИО1 обратилась к начальнику ФИО3 МУ МВД «Одинцовское» с заявлением от 13 декабря 2014 г., в котором указывала на проведение ремонтных работ в выходные дни в квартире № <данные изъяты>, просила привлечь правонарушителя к ответственности и разъяснить ему положения действующего законодательства (л.д.12). 18 декабря 2014 г. заместителем начальника Голицынского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» материал проверки по факту нарушения тишины и покоя граждан в отношении ФИО4 был направлен начальнику территориального отдела № 28 Госадмтехнадзора Московской области для принятия решения в соответствии с действующим законодательством, о чем было сообщено ФИО1 в письме от указанной даты <данные изъяты>
