Спецификация к договору считается этапом сдачи работ - гражданское законодательство и судебные прецеденты

15.05.2012, суд считает, что подписав данную спецификацию стороны, установили новый срок выполнения работ по этапу 2.4 по сравнению с согласованным в дополнительном соглашении. Поскольку ОАО «Дека» не внесло предоплату по этапу 2.4, а общий срок выполнения работ (29.10.2012) на момент расторжения договора не наступил, суд считает, что срок выполнения работ по этапу 2.4 по состоянию на 22.08.2012 не истек. В связи с этим суд считает, что расторжение договора со ссылкой на нарушение сроков выполнения работ по этапу 2.4 является неправомерным. Работы по этапам 3.4 и Перечню дополнительных работ №1 были предъявлены истцом к приемке до расторжения договора, но не приняты ответчиком в связи с невозможностью проверки их результата до принятия работ по этапу 2.4. Согласно отчету о состоянии проекта на 04.07.2012 работы по этапу 3.5 выполнены на 95%, выполнение работ по обучению пользователей в таком объеме связано с подписанием ответчиком актов сдачи-приемки работ не по всем этапам. Работы по

договора включает в себя НДС, все без исключения издержки Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе производственные и эксплуатационные затраты, накладные расходы, стоимость материалов, оборудования, зарплату, фискальные отчисления, налоги, сборы, командировочные, суточные и отпускные расходы, стоимость ГСМ, обслуживания и ремонта техники и оборудования, стоимость временных материалов, если иное не предусмотрено в спецификациях к Договору. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается выполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета (пункты 2.1-2.3 договора). В течение 1 рабочего дня с момента завершения работ, в том числе отдельного этапа работ, Подрядчик обязуется направить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ . Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ принимает их путем подписания акта, либо направляет Подрядчику мотивировочный отказ от их принятия с указанием на причины такого отказа и срока для их устранения. Принятие Заказчиком работ без проверки не лишает его права на предъявление претензий по качеству

(сорок процентов) стоимости работ по второму этапу могут быть оплачены заказчиком в срок до 31.12.2014 г. (пункт 2.2. спецификации); - счет на оплату каждого из этапов работ подрядчик выставляет заказчику при получении уведомления о готовности заказчика к началу выполнения конкретного этапа работ. В отсутствие такого уведомления обязательство заказчика по оплате аванса не возникает (пункт 2.3. спецификации). Исходя из буквального толкования вышеуказанных условий договора, суд апелляционной инстанции считает, что основанием для оплаты ответчиком аванса является уведомление заказчика о готовности к началу выполнения конкретного этапа работ, а основанием для оплаты выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Между тем уведомление заказчика о готовности к началу выполнения конкретного этапа работ в материалах дела отсутствует. Доказательств передачи ответчику результатов работ с соблюдением требований, предусмотренных условиями договора, статьями 720 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, истцом не представлено. Таким образом, обязательства по оплате аванса и окончательной оплаты у ответчика не возникли. При таких обстоятельствах