г. N _____ (далее - Соглашение) о нижеследующем: 1. Стоимость оказываемых по Соглашению услуг составляет __________ (_____________) руб. в месяц, НДС не облагается <5>. 2. Если первый и последний месяцы срока действия Соглашения являются неполными, расчет стоимости услуг Адвокатов по Соглашению осуществляется исходя из фактического количества календарных дней в неполном календарном месяце, за который производится расчет. 3. Ежемесячная оплата услуг производится Доверителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в разделе 10 Соглашения, не позднее 10 (Десять) рабочих дней со дня подписания Доверителем акта на основании выставленного Адвокатами счета. 4. Возмещение понесенных Адвокатами расходов производится Доверителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в разделе 10 Соглашения, не позднее 10 (Десять) рабочих дней со дня представления первичныхдокументов , подтверждающих указанные расходы, при наличии подписанного Доверителем акта на основании выставленного Адвокатами счета. 5. Адвокатам также выплачивается дополнительное вознаграждение в размере (выбрать): - __________ (_____________) процентов от денежных средств,
дополнительно предоставлять копии путевых листов, расшифровку стоимости транспортных расходов, количества и стоимости используемых материалов, акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов ОС-3. При этом стороны установили, что в случае своевременного предоставления первичных документов подрядчиком и отсутствия замечаний со стороны представителей заказчика срок подписания указанных первичных документов представителями заказчика составляет не более 7 рабочих дней, в случае несвоевременного предоставления первичных документов подрядчиком и (или) наличия замечаний, срок подписания первичных документов увеличивается на 1 день. Сроки подписания первичных документов установлены согласно «Технологическому регламенту ОАО «Удмуртнефть» на производство текущего и капитального ремонта скважин», переданного подрядчику по акту о приеме-передаче локальных НТД ОАО «Удмуртнефть (Приложение №9 к договору). В случае необходимости рассмотрения вопроса принятия и оплаты выполненных работ на совещаниях «День качества», ГТС для целей изложенных в п.8.2., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.12. в соответствии с графиком проведения «День качества», ГТС (Приложение №17), срок предоставления первичных документов устанавливается от даты проведения совещаний «День качества»,
августа 2017 года (л.д. 40 т.1). Согласно пояснениям, справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) № 1 была подписана сторонами 27.03.2018 в связи с подготовкой ответчиком исполнительной документации (с учетом корректировок). С указанной датой (датой оформления документов, которые являются основанием для оплаты по контракту) Учреждение связывает и дату окончания выполнения работ по договору. Судебная коллегия считает данную позицию ошибочной. В настоящем случае материалами дела подтверждается, что ответчик выполнил работы до окончания установленного контрактом срока. Подписание первичных документов за пределами срока выполнения работ не свидетельствует о просрочке выполнения работ со стороны подрядчика. При этом основанием заявленного иска о взыскании неустойки является именно нарушение сроков выполнения работ. Истец указывает, что в рамках дела № А75-21610/2017 установлен срок исполнения контракта - 27.03.2018, полагая также, что в связи с этим, имеет место и просрочка выполнения работ со стороны подрядчика. Между тем, при рассмотрении указанного дела применительно к требованиям Общества о взыскании с заказчика неустойки
вывозе сваебойной установки. ООО «СК «Сибирь+» в связи с отсутствием фронта работ просило ООО «Элкод» возвратить 1 538 500 руб. (1 767 000 - 28 500 руб. стоимости частично выполненных работ - 200 000 руб. стоимости мобилизации установки). Аналогичное письмо с указанием срока возврата денежных средств до 01.09.2020 было направлено истцом 31.08.2020. Условия договора № 20/20 от 09.07.2020 предусматривали право исполнителя заявить об одностороннем отказе от исполнения договора в случае необоснованного неоднократного нарушения сроков подписания первичных документов по вине заказчика (пункт 9.8 договора). Оценив представленные доказательства, приняв во внимание положения пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ, пункта 2 статьи 782 ГК РФ, правовую позицию Президиума ВАС РФ (постановление от 07.09.2010 № 2715), суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что договор прекратил свое действие с 28.08.2020 (дата получения уведомления заказчиком), поэтому требование ООО «СК «Сибирь+» о расторжении договора в судебном порядке удовлетворению не подлежало. Суд округа не осматривает оснований
