Решение № А40-69846/16 от 20.10.2016 АС города Москвы
1, поскольку Акт о приемки работ подписан 13 апреля 2015 г. и в связи с тем, что стороны согласовали завершения работ по виброукладке плитки. В соответствии с п.п. 2, 3 дополнительного соглашения № 5 от 23 апреля 2015 г. стороны согласовали дополнительный объем работ и стоимость, которая составила - 445 424,82 руб. Стороны перенесли сроки по нанесению декоративного покрытия Письмом № 108 от 27 марта 2015 г., в связи с тем, что стороны согласовали новые сроки по виброукладке плитки, стороны согласовали дополнительный объем работ. В пределах срока действия Договора сторонами согласовано продление срока выполнения работ II этапа . Согласие Истца по встречному иску подтверждается Письмом № 98 от 27 июля 2015 г. В соответствии с п. 3.3. Договора в случае вынужденных простоев по причинам, не зависящим от Подрядчика, сроки выполнения работ сдвигаются на количество дней вынужденных простоев. В соответствии с п. 12.4. Договора дни вынужденных простоев оформляются актами, которые
