произвести оплату за использование Техники в сроки и на условиях Договора. В соответствии с пунктом 4.6 Договора ООО «СМС Метростроя» приняло на себя обязательство в сроки и по расценкам, установленным приложением к настоящему Договору, осуществлять оплату за услуги, оказываемые ООО «СтройТоргГрупп». Согласно пункта 6.1 Договора стоимость услуг по договору устанавливается из расчета стоимости одного машино-часа с учетом НДС, согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 1) исходя из времени фактической эксплуатации Техники, учет времени фактической работы строительной техники , автотранспорта и механизмов, в соовтетствии с пунктом 6.2 Договора, производится в путевых листах формы 4-П, ЭСМ-2, ЭСМ-3, ЭСМ-7 (Первичные документы). Согласно положений пункта 6.4 Договора, в течение 5 дней после окончания каждой декады месяца, в которой были оказаны услуги, ООО «СтройТоргГрупп» составляет сводный реестр с расчетом стоимости услуг по каждому наименованию техники на основании Первичных документов, и направляет его ООО «СМС Метростроя» вместе с Первичными документами (в том числе справкой о
и/или автотранспорт в соответствии с приложением № 1) с квалифицированным обслуживающим персоналом, а ответчик, в свою очередь, был обязан произвести оплату за использование Техники в сроки и на условиях договора. В соответствии с п. 6.1. договора стоимость услуг устанавливается из расчета стоимости одного машино-часа с учетом НДС, согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 3 к договору), исходя из времени фактической эксплуатации Техники и/или с учетом стоимости перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Учет времени фактической работы строительной техники , автотранспорта и механизмов производится в путевых листах, (п.6.2 договора). По окончании отчетного периода (с первого по последнее число календарного месяца), в течение 5 дней Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ, счет-фактуру и счет на оплату (п.6.4. договора). Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на расчетный счет исполнителя на основании счета в течение 30 (тридцати) дней после лучения им надлежащим образом оформленного счета-фактуры и иных соответствующих документов (п.6.6. договора). Срок действия договора -
ГК РФ констатировали несвоевременную поставку ответчиком давальческого материала. В связи с отсутствием на строительной площадке у ответчика запрашиваемых материалов генподрядчик вынужден был производить закупку, что увеличивало срок передачи материалов. Ответчик представлял материалы исходя из фактической обстановки и возможности предоставления с учетом циклов изготовления бетонной смеси, раствора и времени на закупку материала. Истец при направлении требования не учитывал время, необходимое для изготовления бетонной смеси, действовал недобросовестно и злоупотребил правом. В части передачи строительной площадки АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» указывает, что не могло передать площадку в установленный срок в связи с отсутствием истца на объекте; фактическая передача площадки подтверждается актами формы КС-2; истец не направлял писем о приостановлении выполнения работ по причине непередачи строительных площадок, поэтому не имеет права ссылаться на данные обстоятельства; генподрядчик изменил сроки выполнения работ и определил их с 01.07.2018 по 15.03.2019 (увеличил на 4 месяца); фактическая передача площадки состоялась 02.04.2018, составление актов приема-передачи площадки носили формальный характер. В отношении размера
