Решение № А40-121565/2021-134-711 от 18.08.2021 АС города Москвы
уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Согласно расчету Истца заявлены требования о взыскании штрафа за несвоевременное выполнение работ проведению обследования (п.1.1 приложения № 2 к Контракту) в размере 5 000 руб., штрафа за несвоевременное выполнение работ по разработке и согласованию демонстрационных материалов (концепция размещения объектов) (п.1.2 приложения № 2 к Контракту) в размере 5 000 руб.; штрафа за несвоевременное выполнение инженерно-изыскательских работ (п.1.3 приложения № 2 к Контракту) в размере 5 000 руб., штрафа за несвоевременное выполнение работ по разработке и согласованию основных технических решений (п.1.4 приложения № 2 к Контракту) в размере 5 000 руб. Возражая против удовлетворения исковых требований, Ответчик указал, что просрочка выполнения работ по обследованию отсутствует, поскольку письмом от 24.07.2020 года № ИСХ 579/20 направил в адрес Истца отчет по обследованию объектов незавершенного строительства . Материалы отчета были также направлены в электронном виде по адресам электронной почты ответственных сотрудников Истца. Также Ответчик указал,
Решение № А60-7890/20 от 15.09.2020 АС Свердловской области
поскольку предусматривала новое строительство строительства объекта (для первоначального подрядчика, с которым контракт был расторгнут на стадии исполнения), а не выполнение строительно-монтажных работ в отношении объекта незавершенного строительства, актуализированная проектно-сметная документация (как стадия «П», так и «Р»), ведомости объемов работ не передавались заказчиком. К контракту прилагался объектный сводный сметный расчет, который являлся приблизительным и подлежал уточнению в процессе исполнения контракта. О данных обстоятельствах подрядчик неоднократно уведомлял заказчика (письма исх.№ 176/19 от 30.06.2019, 198/19 от 21.08.2019). Истец поясняет, что в связи со спецификой объекта (объект незавершенного строительства) и неопределенностью в части объемов и видов работ, подлежащих выполнению для завершения строительства объекта и сдачи в эксплуатацию потребовалось проведение ряд действий, а именно: техническое обследование строительных конструкций объекта, проведение пуско-наладочных работ, испытаний и измерений в целях обследования работоспособности выполненных работ на объекте незавершенного строительства , проведение исследований и испытаний для подтверждения соответствия объекта, подготовка технических планов для постановки объекта на государственный кадастровый учет,
