было направлено соглашение о расторжении указанного договора со ссылками на п.12.2.1 договора, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Письмом от 17.05.2017 истец отказался расторгнуть договор ввиду отсутствия оснований, с указанием на то, что у АО «ГНЦ - НИИАР» имеется потребность в поставке товара для реализации федеральной целевой программы « Ядерные энерготехнологии нового поколения» в рамках Федерального закона №44-ФЗ. 30.05.2017 ответчиком в адрес истца направлено уведомление за исх. №25 об одностороннем отказе от исполнения указанного договора со ссылками на ч. 2 ст. 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 19 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", п.12.2.1, п.12.2.5 договора №00000000725150090002/283-13/1/2017/64/6660-Д от 06.03.2017. Истец, посчитав односторонний отказ ООО «РемСтройСпец» от исполнения
1102 ГК РФ; выплата банковской гарантии в период банкротства принципала является обычной практикой и не влечет ни выбытия имущества должника, ни причинения убытков кредиторам; обеспечительные меры привели к нарушению публичного интереса, поскольку денежные средства имеют целевой характер и направлены на реализацию проекта «Строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем на площадке закрытого административно-территориального образования Северск» государственной комплексной программы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 №50 «О федеральной целевой программе « Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года». В отзывах на кассационную жалобу Банк, должник и временный управляющий просят оставить оспариваемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. Дополнение к отзыву с представленным дополнительным документом – заявлением об оспаривании соглашения о расторжении договора от 19.02.2021 судом округа не может быть принято в силу части 1 статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
а в другом – законные проценты. Поэтому суд посчитал безосновательным разделение обязанности покупателя по оплате товара, поставленного в срок и не в срок. Исследовав условия заключенного сторонами соглашения, суд пришел к выводу о том, что зафиксированное в договоре условие применения к покупателю ответственности только за просрочку оплаты поставленного в срок товара было направлено на его защиту от чрезмерной просрочки по поставке товара для создания важного промышленного объекта в рамках реализации федеральной целевой программы « Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 50. С учетом изложенного суд счел, что в деле № А53-19863/2017 основанием для отказа во взыскании с покупателя неустойки, предусмотренной пунктом 6.1 договора, послужило не отсутствие в договоре норм об ответственности покупателя, а несоблюдение истцом как поставщиком условий для применения такой ответственности. Повторно оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом обстоятельств,
конструкцию Теплоизоляции блочной АИЦА 1306.00.00.000. Затем, АО "НИКИЭТ" в письме от 08.10.2018 № 441-04/12579 еще раз изменило конструкцию теплоизоляции блочной АИЦА 1306.00.00.000. АО "ГНЦ НИИАР" согласовало решение АО "НИКИЭТ" в своем письме от 17.10.2018 № 64-1000/8647 с условием выполнения расчетного обоснования силами АО "НИКИЭТ". Указанное обоснование выполнено не было. Кроме того, ответчик АО "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" указал на то, что договор между истцом и ответчиком был заключен в рамках реализации федеральной целевой программы " Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 № 50. Финансирование осуществляется за счет федеральных бюджетных средств. В соответствии с действующей на дату заключения договора редакцией п. 5 Приложения № 6 "Строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР" к Постановлению № 50, ср ок строительства объекта МБИР, в состав которого должно входить изготавливаемое в рамках договора оборудование, был установлен в период с 2011
общество «Государственный научный центр Российской Федерации –Физико-энергетический институт имени Лейпунского А.И.» расположено по адресу: <адрес>, площадь Бондаренко, <адрес>, и включено в перечень организаций, эксплуатирующих особо радиацонно-опасные и ядерно-опасные производства. ФИО1 был принят на работу на должность генерального директора акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации –Физико-энергетический институт имени Лейпунского А.И.» ДД.ММ.ГГГГ на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации –Физико-энергетический институт имени Лейпунского А.И.» участвует в реализации федеральной целевой программы « Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года». Одним из мероприятий Программы в части строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов экспериментально-стендовой, исследовательской базы является «Техническое перевооружение комплекса больших физических стендов для моделирования реакторов на быстрых нейтронах и их топливных циклов» (пункт 7 приложения № к Программе (в редакции постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №)) (далее - мероприятие). В целях выполнения мероприятия Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и акционерным обществом
