Гражданский кодекс часть 1

акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (ОГРН <***>; место нахождения: Россия, 164500, г.Северодвинск, Архангельская область, Архангельское шоссе, дом 58)

к обществу с ограниченной ответственностью "ФНК Инжиниринг" (ОГРН <***>; место нахождения: Россия, 140186, г.Жуковский, Московская область, ул.Дугина, дом 28/12, помещение 6)

о взыскании 67 120 398 руб. 70 коп.,

при участии в предварительном судебном заседании ФИО1 (по доверенности от 29.12.2017 № 77),

установил: акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ФНК Инжиниринг" (далее – ответчику) о взыскании 67 120 398 руб. 70 коп., в том числе: 3155 990 руб. 88 коп. неустойки за нарушение срока выполненных работ по разработке проектной документации и электромонтажных работ по модернизации верхнего производственного освещения цехов по договору подряда № 653.85/26759 от 23.10.2013, 62196 457 руб. 25 коп. убытков, связанных с устранением недостатков выполненных работ и 1 767 950 руб. 57 коп. неустойки за нарушение срока устранения недостатков выполненных работ.

В предварительном судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в заявленном размере.

Ответчик в суд своего представителя не направил, отзыв на иск не представил, на основании части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считается извещенным надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено.

В определении суда от 12.01.2018 указаны дата и время судебного разбирательства – 06 февраля 2018 года в 10 часов 05 минут. В связи с необходимостью дополнительного исследования обстоятельств по делу, суд назначает иную дату судебного разбирательства.

Руководствуясь статьями 137, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

2. Сторонам в срок до 22 февраля 2018 года надлежит совершить следующие

действия:

Истцу – представить в суд письменное правовое обоснование включения в сумму убытков сметной прибыли, накладных расходов и НДС; протокол технического совещания от 08.06.2017; переписку с ответчиком по поводу выявленных недостатков.

Ответчику - представить в суд мотивированный отзыв с обоснованием своей позиции по доводам, изложенным в исковом заявлении; доказательства в обоснование своей позиции; доказательство заблаговременного направления отзыва и приложенных к нему документов лицам, участвующим в деле; письменный контррасчёт неустойки и убытков (в случае несогласия).

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частью 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В силу части 5 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если доказательства представлены с нарушением порядка представления доказательств, установленного Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в том числе с нарушением срока представления доказательств, установленного судом, арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Информацию о рассматриваемом деле можно получить c помощью сервиса "Картотека арбитражных дел" по адресу: http://kad.arbitr.ru и по телефону <***>.

Документы могут быть поданы в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на сервисе "Мой Арбитр" по адресу: https://my.arbitr.ru (документы, поступающие на электронную почту суда, считаются поданными ненадлежащим образом).

При направлении корреспонденции в арбитражный суд ссылка на номер
дела А05-17761/2017 и фамилию судьи Низовцевой А.М. обязательна.

Судья А.М. Низовцева