Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотревв судебном заседании дело по иску федерального казенного учреждения «Исправительная колония №26 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Каспий» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании задолженности,

третье лицо - Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО1, по доверенности от 10.01.2022,

от ответчика – ФИО2, по доверенности от 21.04.2022, ФИО3, по доверенности от 18.03.2022, ФИО4, директор,

от третьего лица – извещены, не явились,

УСТАНОВИЛ:

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №26 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Каспий» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по государственному контракту№0329100025220000028001 от 07.12.2020 в размере 917 809 руб. 81 коп.

В рамках дела №А12-6848/2022 общество с ограниченной ответственностью «Каспий» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 26 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области», в котором просит взыскать с Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 26 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области» в пользу ООО «Каспий» задолженность в размере 4 692 989 рублей 80 копеек, из них:

- 4 587 905 рублей 00 копеек - сумма основного долга по государственному контракту № 0329100025220000028001 от 07.12.2020 г.,

- 58 850 рублей 80 копеек - неустойка за ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по государственному контракту № 0329100025220000028001 от 07.12.2020 г.,

- 46 234 рубля 00 копеек - расходы по оплате госпошлины.

Определением суда от 25 апреля 2022 суд объединил дела 2264/2022 и А12-6848/2022 в одно производство, для совместного рассмотрения, присвоив объединенному делу №А12-2264/2022.

Представитель ООО «Каспий» заявил ходатайство об истребовании у Ответчика, либо у Третьего лица договора на осуществление работ по надзору за строительством объекта в рамках контракта по строительству детского сада на 120 мест, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, <...>;

Сведения обо всех договорах подряда и субподряда, оказания услуг, выполнения работ, а рано любых иных договоров, заключенных Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 26 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области» в рамках муниципального контракта № 8 по строительству объектадетского сада на 120 мест, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, <...>;

Предоставить штатное расписание и сведения о среднесписочной численности сотрудников ФКУ «ИК-26 УФСИН по Волгоградской области» на дату подписания государственного контракта № 8 по строительству объекта, а также иные документы, подтверждающие наличие в штате государственного заказчика сотрудников, способных исполнять работы, оказывать услуги при исполнении государственного контракта № 8;

Представить сведения об осужденных лицах, привлеченных Государственным заказчиком к выполнению работ, оказанию услуг при исполнении государственного контракта № 8 (если таковые привлекались к исполнению контракта). Также представить документацию, подтверждающую факт доставления осужденных лиц на объект строительства, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, <...> информацию о лицах, осуществлявших конвоирование (доставку) указанных лиц к объекту строительства и сведения о времени их пребывания на объекте строительстве.

Ходатайство судом удовлетворено в части.

Ответчик заявил ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей:

- ФИО5 (Начальника отдела строительного контроля ООО «ЮгСтройТехЭкспертиза»).

- ФИО6 (Инженера - технолога ТГ ЦТАО ФКУ ИК -26 УФСИН по Волгоградской области)

- ФИО7 (Инженера УКС г. Волжского Волгоградской области).

В удовлетворении ходатайства ответчика отказать, суд разъяснеет ответчику, что он не лишен возможности заявить данное ходатайство повторно.

Согласно положениям ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также в связи с необходимостью представления сторонами дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

В связи с возникновением технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания системы аудиозаписи, а также необходимостью предоставления сторонами дополнительных доказательств по делу, суд считает необходимым отложить судебное заседание.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 АПК РФ, Арбитражный суд Волгоградской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

Судебное заседание отложить на 12 июля 2022 года на 11 час. 45 мин (время московское), в помещении Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: <...>, каб. № 436.

Истцу представить сведения о выполнении работ по спорному объекту иными субподрядчиками, соответствующие договоры субподряда, всю техническую и исполнительную документацию по указанным договорам.

Третьему лицу представить сведения об организации, которая осуществляла строительный контроль, соответствующий договор на осуществление строительного контроля, документы, подписанные с участием организации, осуществляющий строительный контроль.

Сторонам представить все имеющиеся дополнительные доказательства в обоснование своих доводов, возражений, пояснений по существу спора.

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://volgograd.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).

С момента получения первого определения по настоящему делу лица, участвующие в деле, должны самостоятельно предпринимать меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации, в том числе на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской области в сети Интернет.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (статьи 121, 123 АПК РФ).

Для сведения: Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru).

Телефон справочной службы: <***>, факс <***>, помощник судьи (8442) 24-76-00 доб. (5213), (8442) 24-76-14.

Адрес для корреспонденции: 400005, <...>.

При переписке обязательно ссылаться на номер дела.

Судья Т.В. Попова