Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Крайнова А.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Терентьевым Е.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ПС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к государственному казенному учреждению Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о понуждении совершения действий и заключения дополнительного соглашения, о признании недействительным отказа об исполнении государственного контракта,

При участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, по доверенности;

от ответчика – ФИО2, по доверенности,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ПС» (далее – истец) к государственному казенному учреждению Волгоградской области «Управление капитального строительства» (далее – ответчик) о понуждении заключения дополнительного соглашения на продление срока исполнения государственного контракта № 5-ЭА.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: «Газификация с. Заплавное (II очередь) Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» на пять месяцев, о понуждении заключения дополнительного соглашения к вышеуказанному государственному контракту об увеличении его стоимости соразмерно увеличению протяженности трассы, возложении на ответчика обязанности согласовать потребителей исходя из протяженности трассы 16 километров.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 16.12.2021 исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ПС» принято к производству, возбуждено дело № А12-37153/2021.

В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ПС» к государственному казенному учреждению Волгоградской области «Управление капитального строительства» о понуждении заключения дополнительного соглашения на продление срока исполнения государственного контракта № 5-ЭА.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: «Газификация с. Заплавное (II очередь) Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» на пять месяцев, о понуждении заключения дополнительного соглашения к вышеуказанному государственному контракту об увеличении его стоимости соразмерно увеличению протяженности трассы, возложении на ответчика обязанности согласовать потребителей исходя из протяженности трассы 16 километров.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 03.12.2021 исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ПС» принято к производству, возбуждено дело № А12-35210/2021.

От истца поступило ходатайство об объединении дел №А12-37153/2021 и № А12-35210/2021 в одно производство для их совместного рассмотрения.

Определением суда от 17.02.2022 по делу № А12-37153/2021 объединены в одно производство дела № А12-35210/2021, № А12-37153/2021 с присвоением объединенному делу № А12-35210/2021.

В судебном заседании от истца поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области, общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград».

Поскольку окончательный судебный акт может повлиять на права и законные интересы Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области, общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград», суд считает необходимым привлечь их к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Протокольным определением Арбитражного суда Волгоградской области от 10.03.2022 удовлетворено ходатайство истца об истребовании доказательств. У ответчика истребованы протоколы совещаний по вопросам газификации с. Заплавное (IIочередь) Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области.

В судебном заседании от истца поступило ходатайство об объединении настоящего дела с делом № А12-1955/2022 в одно производство.

Указанное ходатайство принято судом к своему производству.

Исходя из положений статьи 158 АПК РФ, суд вправе отложить судебное разбирательство, если признает невозможным рассмотрение дела в данном судебном заседании, вследствие неявки стороны по делу, при совершении иных процессуальных действий, в том с учетом привлечения к участию в деле третьих лиц, представления сторонами дополнительных доказательств, уточнения сторонами позиции по делу, при совершении иных процессуальных действий, в пределах срока, установленного частью 5 статьей 158 АПК РФ.

В связи с привлечением к участию в деле третьих лиц для исполнения сторонами процессуальной обязанности по направлению в их адрес копий процессуальных документов и предоставления возможности представить свою позицию по делу, суд считает необходимым отложить судебное заседание.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Судебное разбирательство отложить на 30.03.2022 на 10 час. 00 мин. (МСК), которое будет проводиться в помещении Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: 400005, <...>, каб. 506.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей в судебное заседание с полномочиями, оформленными в соответствие с требованиями статей 61, 62 АПК РФ, либо в соответствие с частью 2 статьи 156 АПК РФ сообщить суду о возможности рассмотрения дела в отсутствие представителей телеграммой, через сервис «Мой Арбитр».

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград» (ИНН: <***>, ОГРН <***>, адрес: 403003, <...>) в связи с деятельностью филиала «Филиал ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г.Волжский» (адрес: 404121, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. им Генерала ФИО3, д. 11).

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – Администрацию Ленинского муниципального района Волгоградской области (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 404621, Волгоградская обл., Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. им Ленина, д. 209).

Сторонам направить копию искового заявления, отзыва и иных процессуальных документов в адрес привлеченных третьих лиц, доказательства отправки представить суду.

Привлеченным к участию в деле третьим лицам представить позицию по делу.

Предложить истцу представить заявление об объединении дел в письменной форме.

На основании статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований и возражений. В силу части 2 статьи 9 АПК РФ стороны несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Сторонам в случае представления дополнительных объяснений представить таковые друг другу заблаговременно до начала судебного заседания, доказательства представить в суд.

Сторонам рассмотреть вопрос о мирном урегулировании спора. В случае заключения мирового соглашения, представить в суд его подлинный экземпляр, обеспечить явку в судебное заседание. В случае отсутствия явки вопрос об утверждении мирового соглашения будет разрешен судом при наличии заявлений о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее:

– стороны вправе урегулировать спор, используя примирительные процедуры, в том числе вправе передать спор на разрешение третейского суда, обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, использовать какие-либо иные примирительные процедуры;

– при утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового соглашения производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального бюджета только 70 процентов уплаченной им государственной пошлины (за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда), мировое соглашение исполняется в порядке, предусмотренном статьей 142 АПК РФ.

Обратить внимание сторон на то, что согласно пп. 3 п. 1 ст. 333⁴⁰ Налогового кодекса РФ при прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска, возврату истцу подлежит только 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины. При этом не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после обращения указанного истца в арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к производству.

В целях установления судом наличия или отсутствия оснований для возврата истцу государственной пошлины, либо ее взыскания с ответчика в пользу истца, в случае реализации права на отказ от иска в связи с добровольным удовлетворением ответчиком требований истца после возбуждения производства по делу, разъяснить сторонам необходимость документального подтверждения факта и момента погашения долга.

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://volgograd.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru).

В настоящее время действует Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утвержденный Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252. Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд лишь способами, определенными данным порядком.

С момента получения первого определения по настоящему делу лица, участвующие в деле, должны самостоятельно предпринимать меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации, в том числе на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской области в сети Интернет: http://volgograd.arbitr.ru, по телефону/факс <***> (доб. 5482) или (8442) 24-76-14.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (статьи 121, 123 АПК РФ).

Судья А.В. Крайнов