Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Командировой А.В. , рассмотрев в судебном заседании до и после перерыва дело по иску акционерного общества «Индэк» (ИНН 7801388437, ОГРН 1057812333545)

к публичному акционерному обществу «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о понуждении к совершению действия по принятию товара, взыскании задолженности, неустойки, убытков,

при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью «НорильскНикельРемонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

по встречному иску акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к акционерному обществу «Индэк» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки, штрафа,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: директор ФИО1, полномочия подтверждены решением единственного участника от 22.10.2018, личность установлена на основании паспорта (с использованием систем веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел»),

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности №ГМК-115/330-нт от 30.12.2019 личность установлена на основании паспорта, представлен диплом (до перерыва);

ФИО3, представитель по доверенности от 12.12.2019 №ГМК-ЗФ-88-/434, личность установлена на основании паспорта, представлен диплом (после перерыва),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Комбу А.А.,

установил:

акционерное общество «Индэк» (далее – истец, АО «Индэк») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к публичному акционерному обществу «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее – ответчик, ПАО «ГМК «Норильский Никель») о (об):

- обязании принять товар, переданный по договорам поставки № НН/985-2019-2Р от 24.09.2019, № НН/985-2019-3Р от 24.09.2019, № НН/985-2019-4Р от 24.09.2019, № НН/985-2019-5Р от 24.09.2019, № НН/985-2019-6Р от 24.09.2019;

- взыскании задолженности за поставленный товар в размере 116 820 000, в том числе НДС 20%;

- неустойки за несвоевременную оплату товара в размере 5 607 360 руб. 00 коп.;

- суммы понесенных расходов за доукомплектацию машин в размере 14 913 202 руб. 82 коп.

Исковое заявление принято к производству судьи Качур Ю.И. Определением от 16.07.2020 возбуждено производство по делу.

19.08.2020 акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с ходатайством о принятии в качестве встречного искового заявления к акционерному обществу «Индэк» о взыскании по договорам поставки № НН/985-2019-2Р от 24.09.2019, № НН/985-2019-3Р от 24.09.2019, № НН/985-2019-4Р от 24.09.2019, № НН/985-2019-5Р от 24.09.2019, № НН/985-2019-6Р от 24.09.2019 неустойки за просрочку поставки машин в размере 2 230 200 руб. и штрафа за нарушение требований к качеству машин в размере 11 682 000 руб.

Встречное заявление принято к производству суда определением от 21.08.2021.

Определением от 23.04.2021 произведена замена состава суда по делу № А33-21396/2020, произведена замена судьи Качур Ю.И. на судью Командирову А.В.

В судебном заседании 14.09.2021 в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) объявлен перерыв до 16 час. 30 мин. 21 сентября 2021 года, о чем вынесено протокольное определение. Лицам, участвующим в деле, сообщено, что после перерыва судебное заседание будет продолжено в зале судебного заседания № 318 здания Арбитражного суда Красноярского края по адресу <...>.

После перерыва представители истца и ответчика повторно заявили ходатайства об утверждении мирового соглашения, в том числе в отсутствие уполномоченных представителей сторон в случае объявления в судебном заседании перерыва.

От сторон в материалы дела поступили подлинники мирового соглашения в трех экземплярах, подписанные сторонами.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края.

При указанных обстоятельствах дело рассматривается в отсутствие указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к выводу, что ходатайства сторон об утверждении мирового соглашения подлежат удовлетворению.

В силу части 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону (часть 3 статьи 139 АПК РФ).

Согласно частям 1, 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя. Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Сторонами на утверждение арбитражного суда представлен текст мирового соглашения, согласно условий которого:

«Акционерное общество «ИНДЭК» (ИНН <***>/ОГРН <***>), в лице Генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава (далее – АО «ИНДЭК»),

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ИНН <***>/ОГРН <***>), в лице ФИО3, действующей на основании доверенности от 12.12.2019 № ГМК-ЗФ-88/434 (далее – ПАО «ГМК «Норильский никель»), являющиеся сторонами по делу № А33-21396/2020

- по иску АО «ИНДЭК» к ПАО «ГМК «Норильский никель» об обязании ПАО «ГМК «Норильский никель» принять товар, переданный по договорам поставки от 24.09.2019 № НН/985-2019-2Р, № НН/985-2019-3Р, № НН/985-2019-4Р, № НН/985-2019-5Р, № НН/985-2019-6Р, взыскании с ПАО «ГМК «Норильский никель» задолженности за поставленный товар в размере 116 820 000,00 руб., неустойки за несвоевременную оплату товара в размере 5 607 360,00 руб., расходов за доукомплектацию машин в размере 14 913 202,82 руб., расходов по уплате госпошлины в размере 200 000,00 руб.

- по встречному иску ПАО «ГМК «Норильский никель» к АО «ИНДЭК» о взыскании неустойки за просрочку поставки машин в размере 2 230 200,00 руб., штрафа за нарушение требований к качеству машин в размере 11 682 000,00 руб., расходов по уплате госпошлины в размере 94 861,00 руб.

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь статьями 49, 138, 138.6, 139-142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – РФ), заключили настоящее мировое соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что из 11 машин, являющихся предметом договоров поставки от 24.09.2019 № НН/985-2019-2Р, № НН/985-2019-3Р, № НН/985-2019-4Р, № НН/985-2019-5Р, № НН/985-2019-6Р, находящихся на хранении у ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: г. Норильск, Предприятие «Единое складское хозяйство» (далее – ПЕСХ), товароперевалочный цех (далее – ТПЦ) № 3, склад № 97:

- 4 машины с серийными номерами VIN <***>, Т1757, Т1760, Т1761, являющиеся предметом договоров поставки от 24.09.2019 № НН/985-2019-2Р, № НН/985-2019-5Р, подлежат приемке и оплате ПАО «ГМК «Норильский никель»;

- 7 машин с серийными номерами VIN <***>, Т1759, Т1762, Т1763, Т1764, Т1765, Т1766, являющиеся предметом договоров поставки от 24.09.2019 № НН/985-2019-2Р, № НН/985-2019-3Р, № НН/985-2019-4Р, № НН/985-2019-6Р, подлежат возврату АО «ИНДЭК».

2. Стороны договорились о следующем порядке приемки и оплаты ПАО «ГМК «Норильский никель» 4 машин с серийными номерами VIN <***>, Т1757, Т1760, Т1761 (далее – 4 принимаемые машины).

2.1. В течение 15 календарных дней со дня утверждения Соглашения Арбитражным судом Красноярского края Стороны проводят двустороннюю приемку 4 принимаемых машин, по результатам которой составляют акт приема-передачи по форме, приведенной в приложении № 1 к Соглашению.

АО «ИНДЭК» письменно уведомляет ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу электронной почты, указанному в пункте 12 Соглашения, о дате прибытия своего представителя в г. Норильск для проведения двусторонней приемки не позднее, чем за 3 рабочих дня до такой даты.

В случае нарушения срока, установленного для приемки 4 принимаемых машин и подписания акта приема-передачи, другая Сторона вправе требовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение срока, уплаты неустойки в размере 0,01 % от стоимости 4 принимаемых машин за каждый календарный день просрочки.

2.2. В течение 15 календарных дней со дня утверждения Соглашения Арбитражным судом Красноярского края, но до проведения двусторонней приемки 4 принимаемых машин и подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 2.1 Соглашения, АО «ИНДЭК» вправе в присутствии представителя ПАО «ГМК «Норильский никель» демонтировать оборудование, установленное на 4 принимаемых машинах в рамках дооборудования, а именно: ROPS/FOPS для пассажирского салона, кондиционер, МУР-Т, газоанализатор, тормоза передние (далее –оборудование) при условии замены на заводские тормоза, установленные до дооборудования.

АО «ИНДЭК» гарантирует, что демонтаж оборудования не повлияет на качество 4 принимаемых машин.

Стороны договорились, что, если оборудование не было демонтировано АО «ИНДЭК» полностью или частично до проведения двусторонней приемки 4 принимаемых машин и подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 2.1 Соглашения, АО «ИНДЭК» подтверждает отсутствие у него последующих притязаний на оборудование.

2.3. В течение 15 календарных дней со дня подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 2.1 Соглашения, ПАО «ГМК «Норильский никель» оплачивает стоимость 4 принимаемых машин в размере 35 400 000 (тридцать пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. Сумма НДС определяется в соответствии с действующим законодательством РФ (ставка 20 %) и составляет 7 080 000 (семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Оплачиваемая стоимость 4 принимаемых машин с учетом НДС составляет 42 480 000 (сорок два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Оплата стоимости 4 принимаемых машин производится путем перечисления денежных средств на счет АО «ИНДЭК», указанный в пункте 12 Соглашения.

В случае нарушения установленного в настоящем пункте Соглашения срока оплаты стоимости 4 принимаемых машин, АО «ИНДЭК» имеет право потребовать у ПАО «ГМК «Норильский никель» уплаты неустойки в размере 0,01 % от стоимости 4 принимаемых машин за каждый календарный день просрочки.

2.4. На 4 принимаемые машины устанавливается гарантийный срок в течение 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 2.1 Соглашения.

2.5. Расходы ПАО «ГМК «Норильский никель», связанные с хранением 4 принимаемых машин, понесенные с момента их доставки по адресу в г. Норильск, ПЕСХ, ТПЦ № 3, склад № 97 и до момента подписания акта приема-передачи, указанного в п. 2.1 Соглашения, возмещению за счет АО «ИНДЭК» не подлежат, за исключением случая нарушения срока, установленного пунктом 2.1 Соглашения, по вине АО «ИНДЭК».

3. Стороны договорились о следующем порядке возврата АО «ИНДЭК» 7 машин с серийными номерами VIN <***>, Т1759, Т1762, Т1763, Т1764, Т1765, Т1766 (далее – груз, 7 возвращаемых машин).

3.1. В течение 15 календарных дней со дня утверждения Соглашения Арбитражным судом Красноярского края АО «ИНДЭК» обеспечивает подготовку груза к перевозке из г. Норильска в г. Мурманск с учетом требований стандартов на груз, а также требований ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию», ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

3.2. До начала АО «ИНДЭК» подготовки груза к перевозке Стороны в отношении 7 возвращаемых машин составляют акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № НН.МХ-3.1.

Расходы ПАО «ГМК «Норильский никель», связанные с хранением 7 возвращаемых машин, понесенные с момента их доставки по адресу г. Норильск, ПЕСХ, ТПЦ № 3, склад № 97 и до момента подписания акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № НН.МХ-3.1, возмещению за счет АО «ИНДЭК» не подлежат, за исключением случая нарушения АО «ИНДЭК» срока, установленного пунктом 3.1 Соглашения.

3.3. Учитывая необходимость перевозки груза по железной дороге и морским транспортом, груз размещается и закрепляется в контейнерах, принадлежащих АО «ИНДЭК», в соответствии с действующими техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, правилами перевозки грузов в контейнерах морским транспортом. Груз в контейнерах должен быть размещен и закреплен таким образом, чтобы исключалось повреждение груза в контейнере в процессе транспортировки.

Транспортная тара и упаковка груза должны обеспечивать сохранность груза при многократной перевалке и транспортировке в районах Крайнего Севера.

АО «ИНДЭК» обязано опломбировать контейнеры запорно-пломбировочными устройствами в соответствии с действующими правилами перевозки грузов на железнодорожном и морском транспорте.

Опломбирование контейнеров с грузом должно осуществляться в присутствии представителя ПАО «ГМК «Норильский никель» и подлежит фиксации в свидетельстве (сертификате) об укладке и креплении груза, составленном в соответствии с требованиями пункта 3.1.6, приложения 3.1.3 Правил перевозки грузов в контейнерах морским транспортом, утвержденных приказом Росморфлота от 22.10.1996 № 39, а также в «Информации о грузе», составленной в соответствии с Правилами безопасности морской перевозки тарно-штучных грузов (РД 31.11.21.25-96), утвержденными приказом Росморфлота от 29.11.1996 № 44.

В случае нарушения срока подготовки груза к перевозке, установленного настоящим пунктом Соглашения, ПАО «ГМК «Норильский никель» вправе потребовать у АО «ИНДЭК» уплаты неустойки в размере 0,01 % от стоимости груза за каждый день просрочки.

В случае повреждения, утраты груза в процессе транспортировки силами ПАО «ГМК «Норильский никель» вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения АО «ИНДЭК» обязанности по подготовке груза к перевозке, возникшие в результате этого убытки возмещению за счет ПАО «ГМК «Норильский никель» не подлежат и являются предпринимательскими рисками АО «ИНДЭК».

ПАО «ГМК «Норильский никель» несет ответственность за любые убытки, связанные с перевозкой и доставкой груза, но не связанные с неисполнением/ненадлежащим исполнением АО «ИНДЭК» своих обязательств по подготовке груза к перевозке.

3.4. После исполнения АО «ИНДЭК» обязательств, предусмотренных пунктами 3.1, 3.3 Соглашения, Стороны составляют акт приема-передачи груза в доставку ПАО «ГМК «Норильский никель» по форме, утвержденной в приложении № 2 к Соглашению.

3.5. ПАО «ГМК «Норильский никель» не позднее 60 календарных дней со дня составления Сторонами акта, указанного в пункте 3.4 Соглашения, обеспечивает доставку груза смешанным сообщением (железнодорожный и морской транспорт) до Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (183038, <...>).

Погрузка (разгрузка) контейнеров с грузом в железнодорожный и морской транспорт, а также его транспортировка, хранение на всем пути следования до Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» обеспечивается силами ПАО «ГМК «Норильский никель».

ПАО «ГМК «Норильский никель» обязано письменно уведомить АО «ИНДЭК» по адресу электронной почты, указанному в пункте 12 Соглашения, об отгрузке груза из Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» и ориентировочных сроках доставки груза в Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» в течение 3 рабочих дней со дня отгрузки.

В случае нарушения установленного настоящим пунктом Соглашения срока доставки груза до Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (183038, <...>) АО «ИНДЭК» вправе потребовать у ПАО «ГМК «Норильский никель» уплаты неустойки в размере 0,01 % от стоимости груза за каждый день просрочки доставки груза.

3.6. АО «ИНДЭК» в течение 10 календарных дней с момента поступления груза в Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» обязано получить и вывезти груз.

Погрузка груза на транспорт для перевозки из Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляется за счет АО «ИНДЭК».

В случае нарушения срока получения и вывоза груза, установленного настоящим пунктом, ПАО «ГМК «Норильский никель» вправе предъявить АО «ИНДЭК» расходы, понесенные в связи с принятием груза на ответственное хранение, начисляемые с 11 календарного дня хранения, а также потребовать уплаты неустойки в размере 0,01 % от стоимости груза за каждый календарный день просрочки получения и вывоза груза.

4. АО «ИНДЭК» в течение 3 календарных дней со дня составления Сторонами акта о возврате товарно-материальных ценностей, указанного в п. 3.2 настоящего Соглашения, обязуется выставить и направить ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу электронной почты, указанному в пункте 12 Соглашения, корректировочные счета-фактуры к счетам-фактурам, составленным АО «ИНДЭК» ранее в отношении 7 возвращаемых машин.

В случае нарушения срока выставления корректировочных счетов-фактур, установленного настоящим пунктом Соглашения, ПАО «ГМК «Норильский никель» вправе потребовать у АО «ИНДЭК» уплаты неустойки в размере 0,01 % от стоимости 7 поставленных машин за каждый день просрочки.

5. В отношении исковых (встречных исковых) требований Сторон, заявленных в рамках дела № А33-21396/2020, Стороны договорились о нижеследующем:

5.1. АО «ИНДЭК» отказывается от исковых требований об (о):

- обязании ПАО «ГМК «Норильский никель» принять товар, переданный по договорам поставки от 24.09.2019 № НН/985-2019-2Р, № НН/985-2019-3Р, № НН/985-2019-4Р, № НН/985-2019-5Р, № НН/985-2019-6Р;

- взыскании с ПАО «ГМК «Норильский никель» задолженности за поставленный товар в размере 116 820 000 (сто шестнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %;

- взыскании с ПАО «ГМК «Норильский никель» суммы неустойки за несвоевременную оплату товара в размере 5 607 360 (пять миллионов шестьсот семь тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- взыскании с ПАО «ГМК «Норильский никель» суммы понесенных расходов за доукомплектацию машин в размере 14 913 202,82 (четырнадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч двести два) рубля 82 копейки, в том числе НДС 20 %;

- взыскании с ПАО «ГМК «Норильский никель» расходов по уплате госпошлины в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

5.2. ПАО «ГМК «Норильский никель» отказывается от встречных исковых требований к АО «ИНДЭК» о взыскании:

- неустойки за просрочку поставки машин в размере 2 230 200 (два миллиона двести тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- штрафа за нарушение требований к качеству машин в размере 11 682 000 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- расходов по уплате госпошлины в размере 94 861 (девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.

6. В отношении распределения судебных расходов, прямо или косвенно связанных с рассмотрением дела № А33-21396/2020, Стороны договорились о нижеследующем:

6.1. В соответствии с подпунктом 3 части 9 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ, абзацем 2 подпункта 3 пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ, при заключении мирового соглашения до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 % суммы уплаченной им государственной пошлины.

АО «ИНДЭК» при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек. ПАО «ГМК «Норильский никель» при подаче встречного искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 94 861 (девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.

Исходя из вышеизложенных норм Арбитражного процессуального кодекса РФ и Налогового кодекса РФ, учитывая достигнутое Сторонами соглашение об урегулировании судебного спора путем заключения настоящего Соглашения до принятия решения Арбитражным судом Красноярского края, возврату из федерального бюджета подлежит 70 % суммы уплаченной государственной пошлины:

- АО «ИНДЭК» – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек;

- ПАО «ГМК «Норильский никель» – 66 402 (шестьдесят шесть тысяч четыреста два) рубля 70 копеек.

Стороны пришли к соглашению, что оставшиеся 30 % суммы государственной пошлины, уплаченной АО «ИНДЭК» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, ПАО «ГМК «Норильский никель» в размере 28 458 (двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 30 копеек, подлежат отнесению на Сторону, ее уплатившую, и остаются в федеральном бюджете, без последующей компенсации другой Стороной.

6.2. Судебные расходы на проведение на основании Определения Арбитражного суда Красноярского края от 05.02.2021 АНО ДПО «Институт промышленной безопасности» судебной комплексной экспертизы в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек возлагаются на ПАО «ГМК «Норильский никель» и подлежат выплате из денежных средств в размере 753 240 (семьсот пятьдесят три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, внесенных ПАО «ГМК «Норильский никель» на депозитный счет Арбитражного суда Красноярского края платежным поручением от 04.02.2021 № 2964.

Денежные средства в размере 203 240 (двести три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, оставшиеся на депозитном счете Арбитражного суда Красноярского края после выплаты АНО ДПО «Институт промышленной безопасности» стоимости судебной комплексной экспертизы, подлежат возврату ПАО «ГМК «Норильский никель» в установленном Арбитражным процессуальным кодексом РФ порядке.

6.3. Иные судебные расходы прямо или косвенно связанные с рассмотрением дела
№ А33-21396/2020, включая, но не ограничиваясь: расходы на оплату юридических услуг, командировочных расходов представителей Сторон для участия в судебных заседаниях, отправку почтовой корреспонденции, возлагаются на ту Сторону, которая их понесла, и не подлежат возмещению другой Стороной.

7. Стороны подтверждает, что им известно о том, что в силу статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Сторон.

8. Настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону РФ.

9. Последствия прекращения производства по делу № А33-21396/2020 в связи с заключением Соглашения, отказом Сторон от исковых требований, предусмотренные статьями 150, 151 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Сторонам известны и понятны.

10. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон, один экземпляр представляется в Арбитражный суд Красноярского края.

11. Соглашение вступает в силу с момента его утверждения Арбитражным судом Красноярского края и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Соглашением.

12. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Красноярского края.

Приложение № 1 – форма акта приема-передачи 4 принимаемых машин;

Приложение № 2 – форма акта приема-передачи 7 возвращаемых машин в доставку.»

Мировое соглашение подписано уполномоченными лицами: директором истца по первоначальному иску, действующим на основании устава, и со стороны ответчика – представителем по доверенности.

Оценив форму и условия представленного мирового соглашения и проверив его на соответствие закону, суд приходит к выводу, что оно заключено в надлежащей форме, подписано полномочными представителями сторон, содержит необходимые сведения, касающиеся порядка исполнения, его условия изложены четко и определенно, заключено в интересах всех сторон спора, а также не противоречит законам, иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, что могло бы согласно части 5 статьи 49, части 3 статьи 139, части 6 статьи 141 АПК РФ явиться основанием для отказа в его утверждении.

При таких обстоятельствах суд полагает возможным утвердить мировое соглашение между сторонами настоящего спора на вышеуказанных условиях.

В соответствии со статьей 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

При подаче искового заявления истцом по первоначальному иску уплачена государственная пошлина в размере 200 000,00 руб. по платежному поручению №352 от 29.06.2020.

При подаче встречного искового заявления ответчиком уплачена государственная пошлина в размере 94 861,00 руб. по платежному поручению №18928 от 12.08.2020.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", при заключении мирового соглашения, соглашения о примирении судебные издержки распределяются в соответствии с его условиями.

Судом государственная пошлина подлежит распределению с учетом положений статьи 110 АПК РФ, статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

В силу абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов, государственная пошлина по апелляционной жалобе подлежит возврату в полном объеме.

Учитывая изложенное, истцу на основании настоящего определения подлежит возвращению 70% уплаченной государственной пошлины в размере 140 000,00 руб. Ответчику подлежит возвращению 70% уплаченной государственной пошлины, что соответствует 66 402,70 руб.

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ) (часть 2 статьи 184, статья 186 АПК РФ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьями 104, 141, 151, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Утвердить мировое соглашение, заключенное 14.09.2021 между акционерным обществом «Индэк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) и публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ИНН <***>, ОГРН <***>), на следующих условиях:

2.2. В течение 15 календарных дней со дня утверждения Соглашения Арбитражным судом Красноярского края, но до проведения двусторонней приемки 4 принимаемых машин и подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 2.1 Соглашения, АО «ИНДЭК» вправе в присутствии представителя ПАО «ГМК «Норильский никель» демонтировать оборудование, установленное на 4 принимаемых машинах в рамках дооборудования, а именно: ROPS/FOPS для пассажирского салона, кондиционер, МУР-Т, газоанализатор, тормоза передние (далее – оборудование) при условии замены на заводские тормоза, установленные до дооборудования.

АО «ИНДЭК» гарантирует, что демонтаж оборудования не повлияет на качество 4 принимаемых машин.

5.1. АО «ИНДЭК» отказывается от исковых требований об (о):

- взыскании с ПАО «ГМК «Норильский никель» расходов по уплате госпошлины в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

5.2. ПАО «ГМК «Норильский никель» отказывается от встречных исковых требований к АО «ИНДЭК» о взыскании:

- АО «ИНДЭК» – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек;

- ПАО «ГМК «Норильский никель» – 66 402 (шестьдесят шесть тысяч четыреста два) рубля 70 копеек.

8. Настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону РФ.

Приложение № 1 – форма акта приема-передачи 4 принимаемых машин;

Приложение № 2 – форма акта приема-передачи 7 возвращаемых машин в доставку.»

2. Производство по делу А33-21396/2020 прекратить.

3. Возвратить акционерному обществу «Индэк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета на основании настоящего определения 140 000,00 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №352 от 29.06.2020.

Копия платежного поручения №352 от 29.06.2020 прилагается к настоящему определению.

4. Возвратить публичному акционерному обществу «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета на основании настоящего определения 66 402,70 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №18928 от 12.08.2020.

Копия платежного поручения №18928 от 12.08.2020 прилагается к настоящему определению.

5. Поручить финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края выплатить АНО ДПО «Институт промышленной безопасности» по реквизитам, указанным в счёте №238 от 28.06.2021, 550 000 руб., поступившие на депозитный счет Арбитражного суда Красноярского края от ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) по платежному поручению № 2964 от 04.02.2021.

6. Финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края возвратить ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) с депозитного счета Арбитражного суда Красноярского края денежные средства в размере 203 240,00 руб., поступившие от ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» по платежному поручению № 2964 от 04.02.2021, по реквизитам общества.

7. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца после его вынесения в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.В. Командирова