Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев требование ПАО "МОЭСК" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "СК Электромонтажпроект" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о включении в реестр требований кредиторов должника

при участии в заседании – согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Московской области от 03.08.2016 по делу №А41-30057/16 в отношении ООО "СК Электромонтажпроект" введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО1.

Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 13.08.2016 №147.

В порядке ст.71 Федерального закона от 26.10.2007 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) заявитель обратился с требованием о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 141 887 782,86 руб. - неустойка.

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал.

Представитель должника ходатайствовал о применении положений ст.333 ГК РФ, снизив размер неустойки до 69 363 807,61 руб.

Судом требования рассмотрены в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие временного управляющего, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Исследовав и оценив в порядке ст.71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, заслушав доводы сторон, суд считает требования подлежащими удовлетворению в части.

Как следует из материалов дела, между ПАО "МОЭСК" (Заказчик) и ООО "СК Электромонтажпроект" (Подрядчик) были заключены Договоры строительного подряда.

В соответствии с п.2.3.1 Договоров Подрядчик обязался своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров на выполнение изыскательских работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации, поставка оборудования и материалов, выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

Согласно п.2.3.7 Договора Подрядчик обязался в счет стоимости работ по настоящему Договору согласовать готовую изыскательскую и проектно-сметную документацию с Заказчиком и, при необходимости с содействием Заказчика, с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями, органами местного самоуправления, владельцами земельных участков, и иными заинтересованными организациями, а также в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов. В случае необходимости проведения экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий получить положительное заключение экспертизы.

Пунктом 5.5 Договоров установлено, что при нарушении Подрядчиком срока сдачи разработанной документации (в том числе промежуточных по каждому этапу), установленных Графиком производства этапов работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

В силу положений п.1 ст.702 ГК РФ по Договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из п. 1 ст.708 ГК РФ следует, что в Договоре подряда указывается начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в Договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено Договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков работ.

В соответствии со ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных Договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или Договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

05.05.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 591 800,98 руб. за несоблюдение срока окончания этапов работ по Договору строительного подряда №284ЮЭС/14 от 06.08.2014.

До настоящего времени задолженность не погашена.

14.07.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №334ЮС/14 от 17.11.2014 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 232 775,56 руб. за несоблюдение срока окончания этапов работ.

29.07.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети исх. № 7534 направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в сумме 3 103 454,22 руб. по Договору строительного подряда № 314ЮС/14 от 18.09.14.

26.10.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда № 306ЮС/14 от 15.08.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 179 058,92 руб. за несоблюдение срока окончания этапов работ

30.10.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в сумме 1 086 954,40 руб. по Договору строительного подряда № 24ЮС/14 от 16.01.14 за несоблюдение срока окончания этапов работ.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда № 125ЮС/14 от 21.03.14 с требованием выплатить пени в сумме 2 212 446,31 руб.

26.10.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №2330ЮС/14 от 27.10.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 3 165 043,16 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети исх. № 2325/20 направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №107ЮС/14 от 17.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 306 722,31.

26.10.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда № 95ЮС\13\ЭМП от 26.09.13 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 315 509,33 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №63ЮС/14 от 13.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в сумме 204 487,11 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети исх. № 2325/15 направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №94ЮС/13/ЭМП от 26.09.13 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени 1 886 565,50 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №265ЮС/14 от 25.07.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени 269 082,76 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети исх. № 2325/17 направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №54ЮС/14 от 13.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени 571 338,66 руб.

26.10.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №228ЮС/14 от 25.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени за несоблюдение срока окончания этапов работ в размере 161 634,77 руб.

26.10.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №273ЮС/14 от 25.07.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 210 772,27 руб.

26.10.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №282ЮС/14 от 06.08.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в сумме 355 415,13 руб.

26.10.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №287ЮС/14 от 06.08.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 249 827,45 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №217ЮС/14 от 17.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 336 904,75 руб.

26.10.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №229ЮС/14 от 25.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в сумме 158 737,40 руб.

26.10.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №100ЮС/14 от 13.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 190 851,90 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №62ЮС/14 от 13.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 192 579,06 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №203ЮС/14 от 17.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 317143,26 руб.

26.10.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №176ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 158737,40 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №271 ЮС/14 от 25.07.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 385 705,35 руб..

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №277ЮС/14 от 08.08.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 624 462,05 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №279ЮС/14 от 08.08.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 156 956,30 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №180ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 501 651,14 руб.

28.12.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №167ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 689 867,85 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №138ЮС/14 от 27.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 457 414,90 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №91ЮС/13/ЭМП от 26.09.13 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 531 476,94 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети исх. № 2553/27 направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №84ЮС/13/ЭМП от 26.09.13 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 304 355,86 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №40ЮС/14 от 13.02.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 4 431 508,76 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети исх. направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №223ЮС/14 от 28.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 369 831,81 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №293ЮС/14 от 15.08.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в сумме 964 724,77 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №290ЮС/14 от 06.08.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 435 327,97 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №195ЮС/14 от 18.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 176 731,52 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №207ЮС/14 от 17.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 2 699 157,11 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №218ЮС/14 от 17.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 097 517,44 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №221ЮС/14 от 28.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 3 488 455,18 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №295ЮС/14 от 11.08.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 77543,84 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №291ЮС/14 от 15.08.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 855 310,82 руб..

28.12.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №8ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 518 460,64 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №32ЮС/14 от 16.01.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 11 892 108,05 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №42ЮС/14 от 13.02.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 28 182 085,09 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №88ЮС/14 от 13.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 291 442,32 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №127ЮС/13/ЭМП от 20.12.13 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 606 487,96 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №127ЮС/14 от 21.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" в размере 931 361,45 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №128ЮС/14 от 21.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 316 472,10 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №128ЮС/13/ЭМП от 20.12.13 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 772331,23 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №184ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 057 812,80 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №159ЮС/14 от 07.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 509 871,40 руб..

28.12.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №288ЮС/14 от 06.08.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в сумме 354 506,06 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №170ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 981 803,91 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №186ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 839 428,78 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №158ЮС/14 от 07.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 358 775,94 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №117ЮС/14 от 26.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 334 811,36 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №156ЮС/14 от 07.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 764 368,24 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №39ЮС/14 от 13.02.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 3 852 168,94 руб.

28.12.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №289ЮС/14 от 06.08.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 287 479,63 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №224ЮС/14 от 28.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 440 531,51 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №260ЮС/14 от 23.05.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 622 915,61 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №169ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 630 953,24 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №181 ЮС/14 от 14.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 368 329,87 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети исх. № 2553/8 направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №188ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 287 020,14 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №189ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в сумме 430 530,86 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №192ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 763 070,80 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №193ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 721 223,88 руб.

28.12.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №194ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 908 188,88 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №222ЮС/14 от 28.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 819 736,52 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №157ЮС/14 от 07.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 894 375 ,95 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №71 ЮС/14 от 13.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 448 708,03 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №112ЮС/14 от 04.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 333 094,37 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №160ЮС/14 от 07.04.15 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 215 262,21 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №225ЮС/14 от 28.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 309 417,59 руб.

28.12.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №226ЮС/14 от 28.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 961 691,41 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №255ЮС/14 от 14.05.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 251 127,61 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №246ЮС/14 от 28.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 516 919,00 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №256ЮС/14 от 14.05.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 430530,86 руб.

28.12.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №168ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 350 621,24 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №6ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 920 671,64 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №337ЮС/14 от 16.12.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 103 061,32 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №313ЮС/14 от 15.09.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 3 914 499,17 руб.. 28.12.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №17ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 933 248,17 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №319ЮС/14 от 01.10.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 896366,10 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №67ЮС/14 от 13.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1484240,29 руб.

28.12.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №68ЮС/14 от 03.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 195 344,07 руб.

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №69ЮС/14 от 13.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 416 380,67 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №70ЮС/14 от 13.03.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 317 205,95 руб..

28.12.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №206ЮС/14 от 17.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 461 947,51 руб..

14.09.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №27ЮС/13/ЭМП от 30.08.13 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 469360,13 руб..

19.02.2016 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №7ЮС/14 от 10.01.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 2 515 062,09 руб.

19.02.2016 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №233ЮС/14 от 25.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 287 241,11 руб.

19.02.2016 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №82ЮС/14 от 13.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 761 746,87 руб.

19.02.2016 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №281 ЮС/14 от 06.08.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 12 495 109,49 руб.

19.04.2016 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №432 от 11.01.13 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 388 831,87 руб.

15.09.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №185ЮС/14 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 315 754,04 руб.

29.07.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №7535 от 15.12.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 653 516,25 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №187 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 207 930,14 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №191 от 10.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 563 557,42 руб.

26.10.2015 в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" направлена Претензия по Договору строительного подряда №247 от 28.04.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 246199,50 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №258 от 14.05.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 276265,46 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №261 от 23.05.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 1 993 416,57 руб.

26.10.2015 филиалом ПАО "МОЭСК" Южные электрические сети направлена в адрес ООО "СК Электромонтажпроект" Претензия по Договору строительного подряда №329 от 27.10.14 с требованием выплатить ПАО "МОЭСК" пени в размере 378 226,04 руб.

До настоящего времени задолженность по выплате пени за несоблюдение срока окончания этапов работ не погашена.

На момент подачи настоящего заявления задолженность ООО "СК Электромонтажпроект" перед ПАО "МОЭСК" по выплате пени за несоблюдение срока окончания этапов работ не погашена.

В соответствии с п.1 ст.223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Как разъяснено в п.26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В рассматриваемом случае, заявителем представлены необходимые документы в обоснование наличия задолженности.

Вместе с тем, принимая во внимание размер неустойки и заявление представителя должника, суд приходит к выводу, что подлежащая уплате неустойка в размере 141 887 782,86 руб. явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

В соответствии с ч.1 ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно п.2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для применения ст.333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.

Как разъяснено в п.2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд снижает сумму неустойки до 69 363 807,61 руб. на основании ст. 333 Гражданского кодекса.

С учетом срока возникновения обязательства, характера составляющих его платежей и даты обращения в суд, требование ПАО "МОЭСК" подлежит включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 69 363 807,61 руб.

Руководствуясь ст. 184, 185 АПК РФ, ст. 4, 71 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Требование ПАО "МОЭСК" признать обоснованным в размере 69 363 807,61 руб.

Включить требование ПАО "МОЭСК" в размере 69 363 807,61 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.

Судья Ю.А.Левченко