Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Гостстройпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 694496, <...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Хабремстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 680030, <...>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 694490, <...>)

о взыскании 2 144 717 руб. 32 коп.,

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Хабремстрой»

к Обществу с ограниченной ответственностью «Гостстройпроект»

о взыскании 6 197 630 руб. 00 коп.,

при участии в судебном заседании:

от ООО «Гостстройпроект» (с использованием систем видеоконференц-связи) - ФИО1 директор (лично),ФИО2 представитель по доверенности от 17.07.2020 № 1,

от ООО «Хабремстрой» – ФИО3 представитель по доверенности от 01.06.2021 № 0106-1/2021,

от третьего лица – не явились,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Гостстройпроект» (далее – истец, ООО «Гостстройпроект») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Хабремстрой» (далее – ответчик, ООО «Хабремстрой») о взыскании 2 144 717 руб. 32 коп., в том числе: 1 316 164 руб. 00 коп. – задолженность по оплате выполненных работ по договору субподряда от 10.07.2019 № 2ХРС/ГОСТСТРОЙПРОЕКТ 2019 «Ремонт кровли и фасада МБДОУ д/с № 5 «Звёздочка» г. Охи расположенного по адресу: <...>» и 828 553 руб. 32 коп. - неустойка за нарушение сроков оплаты выполненных работ за период с 05.12.2020 по 05.02.2021 (63 дня).

Определением суда от 12.03.2021 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А73-3144/2021, назначено предварительное судебное заседание на 11.05.2021 в 15 часов 30 минут.

ООО «Гостстройпроект» в соответствии со статьей 49 АПК РФ увеличило размер исковых требований в части взыскания неустойки до 3 535 806 руб. 33 коп. в связи с уточнением расчета неустойки за период с 05.12.2020 по 05.02.2021.

Увеличение размера исковых требований в указанной части судом принято к рассмотрению, поскольку закону не противоречит, прав других лиц не нарушает.

23.04.2021 ООО «Хабремстрой» обратилось в арбитражный суд со встречным исковым заявлением к ООО «Гостстройпроект» о взыскании 6 197 630 руб. 00 коп., в том числе: 5 200 000 руб. 00 коп. – неустойка за нарушение сроков окончания выполнения работ по договору субподряда от 10.07.2019 № 2ХРС/ГОСТСТРОЙПРОЕКТ 2019 за период с 16.10.2019 по 14.05.2020 (212 дней), 2 300 000 руб. 00 коп. – убытки, в виде возмещения выполненных работ ООО «Трансстрой», 735 550 руб. 00 коп. – расходы на услуги спецтехники и 32 080 руб. 00 коп. – стоимость поврежденного имущества.

Определением от 11.05.2021 встречный иск ООО «Хабремстрой» принят к рассмотрению совместно с первоначальным иском.

Определением от 11.05.2021 дело назначено к судебному разбирательству на 03.06.2021 в 14 часов 30 минут.

Судебное разбирательство по делу неоднократно откладывалось.

Определением от 05.07.2021 судебное разбирательство по делу отложено на 28.07.2021 в 14 часов 30 минут. Тем же определением суда к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (далее – третье лицо, МКУ «УКС ГО «Охинский»).

В соответствии со статьей 153.1 АПК РФ, судебное заседание проведено с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Сахалинской области в целях участия в судебном заседании представителя ООО «Гостстройпроект».

Третье лицо явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, извещено о времени и месте проведения судебного заседания в соответствии с правилами статей 121-123 АПК РФ, в том числе путём размещения сведений в открытом доступе на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет».

Третье лицо мнение по иску не представило.

В порядке части 5 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие не явившегося третьего лица.

В судебном заседании по ходатайству ответчика в соответствии со статьёй 88 АПК РФ допрошена в качестве свидетеля ФИО4.

Представитель ООО «Гостстройпроект» поддержал первоначальные исковые требования; в удовлетворении встречного иска просил отказать.

Представитель ООО «Хабремстрой» в судебном заседании на основании статьи 49 АПК РФ уточнил встречные исковые требования и просил взыскать с ответчика 1 043 095 руб. 00 коп., в том числе: 434 655 руб. 00 коп. – неосновательное обогащение за невыполненные работы в связи с отсутствием необходимости выполнения объёма работ по договору субподряда от 10.07.2019 № 2ХРС/ГОСТСТРОЙПРОЕКТ 2019, 2 300 000 руб. 00 коп. – убытки, в виде возмещения выполненных работ ООО «Трансстрой», 735 550 руб. 00 коп. – убытки в виде расходов на услуги спецтехники и 34 080 руб. 00 коп. – ущерб в виде стоимости поврежденного имущества.

Уточнение встречных исковых требований в указанных частях судом принято к рассмотрению, поскольку не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Заслушав представителей сторон, суд считает необходимым отложить судебное разбирательство по делу на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для изучения дополнительно представленных сторонами пояснений и возражений.

Руководствуясь статьей 51, частью 5 статьи 158, статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Отложить судебное разбирательство в заседании арбитражного суда первой инстанции на «09» сентября 2021 года в 17 часов 00 минутв помещении суда по адресу: <...>, зал № 603, 6 этаж.

ООО «Гостстройпроект» представить:

- дополнительные доказательства фактического выполнения электромонтажных работ в объёме, указанном в КС-2 № 6 от 23.12.2019 и № 8 от 14.05.2020;

- в письменном виде возражения на уточнение встречного иска.

ООО «Хабремстрой»:

- незамедлительно направить копии уточнения встречного иска и дополнительных документов в адрес истца; доказательства направления представить в суд;

- представить на обозрение оригиналы актов КС-2 № 6 от 23.12.2019 и № 8 от 14.05.2020 по муниципальному контракту;

- представить доказательства передачи истцу материалов для облицовки оконных проёмов и установки отливов оконных.

Третьему лицу (МКУ «УКС ГО «Охинский») представить:

- в письменном виде мнение по первоначальному и встречному искам;

- сведения о фактическом объёме электромонтажных работ, выполненных на объекте.

Адрес для корреспонденции: 680030, <...>, телефон: <***>, факс: <***>. Подача документов в электронном виде осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/.

График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях можно узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru

По вопросам, связанным с рассмотрением настоящего дела обращаться к помощнику судьи Порошиной Елене Александровне тел. <***>.

Судья Д.Л. Малашкин