ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
218/2016-83094(2)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28
http://yaroslavl.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. ЯрославльДело № А82-18116/2015 Б/245 02 сентября 2016 года Резолютивная часть от 01.09.2016
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Фроловичевой М.Б.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Демидовым И.И.,
рассмотрев в судебном заседании заявление публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Проект-сервис «Энергия» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
с суммой требования в размере 1 428 396,17 руб.,
без участия представителей сторон,
установил:
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – ПАО «МРСК Центра», заявитель) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов
общества с ограниченной ответственностью «Проект-сервис «Энергия» (далее – ООО «Проект-сервис «Энергия», должник) с суммой требования в размере 1 797 252, 37руб.
В материалы дела поступило уточненное заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «Проект-сервис «Энергия» с суммой требования в размере 1 428 396,17 руб.
На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
Рассмотрев заявление об уточнении требований, суд на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает указанное уточнение, поскольку уточнение связано с доначислением пеней до даты открытия в отношении должника конкурсного производства, это не противоречит закону и не нарушает права других лиц.
Требование рассматривается судом в рамках уточненного.
Заявитель, должник, конкурсный управляющий в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения требования считаются надлежащим образом извещенными по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Судебное заседание проводится судом без участия указанных сторон по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, суд установил следующее.
Определением Арбитражного суда Ярославской области от 30.12.2015 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Проект-сервис «Энергия».
Определением Арбитражного суда Ярославской области от 04.03.2016 (резолютивная часть от 03.03.2016) в отношении должника введена процедура наблюдения, на должность временного управляющего утвержден Кузнецов Владимир Емельянович.
Сообщение о введении наблюдения опубликовано в официальном печатном издании газете «Коммерсантъ» № 46 от 19.03.2016.
Заявитель в порядке статьи 71 Закона о банкротстве обратился в арбитражный суд требование о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника в установленный законом срок.
В соответствии со статьей 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 19.07.2016 ООО «Проект- сервис «Энергия» признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Ярославской области от 19.07.2016 конкурсным управляющим должника утверждена ФИО2.
Исследовав материалы дела, суд полагает, что требование заявителя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Предметом договора подряда является выполнение Подрядчиком проектно- изыскательских работ; работ по строительству (реконструкции) сетей внешнего электроснабжения объектов Ярославского района Ярославской области для подключения заявителей по договорам технологического присоединения.
В свою очередь Заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Цена договора определена сторонами в сумме 133 576 руб. (п. 6.1 договора).
В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ – 8 недель с момента подписания договора.
В соответствии с пунктом 9.2 договора при нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,2 процента от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
Во исполнение условий заключенного договора подрядчиком выполнены согласованные работы, результат работ сдан заявителю, им принят.
Указывая на просрочку выполнения работ по договору, заявитель просит включить его в реестр требований кредиторов ООО «Проект-сервис «Энергия» с суммой 58 773, 44 руб.
Предметом договора подряда является выполнение Подрядчиком проектно- изыскательских работ; работ по строительству (реконструкции) сетей внешнего электроснабжения объектов Ярославского района Ярославской области для подключения заявителей по договорам технологического присоединения.
В свою очередь Заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Цена договора определена сторонами в сумме 792 924, 73 руб. (п. 6.1 договора).
В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ – 8 недель с момента подписания договора.
В соответствии с пунктом 9.2 договора при нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,2 процента от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
Во исполнение условий заключенного договора подрядчиком выполнены согласованные работы, результат работ сдан заявителю, им принят.
Указывая на просрочку выполнения работ по договору, заявитель просит включить его в реестр требований кредиторов ООО «Проект-сервис «Энергия» с суммой 313 998, 30 руб.
Предметом договора подряда является выполнение Подрядчиком проектно- изыскательских работ; работ по строительству (реконструкции) сетей внешнего электроснабжения объектов Ярославского района Ярославской области для подключения заявителей по договорам технологического присоединения.
В свою очередь Заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Цена договора определена сторонами в сумме 927 739, 68 руб. (п. 6.1 договора).
В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ – 8 недель с момента подписания договора.
В соответствии с пунктом 9.2 договора при нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,2 процента от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
Во исполнение условий заключенного договора подрядчиком выполнены согласованные работы, результат работ сдан заявителю, им принят.
Указывая на просрочку выполнения работ по договору, заявитель просит включить его в реестр требований кредиторов ООО «Проект-сервис «Энергия» с суммой 209 669, 24 руб.
Предметом договора подряда является выполнение Подрядчиком проектно- изыскательских работ; работ по строительству (реконструкции) сетей внешнего электроснабжения объектов Ярославского района Ярославской области для подключения заявителей по договорам технологического присоединения.
В свою очередь Заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Цена договора определена сторонами в сумме 274 454, 08 руб. (п. 6.1 договора).
В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ – 8 недель с момента подписания договора.
В соответствии с пунктом 9.2 договора при нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,2 процента от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
Во исполнение условий заключенного договора подрядчиком выполнены согласованные работы, результат работ сдан заявителю, им принят.
Указывая на просрочку выполнения работ по договору, заявитель просит включить его в реестр требований кредиторов ООО «Проект-сервис «Энергия» с суммой 76 847, 40 руб.
Предметом договора подряда является выполнение Подрядчиком проектно- изыскательских работ; работ по строительству (реконструкции) сетей внешнего электроснабжения объектов Ярославского района Ярославской области для подключения заявителей по договорам технологического присоединения.
В свою очередь Заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Цена договора определена сторонами в сумме 722 176 руб. (п. 6.1 договора).
В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ – 8 недель с момента подписания договора.
В соответствии с пунктом 9.2 договора при нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,2 процента от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
Во исполнение условий заключенного договора подрядчиком выполнены согласованные работы, результат работ сдан заявителю, им принят.
Указывая на просрочку выполнения работ по договору, заявитель просит включить его в реестр требований кредиторов ООО «Проект-сервис «Энергия» с суммой 157 434, 15 руб.
Предметом договора подряда является выполнение Подрядчиком проектно- изыскательских работ; работ по строительству (реконструкции) сетей внешнего электроснабжения объектов Ярославского района Ярославской области для подключения заявителей по договорам технологического присоединения.
В свою очередь Заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Цена договора определена сторонами в сумме 52 384, 86 руб. (п. 6.1 договора).
В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ – 6 недель с момента подписания договора.
В соответствии с пунктом 9.2 договора при нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,2 процента от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
Во исполнение условий заключенного договора подрядчиком выполнены согласованные работы, результат работ сдан заявителю, им принят.
Указывая на просрочку выполнения работ по договору, заявитель просит включить его в реестр требований кредиторов ООО «Проект-сервис «Энергия» с суммой 28 706, 90 руб.
Предметом договора подряда является выполнение Подрядчиком проектно- изыскательских работ; работ по строительству (реконструкции) сетей внешнего электроснабжения объектов Ярославского района Ярославской области для подключения заявителей по договорам технологического присоединения.
В свою очередь Заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Цена договора определена сторонами в сумме 1 986 058 руб. (п. 3.1 договора).
В соответствии с пунктом 5.1 договора срок выполнения работ – 12 недель с момента подписания договора.
В соответствии с пунктом 18.1 договора при нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,1 процента от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства., но более 20 процентов от цены договора.
В нарушение вышеуказанных условий обязательства подрядчиком не исполнены, (техническое задание 3491 п. 1 не исполнено, технические задания №№ 3491 п.2, 3492, 3493, 3493 исполнены с нарушением срока).
Исходя из изложенного, заявитель просит включить его в реестр требований кредиторов ООО «Проект-сервис «Энергия» с суммой 331 672, 02 руб.
Предметом договора подряда является выполнение Подрядчиком проектно- изыскательских работ; работ по строительству (реконструкции) сетей внешнего
электроснабжения объектов Ярославского района Ярославской области для подключения заявителей по договорам технологического присоединения.
В свою очередь Заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Цена договора определена сторонами в сумме 981 620 руб. (п. 6.1 договора).
В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ – 8 недель с момента подписания договора.
В соответствии с пунктом 9.2 договора при нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,1 процента от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
В нарушение вышеуказанных условий обязательства подрядчиком не исполнены, технические задания №№ 1,2,3, 4,5,9 исполнены с нарушением срока.
Исходя из изложенного, заявитель просит включить его в реестр требований кредиторов ООО «Проект-сервис «Энергия» с суммой 251 294, 72 руб.
В соответствии с положениями статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
В силу статьи 65 АПК РФ стороны должны доказать суду обстоятельства, на которые ссылаются в обоснование своих требований или возражений.
Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения обязательства.
Расчет суммы неустойки судом проверен, соответствует действующему законодательству и условиям заключенных между сторонами соглашений.
С учетом изложенного требование заявителя подлежит включению в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Проект-сервис «Энергия».
В силу пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.
Руководствуясь статьей 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 49, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Признать обоснованным и включить в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Проект-сервис «Энергия» в состав третьей очереди требование публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в размере 1 428 396,17 руб. – неустойка. Требование подлежит учету в реестре требований кредиторов отдельно и удовлетворению после погашения основной суммы задолженности.
Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Судья Фроловичева М.Б.