ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65
http://13aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург
12 сентября 2017 года
Дело №А56-77481/2016
Резолютивная часть постановления объявлена 05 сентября 2017 года
Постановление изготовлено в полном объеме 12 сентября 2017 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего Тимухиной И.А.
судей Горбик В.М., Желтянникова В.И.
при ведении протокола судебного заседания: Южаковой В.Д.
при участии:
от истца: Пучков В.В. (генеральный директор, на основании протокола от 03.04.2016)
от ответчика: не явился, извещен
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-17622/2017) ЗАО "Домостроительный комбинат №3"
на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.05.2017 по делу № А56-77481/2016 (судья Стрельчук У.В.), принятое
по иску ООО "Техэнергоком"
к ЗАО "Домостроительный комбинат №3"
о взыскании,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Техэнергоком" (далее - истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "Домостроительный комбинат №3" (далее - ответчик, Комбинат) о взыскании 744 184 руб. 60 коп. задолженности по договорам от 30.03.2015 № Т-30/03-15-03, от 28.05.2015 № Т-28/05/15- 03, от 23.06.2015 № Т-23/06/15-03; 56 260 руб. 30 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 01.11.2016.
Комбинат обратился в арбитражный суд со встречным иском, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, о взыскании с Общества 861 712 руб. 55 коп., в том числе 300 000 рублей задолженности по договору подряда от 23.06.2015 №Т-23/06/15-03, 34 366 руб. 05 коп. задолженности по генуслугам по договору подряда от 23.06.2015 №Т-23/06/15-03, 84 124 руб. 98 коп. пеней за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 23.06.2015 №Т-23/06/15-03 за период с 01.08.2015 по 31.01.2016, 169 173 руб. 93 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.02.2016 по 16.02.2017, 36 751 руб. 64 коп. задолженности по договору подряда от 30.03.2015 №Т-30/03/15-03, 51 859 руб. 17 коп. пеней за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 30.03.2015 №Т-30/03/15-03 за период с 16.05.2015 по 31.01.2016, 3899 руб. 76 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.02.2016 по 16.02.2017, 48 680 руб. 33 коп. задолженности по генуслугам по договору подряда от 28.05.2015 №Т-28/05/15-03, 127 691 руб. 17 коп. пеней за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 28.05.2015 №Т-28/05/15-03 за период с 16.07.2015 по 31.01.2016, 5 165 руб. 52 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.02.2016 по 16.02.2017.
Впоследствии в порядке ст. 49 АПК РФ ответчик заявил отказ от встречного иска, который был принят судом
В судебном заседании 18.05.2017 Общество отказалось от иска в части требования о взыскании с Комбината процентов за пользование чужими денежными средствами; требование о взыскании основного долга по спорным договорам поддержало в полном объеме.
Решением от 24.05.2017 производство по первоначальному иску в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами прекращено, с ответчика в пользу истца взыскано 744 184 рублей задолженности, производство по встречному иску прекращено.
В апелляционной жалобе ответчик, считая решение незаконным и необоснованным, просит решение отменить, принять новое решение, полагая ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что, начиная с 01.02.2016 договорные отношения между сторонами фактически прекратились, оснований для одностороннего отказа подрядчика от договоров не имелось.
В судебном заседании представитель истца возразил против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение оставить без изменения.
Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке.
Как следует из материалов дела, между Обществом (подрядчик) и Комбинатом (заказчик) заключены договоры от 30.03.2015 № Т-30/03-15-03, от 28.05.2015 № Т-28/05/15- 03, от 23.06.2015 № Т-23/06/15-03 на выполнение комплекса работ по отделке помещений при строительстве жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, участок 434.
Ссылаясь на то, что в рамках исполнения указанных договоров ответчиком не оплачены выполненные работы на сумму 744 184 рубля, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется в соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить.
Основанием возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как предусмотрено пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
В соответствии с п. 3 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в любой инстанции признать иск полностью или частично.
В силу п. 3 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.
Поскольку представленными в материалы дела актами КС-2 и справками по форме КС-3 подтверждается факт выполнения истцом работ надлежащего качества, доказательства их оплаты в полном объеме ответчиком не представлены, иск в части долга признан ответчиком, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование о взыскании 744 184 руб. 60 коп. задолженности.
Апелляционная жалоба Комбината не содержит доводов относительно принятия судом признания ответчиком иска, прекращения судом производства по делу в части взыскания процентов и встречного иска, а также удовлетворения иска Общества о взыскании задолженности, в просительной части апелляционной жалобы ответчик не указывает какой судебный акт следует, по его мнению, принять апелляционному суду.
Согласно абз. 3 п. 3 ч. 4 ст. 170 АПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.
Таким образом, приведенные в апелляционной жалобе доводы не влияют на законность и обоснованность обжалуемого решения, в связи с чем решение не подлежит отмене, в удовлетворении апелляционной жалобы следует отказать.
Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.05.2017 по делу № А56-77481/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Председательствующий
И.А. Тимухина
Судьи
В.М. Горбик
В.И. Желтянников