Гражданский кодекс часть 1

21 июля 2022 года	Дело №	А56-8922/2020
Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Куприяновой Е.В., судей Власовой М.Г. и Константинова П.Ю., при участии от акционерного общества «Адмиралтейские верфи» Козлокова В.В. (доверенность от 20.12.2021), рассмотрев 20.07.2022 в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Нелидовский завод гидравлических прессов» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.10.2021 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2022 по делу № А56-8922/2020, у с т а н о в и л: Закрытое акционерное общество «Нелидовский завод гидравлических прессов», адрес: 172521, Тверская область, город Нелидово, улица Машиностроителей, дом 13, ОГРН 1076912001132, ИНН 6912009717 (далее – Завод), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к акционерному обществу «Адмиралтейские верфи», адрес: 190121, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 203, ОГРН 1089848054339, ИНН 7839395419 (далее – Общество), о взыскании 23 018 566 руб. 66 коп. по контракту от 19.01.2017 № 6Ф (далее - Контракт). К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий Завода Корнеенко З.С. (далее - третье лицо). Решением суда первой инстанции от 18.10.2021, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 06.04.2022, в иске отказано. В кассационной жалобе Завод, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и представленным в дело доказательствам, просит отменить вынесенные судебные акты и принять новый - об удовлетворении исковых требований. Податель жалобы не согласен с установленным судами между сторонами сальдо взаимных предоставлений по Контракту, считает неправомерным и нарушающим права Завода, а также полагает, что Общество нарушило принцип эстоппель, сославшись на взысканные по другому делу суммы. Общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить судебные акты без изменения, а кассационную жалобу Завода - без удовлетворения. В судебном заседании представитель Общества просил отказать в удовлетворении жалобы. Истец и третье лицо надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства, однако своих представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии со статьей 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы. Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке. Как следует из материалов дела и установлено судами двух инстанций, 19.01.2017 между Заводом (поставщиком) и Обществом (заказчиком) был заключен Контракт, по условиям которого поставщик обязался передать заказчику гидравлический пресс усилием 750 тонн (далее - оборудование), выполнить монтажные и пусконаладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию. Контракт был заключен во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно пункту 4.1 Контракта срок поставки товара - до 30.09.2017. Цена Контракта составляет 115 092 833 руб. 33 коп. (пункт 2.1). Согласно пункту 1 спецификации № 2 стоимость оборудования (товара) составляет 103 583 551 руб. Пунктом 13.8 Контракта стороны предусмотрели, что в случае если обеспечение исполнения представлено поставщиком в виде денежных средств, возврат указанной суммы осуществляется в течение 20 банковских дней по истечении 1 месяца со дня окончания действия Контракта, в случае надлежащего выполнения взятых на себя поставщиком обязательств по Контракту. Оборудование поставлено на основании товарной накладной от 19.11.2018 № 129, между сторонами подписан акт выполненных монтажных работ от 25.04.2019, а 11.11.2019 стороны подписали акт выполненных монтажных, пусконаладочных работ и ввода оборудования в эксплуатацию в полном объеме. В соответствии с пунктом 2.3 Контракта Общество произвело два платежа на основании платежных поручений от 30.03.2017 №6567 на сумму 23 018 566 руб. 66 коп. и от 21.12.2018 № 6567 на сумму 69 055 700 руб. Ссылаясь на то, что срок оплаты третьего платежа в размере 23 018 566 руб. 66 коп. наступил 12.11.2019, и не оплачен Обществом, Завод обратился с претензией от 11.12.2019 к Обществу. Неурегулирование спора в досудебном порядке послужило основанием для обращения Завода в арбитражный суд с настоящим иском. Суд первой инстанции, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, условия пункта 13.8 Контракта, пришел к выводу прекращены с учетом направленного Обществом Заводу уведомления от 13.02.2020 № 51107/49, которым Общество произвело удержание 23 018 566 руб. 66 коп. в счет уменьшения окончательных платежей, причитающихся Заводу, чем определило завершающее сальдо расчетов по Контракту, в связи с чем в иске Заводу отказал. Апелляционная инстанция согласилась с таким решением. Кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения жалобы. В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренным законом. На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В данном случае суды установили, что письмом от 29.11.2018 № 18/1604 Завод в связи с истечением срока действия банковской гарантии, руководствуясь пунктом 13.9 Контракта, просил из платежа 80 564 983 руб. 33 коп. удержать денежные средства и принять их в качестве обеспечения, в том числе в качестве обеспечения уплаты неустойки в случае присуждения неустойки арбитражным судом. Письмом от 19.12.2018 № 97/24592 предложенное Заводом обеспечение исполнения Обществом было принято. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-9034/2019 было установлено ненадлежащее исполнение Заводом обязательств по Контракту, взыскана неустойка, в связи с чем у Завода перед Обществом возникло денежное обязательство в размере 25 200 000 руб. Уведомлением от 13.02.2020 № 51107/49 Общество произвело удержание 23 018 566 руб. 66 коп. в счет уменьшения окончательных платежей по Контракту, причитающихся Заводу. Согласно разъяснениям, данным в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями этого Кодекса, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). Суды двух инстанций исследовали условия заключенного между сторонами Контракта, а именно пункта 13.8 Контракта, и сделали обоснованный вывод о том, что в случае ненадлежащего исполнения обязательств предоставленные в качестве обеспечения исполнения Контракта денежные средства возврату не подлежат; уведомлением от 13.02.2020 № 51107/49 Общество определило завершающее сальдо расчетов по Контракту, итоговое сальдо сложилось в пользу Общества, в связи чем правомерно и обоснованно в иске отказали. Доводы жалобы не опровергают правомерности выводов судов первой и апелляционной инстанций, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов и принятия по делу судом кассационной инстанции нового судебного акта. В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Переоценка доказательств в полномочия суда кассационной инстанции не входит (статьи 286 и 287 АПК РФ, пункт 32 постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции»). Согласно статье 286 АПК РФ кассационный суд при рассмотрении дела проверяет законность принятых судебных актов, устанавливая правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов арбитражных судов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в нем доказательствам. Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам. Суды правильно применили нормы материального и процессуального права. В связи с этим кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения жалобы. Руководствуясь статьями 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа п о с т а н о в и л: решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.10.2021 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2022 по делу № А56-8922/2020 оставить без изменения, а кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Нелидовский завод гидравлических прессов» - без удовлетворения.
Председательствующий			Е.В. Куприянова
Судьи			М.Г. Власова П.Ю. Константинов