ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Глава 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Глава 3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
Глава 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Глава 5. УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Глава 8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА
Глава 9. СДЕЛКИ
Глава 9.1. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ
Глава 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ
Глава 11. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ
Глава 12. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Глава 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Глава 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Глава 16. ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Глава 17. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Глава 18. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Глава 19. ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Глава 20. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ
Глава 21. ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Глава 22. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Глава 23. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Глава 24. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ
Глава 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Глава 26. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Глава 27. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Глава 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Глава 29. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Гражданский кодекс часть 2
Глава 30. КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Глава 31. МЕНА
Глава 32. ДАРЕНИЕ
Глава 33. РЕНТА И ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ
Глава 34. АРЕНДА
Глава 35. НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Глава 36. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
Глава 37. ПОДРЯД
Глава 38. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
Глава 39. ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Глава 40. ПЕРЕВОЗКА
Глава 41. ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Глава 42. ЗАЕМ И КРЕДИТ
Глава 43. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ
Глава 44. БАНКОВСКИЙ ВКЛАД
Глава 45. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
Глава 46. РАСЧЕТЫ
Глава 47. ХРАНЕНИЕ
Глава 47.1. УСЛОВНОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ (ЭСКРОУ)
Глава 48. СТРАХОВАНИЕ
Глава 49. ПОРУЧЕНИЕ
Глава 50. ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ
Глава 51. КОМИССИЯ
Глава 52. АГЕНТИРОВАНИЕ
Глава 53. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
Глава 54. КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ
Глава 55. ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
Глава 56. ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ
Глава 57. ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС
Глава 58. ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И ПАРИ
Глава 59. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
Глава 60. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Гражданский кодекс часть 3
Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ
Глава 62. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Глава 63. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
Глава 64. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
Глава 65. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
Глава 66. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Гражданский кодекс часть 4
Глава 69. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 70. АВТОРСКОЕ ПРАВО
Глава 71. ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ
Глава 72. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
Глава 73. ПРАВО НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Глава 74. ПРАВО НА ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

Решение № А07-13201/18 от 05.08.2019 АС Республики Башкортостан

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Уфа                                                                 Дело № А07-13201/18

30.08.2019

Резолютивная часть решения объявлена 05.08.2019

Полный текст решения изготовлен 30.08.2019

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Журавлевой М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Неклееновой М.М., рассмотрев дело по иску

ПАО "АК ВНЗМ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к ООО "БашСтройМонтаж" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - ЗАО «Ванкор-Нефть».

о взыскании 9 301 760 руб. 36 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, доверенность № 269 от 01.07.2018,

от ответчика – ФИО2, паспорт гражданина РФ

от третьего лица – представители не явились, извещены по правилам ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет № 4 от 18.05.2018

Публичное акционерное общество «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж»  (далее – истец, ПАО «АК ВНЗМ»)  обратилось в  Арбитражный суд Республики Башкортостан к  Обществу с ограниченной ответственностью «БашСтройМонтаж» (далее – ответчик) о взыскании   8 672 803 руб. 37 коп.   – суммы задолженности за поставленные материалы и  за услуги  в рамках договора субподряда № 002/01ЮБ-14 от 22.01.2014 г., 628 956 руб. 49 коп. – суммы процентов за пользование чужими денежными средствами.

В процессе рассмотрения дела истец уточнил требования, просит взыскать с ответчика 8 169 280 руб. 63 коп. – сумму долга, 592 440 руб. 70 коп. – суммы процентов. Уточнение судом принято в порядке ст. 49 АПК РФ.

Определением от 28.01.2019 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, привлечено ЗАО «Ванкор-Нефть».

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал.

Ответчик   исковые требования не признал, представил отзыв.

Третье лицо явку представителя не обеспечило, представило отзыв, ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя. Дело рассмотрено в отсутствие представителя третьего лица по правилам ст. 156 АПК РФ. 

         Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из искового заявления, между публичным акционерным обществом «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» (ПАО «АК ВНЗМ») как Генподрядчиком (далее по тексту Истец) и обществом с ограниченной ответственностью «БашСтройМонтаж» (ООО «БСМ») как Субподрядчиком (далее по тексту Ответчик) был заключен договор субподряда № 002/01ЮБ-14 от 22.01.2014 на выполнение работ по монтажу трубопроводов на объекте «УПСВ-Север Ванкорского нефтяного месторождения» (1712910/1852Д-16-62000-ТК-9) (п. 1.1. Договора), далее по тексту Договор.

Первоначальные календарные сроки выполнения работ по строительству объекта (27.01.2014-30.06.2014), установленные п. 4.1 договора неоднократно переносились, а именно:

- дополнительным соглашением №5 к договору до 10.04.2015,

- дополнительным соглашением №6 к договору до 30.05.2015.

Согласно п. 3.1 договора стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется на основании смет, выпущенных согласно проектной документации и утвержденных заказчиком. Стоимость проживания, организации питания и проезда (в плацкартном вагоне) компенсируется по согласованным с генподрядчиком расчетам с приложением копий подтверждающих документов.

Пунктом 6.7 договора установлена плата за генподрядные услуги по договору в размере 13,7% от суммы всех выставленных счетов.

Пунктом 5.1.20 договора установлена обязанность субподрядчика при необходимости использования на Ванкорском  производственном участке общежитий, а также заправки ГСМ и ресурсов и услуг, необходимых для выполнения работ по настоящему договору – заключить соответствующие договоры на услуги третьих лиц и согласовать их с подрядчиком.

Пунктом 5.1.41 договора предусмотрены случаи оказания генподрядчиком субподрядчику услуг на строительной площадке на условиях главы 52 ГК РФ «Агентирование ».

В соответствии с п. 5.2.7 договора генподрядчик может выделать по заявкам субподрядчика строительные материалы, кислород, пропан, ГСМ (для машин и механизмов, задействованных на объектах генподрядчика) при свободном наличии их у генподрядчика, для выполнения работ по настоящему договору на возмездной основе при условии заключения соответствующих договоров  с генподрядчиком.

В соответствии с пунктами 9.2, 9.2.2. статьи 9 договора «Обеспечение строительства материалами и оборудованием», перечень оборудования и материалов, необходимых для обеспечения строительства, оформляется с выделением разделов на: материалы и оборудование, приобретаемые  ООО «БСМ» самостоятельно и приобретаемые ПАО «АК ВНЗМ»  и реализуемые ООО «БСМ» на возмездной основе.

Субподрядчик приобретает материалы, напрямую у генподрядчика на основании отдельно заключаемых договоров между сторонами. Продажа данных материалов оформляется товарной накладной с приложенной счет-фактурой, (п. 9.4.2 договора).

Согласно пункту 9.5 договора стоимость материалов поставки генподрядчика включается в стоимость выполненных работ (КС-2) по цене фактического приобретения с учетом транспортных расходов.

Во исполнение условий  договора истец:

- поставлял в адрес ответчика материалы;

- как агент предоставлял  ответчику услуги проживания и питания рабочих, транспорта;

- выплачивал авансы, погашение которых производилось путем вычета выплаченного аванса в полном объеме из стоимости выполненных работ (п.6.8 договора).

По мнению истца, поскольку срок оплаты субподрядчиком поставленных генподрядчиком материалов договором не определен, подлежит применению ст.314, ст.486 ГК РФ. Таким образом, cpок  оплаты составляет семь дней с момента предъявления генподрядчиком счет-фактуры на поставленные материалы.

Кроме того, генподрядчиком выставлялись в адрес субподрядчика штрафные санкции по договору за виновные действия работников субподрядчика с приложением подтверждающих документов (п. 5.1.29 договора).

Принимая во внимание вышеперечисленные условия договора, сторонами предусматривалось встречное исполнение сторонами не денежных обязательств, имеющих стоимость, выраженную в денежных средствах, а также предоставление истцом к ответчику материалов на возмездной основе, услуг механизмов, проживания и питания рабочих и иных услуг необходимых для производства работ. Не денежное встречное предоставление не запрещено законом, соответствовало условиям договора

являлось обычной практикой хозяйственных отношений сторон в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Объем встречного представления истца по договору составил 111 670 259,02 рублей, в том числе из которых:

-произведена оплата выполненных по договору работ на 9 916 000,00 рублей;

-оказаны генподрядные услуги (п. 6.7) на 5 249 306,56 рублей;

-оказаны услуги  на строительной площадке  на условиях главы  52  ГК РФ «Агентирование» (п. 5.1.41), начисленные проценты на 23 654 095, 35 рублей;

-поставлены материалы (п. 9.4.2) на 72 690 857,11 рублей;

-перевыставлены штрафные санкции заказчика за употребление работниками истца алкоголя на объекте строительства и прочие нарушения работников ответчика (п. 15.4) на 160 000,00 рублей.

Объем встречного представления истца по договору представлен  истцом в таблице с приложением   соответствующих  первичных  бухгалтерских  документов :

1

23.01.14

Сч-Ф. выд. № 2791 от 23.01.2014. Авиауслуги за январь 2014г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

2 972,63

2

23.01.14

Сч-Ф. выд. № 2859 от 23.01.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 2791 от 23.01.14г.) Авиауслуги за январь 2014г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

3

26.01.14

Сч-Ф. выд. № 2845 от 26.01.2014. Авиауслуги за январь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

29 498,19

4

26.01.14

Сч-Ф. выд. № 2860 от 26.01.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 2845 от 26.01.14г.) Авиауслуги за январь 2014г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

59,00

5

31.01.14

Сч-Ф. выд. № 3300 от 31.01.2014. Услуги по проживанию в вахтовом поселке на Ванкорском месторождении январь 2014г.

4 769,28

6

03.02.14

Оплата (пл. пор. 1504 от 03.02.2014)

430 000,00

7

06.02.14

Сч-Ф. выд. № 3508 от 06.02.2014. Авиауслуги за февраль 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

458 334,23

8

06.02.14

Сч-Ф. выд. № 3541 от 06.02.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф № 3508 от 06.02.14г.) Авиауслуги за февраль 2014г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

916,66

9

14.02.14

Сч-Ф. выд. № 3037 от 14.02.2014. за круги, электроды

3 817,31

10

18.02.14

Сч-Ф. выд. № 2099 от 18.02.2014. за отводы

19 437,26

11

18.02.14

Сч-Ф. выд. № 2101 от 18.02.2014. за отвод

120 979,83

12

18.02.14

Сч-Ф. выд. № 3034 от 18.02.2014. за круги

725,70

13

24.02.14

Сч-Ф. выд. № 4016 от 24.02.2014. за трубу

514 743.4

14

24.02.14

Сч-Ф. выд. № 4018 от 24.02.2014. за трубу

239 959,93

15

24.02.14

Сч-Ф. выд. № 4022 от 24.02.2014. за трубу

244 629,80

16

25.02.14

Сч-Ф. выд. № 4132 от 25.02.2014. за трубы

319 272,63

17

25.02.14

Сч-Ф. выд. № 4136 от 25.02.2014. за трубу

370 425,13

18

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 2366 от 28.02.2014. кислород- 4 бал., пропан - 2 бал. (Ванкор)

8 789,00

19

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 2828 от 28.02.2014. за отводы

188 044,52

20

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 2839 от 28.02.2014. за тройники

1 295 932,14

21

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 3092 от 28.02.2014. Электроэнергия за февраль 2014г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

13 675,85

22

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 3193 от 28.02.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 3092 от 28.02.14г.)

35,4

23

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 3211 от 28.02.2014. за бензин

18 291,56

24

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 3353 от 28.02.2014. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за февраль 2014г.

941 706,27

25

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 3417 от 28.02.2014. Автотранспортные услуги за февраль 2014г.

57 112,00

26

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 3442 от 28.02.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 3417 от 28.02.14г.)

114,22

27

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 3578 от 28.02.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 3353 от 28.02.14г.)

1 883,41

28

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 3831 от 28.02.2014. Оказание транспортных услуг за февраль 2014 г

29 314,55

29

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 3925 от 28.02.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 3831 от 28.02.14г.)

58,62

30

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 4178 от 28.02.2014. Оказание транспортных услуг за февраль 2014 г.

37 795,40

31

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 4188 от 28.02.2014. Оказание транспортных услуг за февраль 2014 г.

203 460,00

32

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 4274 от 28.02.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф № 4178 от 28.02.14г.) Оказание транспортных услуг за февраль 2014 г.

75,59

33

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 4312 от 28.02.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №4188)

480,17

34

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 4415 от 28.02.2014. Услуги механизмов за февраль 2014г.(Объект ЗАО "Ванкорнефть")

5 155,10

35

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 4560 от 28.02.2014. Услуги понтонно-мостовой переправы

330,00

36

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 4602 от 28.02.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 4560 от 28.02.14г.)

35,40

37

28.02.14

Сч-Ф. выд. № 4716 от 28.02.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 4415 от 28.02.14г.)

35,40

38

01.03.14

Сч-Ф. выд. № 4836 от 01.03.2014. за трубу

163 687,84

39

01.03.14

Сч-Ф. выд. № 4837 от 01.03.2014. за трубу

954 268,64

40

01.03.14

Сч-Ф. выд. № 4844 от 01.03.2014. за трубу

92 269,55

41

04.03.14

Сч-Ф. выд. № 4839 от 04.03.2014. за отводы

2 026 854,42

42

05.03.14

Сч-Ф. выд. № 4708 от 05.03.2014. за трубу

2 224 065,13

43

06.03.14

Сч-Ф. выд. № 4883 от 06.03.2014. за трубу

365 668,01

44

06.03.14

Сч-Ф. выд. № 4897 от 06.03.2014. за трубу

325 152,30

45

06.03.14

Сч-Ф. выд. № 4902 от 06.03.2014. за трубу

269 741,87

46

07.03.14

Сч-Ф. выд. № 4946 от 07.03.2014. за трубу

565 250,17

• 47

08.03.14

Сч-Ф. выд. № 4967 от 08.03.2014. за трубу

559 696,04

48

10.03.14

Сч-Ф. выд. №4987 от 10.03.2014. за трубу

560 499,04

49

12.03.14

Сч-Ф. выд. № 3976 от 12.03.2014. за трубы

755 696,69

50

12.03.14

Сч-Ф. выд. № 3979 от 12.03.2014. за трубы

1 768 391,36

51

12.03.14

Сч-Ф. выд. № 4128 от 12.03.2014. за отвод

5 398,15

52

12.03.14

Сч-Ф. выд. № 6598 от 12.03.2014. за тройник

6 176,52

53

12.03.14

Сч-Ф. выд. № 6599 от 12.03.2014. за переход

56 977,30

54

12.03.14

Сч-Ф. выд. № 6600 от 12.03.2014. за отвод

407,10

55

13.03.14

Сч-Ф. выд. № 6602 от 13.03.2014. за трубу

3 113 780,26

56

14.03.14

Сч-Ф. выд. № 3310 от 14.03.2014. за термопенал

6 053,94

57

14.03.14

Сч-Ф. выд. № 6608 от 14.03.2014. за трубу

302 208,15

58

14.03.14

Сч-Ф. выд. № 6609 от 14.03.2014. за трубу

840 187,89

59

14.03.14

Сч-Ф. выд. № 6611 от 14.03.2014. за трубу

55 425,87

60

14.03.14

Сч-Ф. выд. № 6613 от 14.03.2014. за трубу

282 580,84

61

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6618 от 15.03.2014. за отвод

5 699 551,45

62

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6620 от 15.03.2014. за опору

213 694,87

63

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6621 от 15.03.2014. за опору

463 016,07

64

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6625 от 15.03.2014. за тройник

56 679,72

65

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6628 от 15.03.2014. за переход

3 618,30

66

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6632 от 15.03.2014. за отвод

11 854,75

67

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6635 от 15.03.2014. за отвод

72 546,85

68

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6636 от 15.03.2014. за тройник

73 221,07

69

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6639 от 15.03.2014. за тройник

8 457,91

70

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6641 от 15.03.2014. за тройник

12 822,02

71

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6643 от 15.03.2014. за отвод

30 636,72

72

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6645 от 15.03.2014. за переход

9 786,68

73

15.03.14

Сч-Ф. выд. №6646 от 15.03.2014. за тройник

86 430,26

74

15.03.14

Сч-Ф. выд. № 6648 от 15.03.2014. за тройник

86 630,88

75

17.03.14

Сч-Ф. выд. №4881 от 17.03.2014. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за февраль 2014г.

-31 772,87

76

17.03.14

Сч-Ф. выд. № 5015 от 17.03.2014. Выполненные работы за февраль 2014г.

-63,54'

77

17.03.14

Оплата (пл. пор. 3994 от 17.03.2014)

418 000,00

78

18.03.14

Сч-Ф. выд. № 4349 от 18.03.2014. за отводы

26 746,47

79

18.03.14

Сч-Ф. выд. № 4350 от 18.03.2014. за отвод

1 037,29

80

21.03.14

Сч-Ф. выд. № 4485 от 21.03.2014. за опоры

921 548,21

81

25.03.14

Сч-Ф. выд. № 6711 от 25.03.2014. за опоры

725 158,59

82

25.03.14

Сч-Ф. выд. № 6712 от 25.03.2014. за опоры

9 000,42

83

27.03.14

Сч-Ф. выд. № 6740 от 27.03.2014. за опору

26 737,17

84

27.03.14

Сч-Ф. выд. № 6741 от 27.03.2014. за опору

921,80

85

27.03.14

Сч-Ф. выд. № 6785 от 27.03.2014. за трубу

191 509,96

86

28.03.14

Сч-Ф. выд. № 6753 от 28.03.2014. за отвод, тройник

19 184,80

87

28.03.14

Сч-Ф. выд. № 6760 от 28.03.2014. за переход, тройник

8 875,94

88

30.03.14

Сч-Ф. выд. № 6775 от 30.03.2014. за трубу

1 693 341,49

89

30.03.14

Сч-Ф. выд. № 6779 от 30.03.2014. за трубу

561 703,55

90

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 4922 от 31.03.2014. кислород- 7 бал., пропан - 4 бал. (Ванкор)

16 570,00

91

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 5568 от 31.03.2014. за бенз.

28 218,54

92

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 5850 от 31.03.2014. Транспортные услуги за март 2014г.

40 796,66

93

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 5897 от 31.03.2014. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за март 2014г.

1 310 112,99

94

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 5992 от 31.03.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 5897 от 31.03.14г.)

1 796,22

95

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 6107 от 31.03.2014. Оказание транспортных услуг за март 2014 г.

42 133,08

96

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 6108 от 31.03.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф №6107)

84,26

97

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 6124 от 31.03.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф 5850 от 31.03.14)

81,60

98

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 6180 от 31.03.2014. Автотранспортные услуги за март 2014г.

505 741,79

99

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 6487 от 31.03.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф № 6180 от 31.03.14) Автотранспортные услуги за март 2014г.

1 011,48

100

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 6513 от 31.03.2014. Оказание транспортных услуг за март 2014 г.

550 800,00

101

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 6617 от 31.03.2014. Услуги механизмов за март 2014г.(Объект ЗАО "Ванкорнефть")

128 843,61

102

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 6623 от 31.03.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф №6617)

257,69

103

31.03.14

Сч-Ф. выд. № 6759 от 31.03.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 6513 от 31.03.14г.)

1 299,89

104

01.04.14

Корректировка долга (3890 от 01.04.2014)

3 908,40

105

01.04.14

Корректировка долга (3891 от 01.04.2014)

44 512,23

106

01.04.14

Сч-Ф. выд. № 12099 от 25.02.2014. за костюмы

114 636,82

107

01.04.14

Сч-Ф. выд. № 12104 от 19.03.2014. за костюмы

34 794,85

108

01.04.14

Оплата (пл. пор. 5059 от 01.04.2014)

1 000 000,00

109

03.04.14

Сч-Ф. выд. № 5871 от 03.04.2014. за головки

63 722,84

110

10.04.14

Сч-Ф. пол. № 12 от 10.04.2014. Выполненные работы за апрель 2014г.

111

10.04.14

Сч-Ф. выд. № 7194 от 10.04.2014. Оказание генподрядных услуг за апрель 2014г.

511 119,29

112

16.04.14

Сч-Ф. выд. № 8724 от 16.04.2014. за к/т м/к

104 344,96

113

16.04.14

Сч-Ф. выд. № 9847 от 16.04.2014. за к/т м/к

304 980,00

114

20.04.14

Сч-Ф. выд. № 8776 от 20.04.2014. за отвод

854 291,21

115

20.04.14

Сч-Ф. выд. № 8785 от 20.04.2014. за отвод

226 981,05

116

21.04.14

Сч-Ф. выд. № 6844 от 21.04.2014. за спецодежду

53 750,28

117

22.04.14

Сч-Ф. выд. № 8151 от 22.04.2014. за трубу

559 562,21

118

24.04.14

Сч-Ф. выд. № 7696 от 24.04.2014. за тройник

419 482,35

119

25.04.14

Оплата (пл. пор. 6690 от 25.04.2014)

837 000,00

120

26.04.14

Сч-Ф. пол. № 13 от 26.04.2014. Выполненные работы за апрель 2014г.

121

26.04.14

Сч-Ф. выд. № 8335 от 26.04.2014. Оказание генподрядных услуг за апрель 2014г.

242 405,94

122

30.04.14

Начисление процентов (2524 от 30.04.2014)

9 693,15

123

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 7273 от 30.04.2014. кислород- 6 бал., пропан -11 бал. (Ванкор)

35 163,50

124

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 7548 от 30.04.2014. Электроэнергия за апрель 2014г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

23 755,97

125

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 7613 от 30.04.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 7548 от 30.04.14г.)

47,51

126

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 7715 от 30.04.2014. Автотранспортные услуги за апрель 2014г.

554 246,00

127

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 7779 от 30.04.2014. за трубу

653 252,92

128

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 7879 от 30.04.2014. за бенз

11 034,17

129

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 8575 от 30.04.2014. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за апрель 2014г.

1 015 823,36

130

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 8660 от 30.04.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 8575 от 30.04.14г.)

2 031,64

131

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 8800 от 30.04.2014. Оказание транспортных услуг за апрель 2014 г.

1 201 800,00

132

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 8950 от 30.04.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №8800)

2 836,25

133

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 9144 от 30.04.2014. Услуги механизмов за апрель 2014г..(Объект ЗАО "Ванкорнефть")

141 727,97

134

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 9204 от 30.04.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 9144 от 30.04.14г.)

283,46

135

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 11274 от 30.04.2014. Услуги понтонно-мостовой переправы

4 014,99

136

30.04.14

Сч-Ф. выд. № 11277 от 30.04.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф №11274)

35,40

137

02.05.14

Сч-Ф. выд. № 9145 от 02.05.2014. за трубу

77 326,31

138

03.05.14

Сч-Ф. выд. № 9258 от 03.05.2014. Авиауслуги за май 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

82 643,75

139

03.05.14

Сч-Ф. выд. № 9260 от 03.05.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №9258)

165,28

140

12.05.14

Сч-Ф. выд. № 7822 от 12.05.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 7715 от 30.04.14г.)

1 108,49

141

16.05.14

Оплата (пл. пор. 8107 от 16.05.2014)

1 000 000,00

142

17.05.14

Сч-Ф. выд. № 12625 от 17.05.2014. за круги

5 192,00

143

18.05.14

Сч-Ф. выд. № 9807 от 18.05.2014. Авиауслуги за май 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

6 681,29

144

18.05.14

Сч-Ф. выд. № 9808 от 18.05.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф №9807)

35,40

145

18.05.14

Сч-Ф. выд. № 9851 от 18.05.2014. за трубу

504 652,26

146

19.05.14

Сч-Ф. выд. № 10682 от 19.05.2014. Авиауслуги за май 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

7 726,87

147

19.05.14

Сч-Ф. выд. № 10683 от 19.05.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф №10682)

35,40

148

21.05.14

Сч-Ф. выд. № 10467 от 21.05.2014. Авиауслуги за май 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

7 433,85

149

21.05.14

Сч-Ф. выд. № 10468 от 21.05.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №10467)

35,40

150

26.05.14

Сч-Ф. пол. № 16 от 26.05.2014. Выполненные работы за май 2014г.

151

26.05.14

Сч-Ф. выд. № 9515 от 26.05.2014. Оказание генподрядных услуг за май 2014г.

425 514,67

152

27.05.14

Сч-Ф. выд. № 10499 от 27.05.2014. Авиауслуги за май 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

39 618,68

153

27.05.14

Сч-Ф. выд. № 10501 от 27.05.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф №10499)

79,24

154

31.05.14

Начисление процентов (2592 от 31.05.2014)

10 361,64

155

31.05.14

Начисление процентов (2592 от 31.05.2014)

5 219,18

J 156

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 9185 от 31.05.2014. кислород-1 бал., пропан -11 бал. (Ванкор)

27 663,50

157

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 9676 от 31.05.2014. за дт

249 982,56

158

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 9713 от 31.05.2014. за бензин

1 455,57

159

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 10294 от 31.05.2014. Оказание транспортных услуг за май 2014 г.

870 900,00

160

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 10295 от 31.05.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №10294)

2 055,32

161

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 10503 от 31.05.2014. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за май 2014г.

882 137,03

162

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 10530 от 31.05.2014. Агентское вознаграждение 0,2% (к с/ф №10503 от 31.05.2014г.)

1 764,28

163

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 10864 от 31.05.2014. Услуги механизмов за май 2014г..(Объект ЗАО "Ванкорнефть")

51 537,44

164

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 10901 от 31.05.2014. Агентское вознаграждение 0,2% ( к с/ф № 10864 от 31.05.2014г.)

103,07

165

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 10946 от 31.05.2014. Транспортные услуги за май 2014г.

1 854,39

166

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 10947 от 31.05.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №10946)

35,40

167

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 11783 от 31.05.2014. Услуги механизмов за май 2014г..(Объект ЗАО "Ванкорнефть")

22 715,00

168

31.05.14

Сч-Ф. выд. № 11794 от 31.05.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 11783 от 31.05.14г.)

45,43

169

03.06.14

Сч-Ф. выд. № 12493 от 03.06.2014. Авиауслуги за июнь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

6 297,30

170

03.06.14

Сч-Ф. выд. № 12825 от 03.06.2014. Авиауслуги за июнь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

7 791,28

171

03.06.14

Сч-Ф. выд. № 13073 от 03.06.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №12493 от 03.06.14)

35,40

172

03.06.14

Сч-Ф. выд. № 13095 от 03.06.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №12825 от 03.06.14)

35,40

173

05.06.14

Сч-Ф. выд. № 12802 от 05.06.2014. Авиауслуги за июнь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

9 807,56

174

05.06.14

Сч-Ф. выд. № 13090 от 05.06.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №12802 от 05.06.14)

35,40

175

09.06.14

Сч-Ф. выд. № 12549 от 09.06.2014. Авиауслуги за июнь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

9 974,93

176

09.06.14

Сч-Ф. выд. № 12782 от 09.06.2014. Авиауслуги за июнь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

28 981,87

177

09.06.14

Сч-Ф. выд. № 13075 от 09.06.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №12549 от 09.06.14)

35,40

178

09.06.14

Сч-Ф. выд. № 13096 от 09.06.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №12782 от 09.06.14)

57,96

179

12.06.14

Сч-Ф. выд. № 12573 от 12.06.2014. Авиауслуги за июнь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

12 352,68

180

12.06.14

Сч-Ф. выд. № 12751 от 12.06.2014. Авиауслуги за июнь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

17 091,76

181

12.06.14

Сч-Ф. выд. № 13078 от 12.06.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №12573 от 12.06.14)

35,40

182

12.06.14

Сч-Ф. выд. № 13087 от 12.06.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №12751 от 12.06.14)

35,40

183

16.06.14

Сч-Ф. выд. № 11325 от 16.06.2014. за шпильки

40 762,02

184

16.06.14

Сч-Ф. выд. № 11352 от 16.06.2014. за отвод

13 295,88

185

18.06.14

Сч-Ф. выд. № 11654 от 18.06.2014. за трубы

1 650 476,37

186

19.06.14

Сч-Ф. выд. № 11509 от 19.06.2014. за переход

169 032,85

187

20.06.14

Оплата (пл. пор. 10408 от 20.06.2014)

700 000,00

188

25.06.14

Сч-Ф. выд. № 10874 от 25.06.2014. Услуги по проживанию в вахтовом поселке на Ванкорском месторождении май 2014г.

8 346,23

189

26.06.14

Сч-Ф. пол. № 16 от 26.06.2014. Выполненные работы за июнь 2014г.

190

26.06.14

Сч-Ф. выд. № 11969 от 26.06.2014. Авиауслуги за июнь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

6 894,17

191

26.06.14

Сч-Ф. выд. № 12253 от 26.06.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф № 11969 от 26.06.2014)

35,40

192

26.06.14

Сч-Ф. выд. № 13491 от 26.06.2014. Оказание генподрядных услуг за июнь 2014г.

527 366,57

193

28.06.14

Сч-Ф. выд. № 12189 от 28.06.2014. за кран

683 838,63

194

30.06.14

Начисление процентов (2669 от 30.06.2014)

7 29?^'

195

30.06.14

Начисление процентов (2669 от 30.06.2014)

10 438,36

196

30.06.14

Начисление процентов (2669 от 30.06.2014)

2 445,21

197

30.06.14

Сч-Ф. выд. № 11409 от 30.06.2014. пропан - 6 бал. (Ванкор)

14 271,00

198

30.06.14

Сч-Ф. выд. № 11652 от 30.06.2014. задт

39 676,05

199

30.06.14

Сч-Ф. выд. № 11674 от 30.06.2014. за дт

249 982,56

200

30.06.14

Сч-Ф. выд. № 12686 от 30.06.2014. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за июнь 2014г.

594 455,98

201

30.06.14

Сч-Ф. выд. № 12712 от 30.06.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 12686 от 30.06.14г.)

1 188,91

202

30.06.14

Сч-Ф. выд. № 13144 от 30.06.2014. Услуги механизмов за июнь 2014г..(Объект ЗАО "Ванкорнефть")

47 856,20

203

30.06.14

Сч-Ф. выд. № 13215 от 30.06.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 13144 от 30.06.14г.)

95,71

204

30.06.14

Сч-Ф. выд. № 13357 от 30.06.2014. Оказание транспортных услуг за июнь 2014 г.

9 161,52

205

30.06.14

Сч-Ф. выд. № 13387 от 30.06.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 13357 от 30.06.14г.)

35,40

206

30.06.14

Сч-Ф. выд. № 13392 от 30.06.2014. Оказание транспортных услуг за июнь 2014 г.

323 700,00

207

30.06.14

Сч-Ф. выд. № 13522 от 30.06.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №13392)

763,93

208

01.07.14

Сч-Ф. выд. № 11453 от 01.07.2014. за тмц

91 124,15

209

01.07.14

Сч-Ф. выд. № 20244 от 01.07.2014. бензин

38 643,06

210

04.07.14

Сч-Ф. выд. № 13894 от 04.07.2014. труба

640 462,99

211

04.07.14

Сч-Ф. выд. № 13895 от 04.07.2014. труба

221 383,08

212

04.07.14

Сч-Ф. выд. № 13899 от 04.07.2014. труба

789 165,53

213

04.07.14

Оплата (пл. пор. 11277 от 04.07.2014)

600 000,00

214

05.07.14

Сч-Ф. выд. № 13902 от 05.07.2014. тройник

44 467,75

215

05.07.14

Сч-Ф. выд. № 13904 от 05.07.2014. тройник

106 454,22

216

05.07.14

Сч-Ф. выд. № 13906 от 05.07.2014. тройник

3 729,89

217

05.07.14

Сч-Ф. выд. № 13907 от 05.07.2014. тройник

72 706,60

218

05.07.14

Сч-Ф. выд. № 13911 от 05.07.2014. отвод

2 102 041,88

219

05.07.14

Сч-Ф. выд. № 13913 от 05.07.2014. отвод

40 626,60

220

05.07.14

Сч-Ф. выд. № 13915 от 05.07.2014. тройник

45 206,01

221

08.07.14

Сч-Ф. выд. № 14219 от 08.07.2014. труба

152 764,69

222

08.07.14

Сч-Ф. выд. № 14225 от 08.07.2014. трубу

77 117,22

223

08.07.14

Сч-Ф. выд. № 14230 от 08.07.2014. трубы

772 512,53

224

08.07.14

Сч-Ф. выд. № 14235 от 08.07.2014. труба

-

18 357,2

225

10.07.14

Сч-Ф. выд. № 14356 от 10.07.2014. за затворы

229 493,53

226

10.07.14

Сч-Ф. выд. № 14386 от 10.07.2014. за переход

851,20

227

10.07.14

Сч-Ф. выд. № 14660 от 10.07.2014. Авиауслуги за июль 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

18 263,24

228

10.07.14

Сч-Ф. выд. № 14841 от 10.07.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 14660 от 10.07.14г.)

36,52

229

10.07.14

Сч-Ф. выд. № 16853 от 10.07.2014. опора

66 176,58

230

12.07.14

Сч-Ф. выд. № 15038 от 12.07.2014. опора

307 885,35

231

13.07.14

Сч-Ф. выд. № 14383 от 13.07.2014. тройник

104 507,17

232

13.07.14

Сч-Ф. выд. № 14485 от 13.07.2014. затвор

234 316,90

233

14.07.14

Сч-Ф. выд. № 13636 от 14.07.2014. Ж/д перевозка на 16.07.2014г. Уфа-Коротчаево № 97А10000072191 ФИО3,№ 97А1000072249 ФИО4,№ 97А10000072995 ФИО5,№ 97А10000073089 ФИО6.

30 665,00

234

14.07.14

Сч-Ф. выд. № 13637 от 14.07.2014. Агентское вознаграждение к счет-фактуре № 13636 от 14.07.2014г.Ж/д перевозка на 16.07.2014г. Уфа-Коротчаево № 97А10000072191 ФИО3,№ 97А1000072249 ФИО4,№ 97А10000072995 ФИО5,№ 97А10000073089

61,87

235

19.07.14

Сч-Ф. выд. № 15138 от 19.07.2014. за тройники

22 923,90

236

20.07.14

Сч-Ф. выд. № 15071 от 20.07.2014. кабель

52 278,72

237

20.07.14

Сч-Ф. выд. № 15081 от 20.07.2014. полоса

45 052,95

238

20.07.14

Сч-Ф. выд. № 15092 от 20.07.2014. переход

51 594,05

239

20.07.14

Сч-Ф. выд. № 15115 от 20.07.2014. переход

6 826,72

240

20.07.14

Сч-Ф. выд. № 15141 от 20.07.2014. тройник

18 460,92

241

21.07.14

Сч-Ф. выд. № 14884 от 21.07.2014. труба

1 002 208,00

242

21.07.14

Сч-Ф. выд. № 15725 от 21.07.2014. Авиауслуги за июль 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

34 654,35

243

21.07.14

Сч-Ф. выд. № 16041 от 21.07.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 15725 от 21.07.14г.)Авиауслуги за июль 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

69,31

244

22.07.14

Сч-Ф. выд. № 15696 от 22.07.2014. Авиауслуги за июль 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

41 748,20

245

22.07.14

Сч-Ф. выд. № 16042 от 22.07.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 15696 от 22.07.14г.)Авиауслуги за июль 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

83,50

246

24.07.14

Сч-Ф. выд. № 14917 от 24.07.2014. тройник

18 460,92

247

24.07.14

Сч-Ф. выд. № 14932 от 24.07.2014. отвод

121 879,80

248

24.07.14

Сч-Ф. выд. № 15231 от 24.07.2014. отвод

80 430,50

249

26.07.14

Сч-Ф. пол. № 17 от 26.07.2014. Выполненные работы за июль 2014г.

250

26.07.14

Сч-Ф. выд. № 15629 от 26.07.2014. Авиауслуги за июль 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

15711,50

251

26.07.14

Сч-Ф. выд. № 16044 от 26.07.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 15629 от 26.07.14г.)Авиауслуги за июль 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

252

30.07.14

Сч-Ф. выд. № 14600 от 30.07.2014. Штрафные санкции за нарушение пропускного и внутриобъектового режима.

20 000,00

253

30.07.14

Сч-Ф. выд. № 15252 от 30.07.2014. труба

245 371,48

254

31.07.14

Начисление процентов (2754 от 31.07.2014)

3 297,72

255

31.07.14

Начисление процентов (2754 от 31.07.2014)

10 786,30

256

31.07.14

Начисление процентов (2754 от 31.07.2014)

7 580,14

257

31.07.14

Начисление процентов (2754 от 31.07.2014)

5 636,71

258

31.07.14

Сч-Ф. выд. № 15017 от 31.07.2014. дт

249 982,56

259

31.07.14

Сч-Ф. выд. № 15018 от 31.07.2014. дт

158 704,18

260

31.07.14

Сч-Ф. выд. № 15026 от 31.07.2014. бензин

107 430,52

261

31.07.14

Сч-Ф. выд. № 15264 от 31.07.2014. Оказание транспортных услуг за июль 2014 г

15 147,14

262

31.07.14

Сч-Ф. выд. № 15299 от 31.07.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 15264 от 31.07.14г.)

90,88

263

31.07.14

Сч-Ф. выд. № 15310 от 31.07.2014. Оказание транспортных услуг за июль 2014 г

14 657,28

264

31.07.14

Сч-Ф. выд. № 15369 от 31.07.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 15310 от 31.07.14г.)

35,40

265

31.07.14

Сч-Ф. выд. № 15510 от 31.07.2014. Оказание транспортных услуг за июль 2014 г.

465 750,00

266

31.07.14

Сч-Ф. выд. № 15651 от 31.07.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 15510 от 31.07.14г.)

35,40

267

31.07.14

Сч-Ф. выд. № 16008 от 31.07.2014. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за июль 2014г.

477 346,88

268

31.07.14

Сч-Ф. выд. № 16212 от 31.07.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 16008 от 31.07.14г.)

954,69

269

31.07.14

Сч-Ф. выд. № 16514 от 31.07.2014. Услуги по проживанию в вахтовом поселке на Ванкорском месторождении июль 2014г.

8 942,39

270

01.08.14

Сч-Ф. выд. № 16195 от 01.08.2014. за отводы

56 859,67

271

02.08.14

Сч-Ф. выд. № 15500 от 02.08.2014. за клапан

117 038,98

272

02.08.14

Сч-Ф. выд. № 15508 от 02.08.2014. за отводы

34 383,37

273

05.08.14

Сч-Ф. выд. № 16367 от 05.08.2014. за кран

341 919,31

274

08.08.14

Сч-Ф. выд. № 16434 от 08.08.2014. за заглушки

402,04

275

08.08.14

Сч-Ф. выд. № 16444 от 08.08.2014. за отвод

2 402,81

276

08.08.14

Сч-Ф. выд. № 17709 от 08.08.2014. Авиауслуги за август 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

13 257,48

277

08.08.14

Сч-Ф. выд. № 18025 от 08.08.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 17709 от 08.08.14г.)Авиауслуги за август 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

278

13.08.14

Сч-Ф. выд. № 16506 от 13.08.2014. за отводы

5 516,08

279

13.08.14

Оплата (пл. пор. 14120 от 13.08.2014)

415 000,00

280

14.08.14

Сч-Ф. выд. № 18573 от 14.08.2014. электроды, круги

18 378,50

281

15.08.14

Сч-Ф. выд. № 16585 от 15.08.2014. за трубы

732 131,4 i

282

15.08.14

Оплата (пл. пор. 14282 от 15.08.2014)

500 000,00

283

19.08.14

Сч-Ф. выд. № 17586 от 19.08.2014. за трубы

563 542,20

284

20.08.14

Сч-Ф. выд. № 17839 от 20.08.2014. Авиауслуги за август 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

17 974,01

285

20.08.14

Сч-Ф. выд. № 18029 от 20.08.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 17839 от 20.08.14г.)Авиауслуги за август 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,94

286

21.08.14

Сч-Ф. выд. № 17756 от 21.08.2014. Авиауслуги за август 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

12 973,92

287

21.08.14

Сч-Ф. выд. № 18028 от 21.08.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 17756 от 21.08.14г.)Авиауслуги за август 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

288

21.08.14

Сч-Ф. выд. № 18175 от 21.08.2014. к/т м/к

580 993,23

289

21.08.14

Сч-Ф. выд. № 18176 от 21.08.2014. к/т м/к

14 526,60

290

22.08.14

Сч-Ф. выд. № 18184 от 22.08.2014. ствол

91 008,54

291

26.08.14

Сч-Ф. пол. № 21 от 26.08.2014. Выполненные работы за август 2014г.

292

26.08.14

Сч-Ф. выд. № 18306 от 26.08.2014. Оказание генподрядных услуг за август 2014г.

221 320,14

293

27.08.14

Сч-Ф. выд. № 16782 от 27.08.2014. Агентское вознаграждение к счет-фактуре № 16779 от 27.08.2014г.ж/д перевозка га 30.08.2014 Уфа-Коротчаево № 97А1000292902 ФИО7,№ 97А1000293056 ФИО8,№ 97А1000292957 ФИО9

37,12

294

27.08.14

Сч-Ф. выд. № 20633 от 27.08.2014. ж/д перевозка га 30.08.2014 Уфа-Коротчаево № 97А1000292902 ФИО7,№ 97А1000293056 ФИО8,№ 97А1000292957 ФИО9

18 399

295

28.08.14

Сч-Ф. выд. № 17154 от 28.08.2014. за отвод

17 434,62

296

28.08.14

Сч-Ф. выд. № 17158 от 28.08.2014. за отвод

6 918,55

297

28.08.14

Сч-Ф. выд. № 17160 от 28.08.2014. за задвижки

110 928,83

298

28.08.14

Сч-Ф. выд. № 17904 от 28.08.2014. Авиауслуги за август 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

7 819,84

299

28.08.14

Сч-Ф. выд. № 18031 от 28.08.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 17904 от 28.08.14г.)Авиауслуги за август 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

300

31.08.14

Начисление процентов (2833 от 31.08.2014)

2 630,14

301

31.08.14

Начисление процентов (2833 от 31.08.2014)

3 297,72

302

31.08.14

Начисление процентов (2833 от 31.08.2014)

10 786,30

303

31.08.14

Начисление процентов (2833 от 31.08.2014)

7 580,14

304

31.08.14

Начисление процентов (2833 от 31.08.2014)

6 471,78

305

31.08.14

Начисление процентов (2833 от 31.08.2014)

2 455,89

306

31.08.14

Сч-Ф. выд. № 16672 от 31.08.2014. кислород- 9 бал., пропан -1 бал. (Ванкор)

15 878,50

307

31.08.14

Сч-Ф. выд. № 17564 от 31.08.2014. гсм

249 982,56

308

31.08.14

Сч-Ф. выд. № 17967 от 31.08.2014. дт

261 861,89

309

31.08.14

Сч-Ф. выд. № 17979 от 31.08.2014. бенз

91 137,52

310

31.08.14

Сч-Ф. выд. № 18493 от 31.08.2014. Оказание транспортных услуг за август 2014 г

60 588,56

311

31.08.14

Сч-Ф. выд. № 18603 от 31.08.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 18493 от 31.08.14г.)

121,17

312

31.08.14

Сч-Ф. выд. № 18659 от 31.08.2014. Транспортные услуги за август 2014 г.

427 200,00

313

31.08.14

Сч-Ф. выд. № 18674 от 31.08.2014. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за август 2014г.

416 246,48

314

31.08.14

Сч-Ф. выд. № 18894 от 31.08.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 18674 от 31.08.14г.)

832,49

315

31.08.14

Сч-Ф. выд. № 20107 от 31.08.2014. Оказание транспортных услуг за август 2014г., КАМАЗ

4 848,71

316

31.08.14

Сч-Ф. выд. № 20156 от 31.08.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 20107 от 31.08.14г.)

35,40

317

31.08.14

Сч-Ф. выд. № 20764 от 31.08.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф №18659 от 31.09.2014

1 008,19

318

02.09.14

Сч-Ф. выд. № 18307 от 02.09.2014. кран

80 680,14

319

02.09.14

Сч-Ф. выд. № 18309 от 02.09.2014. кран

15 351,85

320

03.09.14

Сч-Ф. выд. № 18339 от 03.09.2014. за тройник

4 926,26

321

03.09.14

Сч-Ф. выд. № 19986 от 03.09.2014. Авиауслуги за сентябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

31 486,68

322

05.09.14

Сч-Ф. выд. № 18527 от 05.09.2014. за отвод

103 171,35

323

05.09.14

Сч-Ф. выд. № 18528 от 05.09.2014. за отвод

•

7 129.6

324

05.09.14

Сч-Ф. выд. № 18531 от 05.09.2014. за затвор

45 814,26

325

05.09.14

Сч-Ф. выд. № 18544 от 05.09.2014. за задвижки

123 789,98

326

06.09.14

Сч-Ф. выд. № 18620 от 06.09.2014. за трубу

5 927,94

327

08.09.14

Сч-Ф. выд. № 18821 от 08.09.2014. тройник

19 153,78

328

08.09.14

Сч-Ф. выд. № 18958 от 08.09.2014. за опоры

17 502,18

329

08.09.14

Сч-Ф. выд. № 18959 от 08.09.2014. за опоры

249 472,18

330

08.09.14

Сч-Ф. выд. № 18963 от 08.09.2014. за переход

3 081,43

331

08.09.14

Сч-Ф. выд. № 18965 от 08.09.2014. за опору

627,43

332

08.09.14

Сч-Ф. выд. № 19951 от 08.09.2014. Авиауслуги за сентябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

8 179,89

333

09.09.14

Сч-Ф. выд. № 19920 от 09.09.2014. Авиауслуги за сентябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

9 786,34

334

10.09.14

Сч-Ф. выд. № 18915 от 10.09.2014. за задвижки

133 285,60

335

10.09.14

Сч-Ф. выд. № 18923 от 10.09.2014. за трубы

66 771,97

336

10.09.14

Сч-Ф. выд. № 19212 от 10.09.2014. за кран

12 047,56

337

12.09.14

Сч-Ф. выд. № 19004 от 12.09.2014. за тройник

365 526,23

338

12.09.14

Сч-Ф. выд. № 19216 от 12.09.2014. за тройники

111 079,13

339

18.09.14

Сч-Ф. выд. № 19655 от 18.09.2014. за краны

66 491,16

340

18.09.14

Сч-Ф. выд. № 19668 от 18.09.2014. за задвижку

34 941,37

341

18.09.14

Сч-Ф. выд. № 19682 от 18.09.2014. за задвижки

267 144,26

342

18.09.14

Сч-Ф. выд. № 19683 от 18.09.2014. за задвижку

38 538,80

343

18.09.14

Сч-Ф. выд. № 19686 от 18.09.2014. за задвижки

497 304,68

344

18.09.14

Сч-Ф. выд. № 19687 от 18.09.2014. за краны

9 711,78

345

18.09.14

Сч-Ф. выд. № 19689 от 18.09.2014. за клапаны

183 132,37

346

18.09.14

Сч-Ф. выд. № 21101 от 18.09.2014. Авиауслуги за сентябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

8 047,72

347

22.09.14

Сч-Ф. выд. № 21302 от 22.09.2014. Авиауслуги за сентябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

13 199,76

348

23.09.14

Сч-Ф. выд. № 21253 от 23.09.2014. Авиауслуги за сентябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

6 460,96

349

30.09.14

Начисление процентов (2913 от 30.09.2014)

4 931,51

350

30.09.14

Начисление процентов (2913 от 30.09.2014)

3 191,34

351

30.09.14

Начисление процентов (2913 от 30.09.2014)

10 438,39

352

30.09.14

Начисление процентов (2913 от 30.09.2014)

7 335,62

353

30.09.14

Начисление процентов (2913 от 30.09.2014)

6 263,01

354

30.09.14

Начисление процентов (2913 от 30.09.2014)

4 093,15

355

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 19620 от 30.09.2014. кислород-16 бал., пропан - 4 бал. (Ванкор)

33 514,00

356

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20115 от 30.09.2014. бензин

39 018,69

357

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20131 от 30.09.2014. дт

119 028,13

358

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20137 от 30.09.2014. дт

519 779,66

359

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20200 от 30.09.2014. за клапан

87 140,58

360

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20209 от 30.09.2014. за переход

19 869,26

361

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20217 от 30.09.2014. за задвижки

170 049,53

362

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20221 от 30.09.2014. за затвор

109 393,32

363

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20387 от 30.09.2014. Автотранспортные услуги за сентябрь 2014г.

109 032,00

364

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20431 от 30.09.2014. заглушки

39 332,09

365

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20601 от 30.09.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 20387 от 30.09.14r.)

218,06

366

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20637 от 30.09.2014. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за сентябрь 2014г.

547 357,75

367

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20762 от 30.09.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф №20637 от 30.09.14г.)

1 094,72

368

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 20867 от 30.09.2014. Транспортные услуги за сентябрь 2014 г.

358 500,00

369

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 21088 от 30.09.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф №20867 от 30.09.14г.)

846,06

370

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 21215 от 30.09.2014. Автотранспортные услуги за сентябрь 2014г.

16 874,00

371

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 21283 от 30.09.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф №21215 от 30.09.14г.)

35,40

372

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 21402 от 30.09.2014. Услуги механизмов за сентябрь 2014г..(Объект ЗАО "Ванкорнефть")

31 388,00

373

30.09.14

Сч-Ф. выд. № 21414 от 30.09.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф №21402 от 30.09.14г.)

62,78

374

01.10.14

Сч-Ф. выд. №21860 от 01.10.2014. Авиауслуги за июнь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

9 003,61

375

01.10.14

Сч-Ф. выд. № 21862 от 01.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 21860 от 25.06.14г.)Авиауслуги за июнь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

376

01.10.14

Сч-Ф. выд. № 21868 от 04.07.2014. Авиауслуги за июль 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

24 714,93

377

01.10.14

Сч-Ф. выд. № 21869 от 01.10.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф № 21868 от 04.07.2014г.) Авиауслуги за июль 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

49,42

378

01.10.14

Сч-Ф. выд. № 21946 от 01.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 19951 от 08.09.14 г.)Авиауслуги за сентябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

379

01.10.14

Сч-Ф. выд. № 21947 от 01.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 19920 от 09.09.14 г.)Авиауслуги за сентябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

380

01.10.14

Сч-Ф. выд. № 21950 от 01.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 21101 от 18.09.14 г.)Авиауслуги за сентябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

381

01.10.14

Сч-Ф. выд. № 21951 от 01.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 21302 от 22.09.14 г.)Авиауслуги за сентябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,00

382

01.10.14

Сч-Ф. выд. № 21954 от 01.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 21253 от 23.09.14 г.)Авиауслуги за сентябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

383

02.10.14

Операция (регламентированный и управленческий учет) (848 от 02.10.2014)

-52 278,72

384

02.10.14

Операция (регламентированный и управленческий учет) (850 от 02.10.2014)

-45 052,95

385

02.10.14

Сч-Ф. выд. № 19762 от 02.10.2014. резак

20 508,40

386

02.10.14

Сч-Ф. выд. № 20181 от 02.10.2014. резак, редуктор

2 472,10

387

02.10.14

Сч-Ф. выд. № 20801 от 02.10.2014. за клапан

30 537,81

388

02.10.14

Сч-Ф. выд. №21032 от 02.10.2014. задвижка

21 363,90

389

03.10.14

Сч-Ф. выд. № 22039 от 03.10.2014. Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

7 913,71

390

03.10.14

Сч-Ф. выд. № 23187 от 03.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 22039 от 03.10.14 г.)Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

391

08.10.14

Оплата (пл. пор. 20336 от 08.10.2014)

2 000 000,00

392

11.10.14

Сч-Ф. выд. № 22967 от 11.10.2014. Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

18 351,74

393

11.10.14

Сч-Ф. выд. № 23192 от 11.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 22967 от 11.10.14 г.)Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

36,70

394

13.10.14

Сч-Ф. выд. № 22746 от 13.10.2014. Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

7 850,65

395

13.10.14

Сч-Ф. выд. № 23004 от 13.10.2014. Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

29 166

396

13.10.14

Сч-Ф. выд. № 23188 от 13.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 22746 от 13.10.14 г.)Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

397

13.10.14

Сч-Ф. выд. № 23189 от 13.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 23004 от 13.10.14 г.)Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

58,33

398

14.10.14

Сч-Ф. выд. №21867 от 14.10.2014. за трубы

608 188,81

399

14.10.14

Сч-Ф. выд. № 21885 от 14.10.2014. за трубы

341 745,33

400

18.10.14

Сч-Ф. выд. № 22156 от 18.10.2014. за кран

36 142,69

401

18.10.14

Сч-Ф. выд. № 22162 от 18.10.2014. за задвижку

30 671,86

402

22.10.14

Сч-Ф. выд. № 23444 от 22.10.2014. Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

31 789,34

403

22.10.14

Сч-Ф. выд. № 24330 от 22.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 23444 от 22.10.14 г.)Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

63,58

404

23.10.14

Сч-Ф. выд. № 22429 от 23.10.2014. за переход

1 441,02

405

25.10.14

Сч-Ф. выд. № 23539 от 25.10.2014. за круги

442,50

406

28.10.14

Сч-Ф. выд. № 23513 от 28.10.2014. Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

8 071,34

407

28.10.14

Сч-Ф. выд. № 24333 от 28.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 23513 от 28.10.14 г.)Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

408

31.10.14

Начисление процентов (2982 от 31.10.2014)

5 095,89

409

31.10.14

Начисление процентов (2982 от 31.10.2014)

16 698,63

410

31.10.14

Начисление процентов (2982 от 31.10.2014)

3 297,72

411

31.10.14

Начисление процентов (2982 от 31.10.2014)

10 786,30

412

31.10.14

Начисление процентов (2982 от 31.10.2014)

7 580,14

413

31.10.14

Начисление процентов (2982 от 31.10.2014)

6 471,78

414

31.10.14

Начисление процентов (2982 от 31.10.2014)

4 229,59

415

31.10.14

Сч-Ф. выд. № 22727 от 31.10.2014. пропан -1 бал. (Ванкор)

2 378,50

416

31.10.14

Сч-Ф. выд. № 22828 от 31.10.2014. за бензин

65 970,22

417

31.10.14

Сч-Ф. выд. № 23068 от 31.10.2014. задт

250 170,37

418

31.10.14

Сч-Ф. выд. №23113 от 31.10.2014. за дт

224 204,87

419

31.10.14

Сч-Ф. выд. № 23257 от 31.10.2014. Электроэнергия за октябрь 2014г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

2 032,18

420

31.10.14

Сч-Ф. выд. № 23265 от 31.10.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф № 23257 от 31.10.2014г.)

35,40

421

31.10.14

Сч-Ф. выд. № 23478 от 31.10.2014. Транспортные услуги за октябрь 2014 г.

288 000,00

422

31.10.14

Сч-Ф. выд. №23494 от 31.10.2014. Агентское вознаграждение 0,2% (к с/ф № 23478 от 31.10.2014г.)

679,68

423

31.10.14

Сч-Ф. выд. № 23788 от 31.10.2014. ж/д перевозка Уфа-Коротчаево № 97А1000578845 ФИО14,№ 97А1000578956 Танковскеий С,№ 97А1000579016 ФИО13 на 02/11

34 654,20

424

31.10.14

Сч-Ф. выд. № 23789 от 31.10.2014. Агентское вознаграждение к счет-фактуре №23788 от 31.10.2014г..Железнодорожная перевозка Уфа-Коротчаево № 97А1000578934 ФИО9,№ 97А1000578987 ФИО10,№ 97А1000578828 ФИО5 на 02.11 ж/д перевозка Уфа-Ко

69,96

425

31.10.14

Сч-Ф. выд. № 23847 от 31.10.2014. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за октябрь 2014г.

417 519,40

426

31.10.14

Сч-Ф. выд. № 23928 от 31.10.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 23847 от 31.10.14г.)

835,04

427

06.11.14

Сч-Ф. выд. № 25586 от 06.11.2014. Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

26 658,52

428

06.11.14

Сч-Ф. выд. № 26295 от 06.11.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 25586 от 06.11.14 г.)Авиауслуги за октябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

53,31

429

10.11.14

Сч-Ф. выд. № 25784 от 10.11.2014. Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

7 689,20

430

10.11.14

Сч-Ф. выд. № 26302 от 10.11.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 23784 от 10.11.14 г.)Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

431

12.11.14

Сч-Ф. выд. № 26034 от 12.11.2014. Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

6 459,29

432

12.11.14

Сч-Ф. выд. № 26330 от 12.11.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 26034 от 12.11.14 '.Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

433

15.11.14

Сч-Ф. выд. № 25866 от 15.11.2014. Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

34 296,79

434

15.11.14

Сч-Ф. выд. № 26327 от 15.11.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 25866 от 15.11.14 г.)Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефт

68,59

435

16.11.14

Сч-Ф. выд. № 25700 от 16.11.2014. Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

17 128,67

436

16.11.14

Сч-Ф. выд. № 26298 от 16.11.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 25700 от 16.11.14 г.)Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

437

17.11.14

Сч-Ф. выд. № 24449 от 17.11.2014. за круги, электроды

9 027,00

438

24.11.14

Сч-Ф. выд. № 26770 от 24.11.2014. Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

8 533,76

439

24.11.14

Сч-Ф. выд. № 26815 от 24.11.2014. Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

14 421,03

440

24.11.14

Сч-Ф. выд. № 26869 от 24.11.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 26815 от 24.11.14 г.)Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

441

24.11.14

Сч-Ф. выд. № 26892 от 24.11.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 26770 от 24.11.14 г.)Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

442

26.11.14

Сч-Ф. пол. № 28 от 26.11.2014. Выполненные работы за ноябрь 2014г.

443

26.11.14

Сч-Ф. выд. № 25832 от 26.11.2014. Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

12 259,09

444

26.11.14

Сч-Ф. выд. № 26007 от 26.11.2014. Оказание генподрядных услуг за ноябрь 2014г.

1 603 328,85

445

26.11.14

Сч-Ф. выд. № 26319 от 26.11.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 25832 от 26.11.14 г.)Авиауслуги за ноябрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

446

26.11.14

Сч-Ф. выд. № 26655 от 26.11.2014. за тройники

76 675,46

447

26.11.14

Сч-Ф. выд. №26661 от26.11.2014. за отводы

74 671,44

448

26.11.14

Сч-Ф. выд. № 26662 от 26.11.2014. за отводы

32 976,40

449

30.11.14

Начисление процентов (3058 от 30.11.2014)

4 931,51

450

30.11.14

Начисление процентов (3058 от 30.11.2014)

21 780,82

451

30.11.14

Начисление процентов (3058 от 30.11.2014)

3 191,34

452

30.11.14

Начисление процентов (3058 от 30.11.2014)

10 438,36

453

30.11.14

Начисление процентов (3058 от 30.11.2014)

7 335,62

454

30.11.14

Начисление процентов (3058 от 30.11.2014)

6 263,01

455

30.11.14

Начисление процентов (3058 от 30.11.2014)

4 093,15

456

30.11.14

Сч-Ф. выд. № 25788 от 30.11.2014. Транспортные услуги за ноябрь 2014 г.

201 000,00

457

30.11.14

Сч-Ф. выд. № 25950 от 30.11.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф № 25788 от 30.11.2014г.)

474,36

458

30.11.14

Сч-Ф. выд. № 26009 от 30.11.2014. за ДТ

249 982,56

ч459

30.11.14

Сч-Ф. выд. № 26105 от 30.11.2014. за бензин

23 946,48

460

30.11.14

Сч-Ф. выд. № 26106 от 30.11.2014. заДТ

>

396 760,4

461

30.11.14

Сч-Ф. выд. № 26628 от 30.11.2014. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за ноябрь 2014г.

372 809,77

462

30.11.14

Сч-Ф. выд. № 27038 от 30.11.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 26628 от 30.11.14г.)

745,62

463

30.11.14

Сч-Ф. выд. № 27123 от 30.11.2014. Компенсация вахтовых затрат

5 435,52

464

30.11.14

Сч-Ф. выд. № 27242 от 30.11.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф № 27123 от 30.11.2014г.)

35,40

465

30.11.14

Сч-Ф. выд. № 27339 от 30.11.2014. Услуги по проживанию в вахтовом поселке на Ванкорском месторождении ноябрь 2014г.

596,16

466

09.12.14

Сч-Ф. выд. № 25727 от 09.12.2014. за электроды

4 425,00

467

09.12.14

Сч-Ф. выд. № 25734 от 09.12.2014. за редукторы

4 284,2

468

09.12.14

Сч-Ф. выд. № 28973 от 09.12.2014. за сапоги

2 242,00

469

09.12.14

Сч-Ф. выд. № 29362 от 09.12.2014. за электроды

4 868,21

470

15.12.14

Сч-Ф. выд. № 27190 от 15.12.2014. Железнодорожная перевозка на 16.12.2014г. № 97А1000777653 ФИО8,№ 97А1000777747 ФИО11

8 921,20

471

15.12.14

Сч-Ф. выд. № 27192 от 15.12.2014. Агентское вознаграждение к счет-фактуре №27190 от 15.12.2014г..Железнодорожная перевозка на 16.12.2014г. № 97А1000777653 ФИО8,№ 97А1000777747 ФИО11

35,40

472

19.12.14

Сч-Ф. выд. № 28512 от 19.12.2014. за задвижку

26 625,28

473

19.12.14

Оплата (пл. пор. 26465 от 19.12.2014)

1 900 000,00

474

24.12.14

Сч-Ф. выд. № 27671 от 24.12.2014. Ж/д перевозка Тюмень-Новосибирск на 30.12.2014г. № 97А1000819437 ФИО12

4 206,00

475

24.12.14

Сч-Ф. выд. № 27672 от 24.12.2014. Агентское вознаграждение к счет-фактуре № 27671 от 24.12.2014г.Ж/д перевозка Тюмень-Новосибирск на 30.12.2014г. № 97А1000819437 ФИО12

35,40

476

26.12.14

Сч-Ф. пол. № 33 от 26.12.2014. Выполненные работы за декабрь 2014г.

477

26.12.14

Сч-Ф. выд. № 27888 от 26.12.2014. Оказание генподрядных услуг за декабрь 2014г.

93 219,46

478

27.12.14

Сч-Ф. выд. № 28167 от 27.12.2014. Авиауслуги за декабрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

8 686,33

479

27.12.14

Сч-Ф. выд. № 28408 от 27.12.2014. Агентское вознаграждение по сч/ф 28167 от 27.12.14г.Авиауслуги за декабрь 2014 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,4,.

480

28.12.14

Сч-Ф. выд. № 29289 от 28.12.2014. за круги

442,50

481

30.12.14

Сч-Ф. пол. № 39 от 30.12.2014. Выполненные работы за декабрь 2014г.

482

30.12.14

Сч-Ф. выд. № 28829 от 30.12.2014. Оказание генподрядных услуг за декабрь 2014г.

64 433,31

483

31.12.14

Начисление процентов (3185 от 31.12.2014)

15 616,44

484

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 27686 от 31.12.2014. кислород-4 бал., пропан - 7 бал. (Ванкор)

26 591,76

485

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 28005 от 31.12.2014. за ДТ

319 380,42

486

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 28006 от 31.12.2014. за ДТ

993 074,97

487

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 28008 от 31.12.2014. заДТ

45 545,29

488

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 28371 от 31.12.2014. Транспортные услуги за декабрь 2014 г.

793 944,64

489

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 28608 от 31.12.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №28371 от 31.12.14)

1 873,71

490

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 28668 от 31.12.2014. Электроэнергия за декабрь 2014г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

82 147,97

491

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 28708 от 31.12.2014. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за декабрь 2014г.

404 790,15

492

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 28768 от 31.12.2014. Услуги механизмов за декабрь 2014г..(Объект ЗАО "Ванкорнефть")

9 021,43

493

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 28904 от 31.12.2014. Агентское вознаграждение (по сч/ф 28769 от 31.12.14г.)

35,40

494

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 28965 от 31.12.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №28708 от 31.12.14)

809,57

495

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 28983 от 31.12.2014. Услуги по проживанию в вахтовом поселке на Банкирском месторождении декабрь 2014г.

18 480,95

496

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 28987 от 31.12.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №28688 от 31.12.14)

164,29

497

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 29156 от 31.12.2014. Услуги понтонно-мостовой переправы

351,40

498

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 29213 от 31.12.2014. Штрафные санкции за нарушение внутриобъектового режима( ФИО7)

100 000,00

499

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 29216 от 31.12.2014. Агентское вознаграждение (к с/ф № 29156 от 31.12.2014г.)

35,40

500

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 29227 от 31.12.2014. Штрафные санкции за нарушение внутриобъектового режима( ФИО13)

10 000,00

501

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 29448 от 31.12.2014. Компенсация вахтовых затрат УПСВ-север

1 393,77

502

31.12.14

Сч-Ф. выд. № 29468 от 31.12.2014. Агентское вознаграждение ( к с/ф №29448 от 31.12.14)

35,40

503

01.01.15

Сч-Ф. выд. № 576 от 01.01.2015. за трубу

36 848

504

01.01.15

Сч-Ф. выд. № 580 от 01.01.2015. за трубы

41 788,48

505

02.01.15

Сч-Ф. выд. № 586 от 02.01.2015. за отводы

9 421,83

506

02.01.15

Сч-Ф. выд. № 597 от 02.01.2015. за отводы

20 676,24

507

02.01.15

Сч-Ф. выд. № 602 от 02.01.2015. за отводы

23 554,57

508

03.01.15

Сч-Ф. выд. № 432 от 03.01.2015. за лопату

932,20

509

13.01.15

Сч-Ф. выд. № 75 от 13.01.2015. за комплект м/к

1 926 133,55

510

25.01.15

Сч-Ф. выд. № 1252 от 25.01.2015. Штрафные санкции за нарушение внутриобъектового режима( ФИО14)

10 000,00

511

26.01.15

Сч-Ф. пол. № 3 от 26.01.2015. Выполненные работы за январь 2015г.

512

26.01.15

Сч-Ф. выд. № 1500 от 26.01.2015. Оказание генподрядных услуг за январь 2015г.

118 525,28

513

31.01.15

Начисление процентов (3311 от 31.01.2015)

40 342,47

514

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 455 от 31.01.2015. кислород - 2 бал., пропан -1 бал. (Ванкор)

5 941,68

515

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 915 от 31.01.2015. за ДТ

1 051 532,57

516

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 922 от 31.01.2015. за ДТ

132 128,27

517

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 923 от 31.01.2015. заДТ

74 797,56

518

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 929 от 31.01.2015. за бензин

82 826,68

519

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 1020 от 31.01.2015. Электроэнергия за январь 2015г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

34 219,91

520

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 1102 от 31.01.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 1020 от 31.01.15г.)

68,44

521

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 1259 от 31.01.2015. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за январь 2015г.

182 028,28

522

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 1327 от 31.01.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 1259 от 31.01.15г.)

364,05

523

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 1370 от 31.01.2015. Услуги по проживанию в вахтовом поселке на Ванкорском месторождении январь 2015г.

5 365,44

524

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 1514 от 31.01.2015. Оказание транспортных услуг за январь 2015 г

15 092,94

525

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 1756 от 31.01.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 1514 от 31.01.15г.)

35,40

526

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 2545 от 31.01.2015. Транспортные услуги за январь 2015 г.

630 626,30

527

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 2842 от 31.01.2015. Услуги механизмов за январь 2015г.(Объект ЗАО "Ванкорнефть")

42 373,80

528

31.01.15

Сч-Ф. выд. № 2937 от 31.01.2015. Услуги понтонно-мостовой переправы

1 125,69-

529

01.02.15

Сч-Ф. выд. № 2699 от 01.02.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 2545 от 31.01.15г.)

1 261,25

530

01.02.15

Сч-Ф. выд. № 2907 от 01.02.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 2842 от 31.01.15г.)

84,75

531

01.02.15

Сч-Ф. выд. № 3015 от 01.02.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 2937 от 31.01.15г.)

35,40

532

18.02.15

Сч-Ф. выд. № 2020 от 18.02.2015. ж/д перевозка Уфа-Коротчаево на 20.022.015г. № 97А1000995313 ФИО15,№ 97А1000995321 ФИО16

7 170,20

533

18.02.15

Сч-Ф. выд. № 2028 от 18.02.2015. ж/д перевозка Уфа-Коротчаево на 20.022.015г. № 97А1000995313 ФИО15,№ 97А1000995321 ФИО16

35,40

534

23.02.15

Сч-Ф. выд. № 6298 от 23.02.2015. за тмц

418 675,47

535

26.02.15

Сч-Ф. выд. № 4322 от 26.02.2015. Оказание генподрядных услуг за февраль 2015г.

122 675,69

' 536

28.02.15

Начисление процентов (3407 от 28.02.2015)

36 438,36

537

28.02.15

Сч-Ф. пол. № 11 от 26.02.2015. Выполненные работы за февраль 2015г.

538

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 2470 от 28.02.2015. Электроэнергия за февраль 2015г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

11 898,19

539

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 2542 от 28.02.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 2470 от 28.02.15г.)

35,40

540

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 3084 от 28.02.2015. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за февраль 2015г.

241 326,60

541

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 3389 от 28.02.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 3084 от 28.02.15г.)

482,66

542

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 3524 от 28.02.2015. за дт

1 002 747,47

543

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 3660 от 28.02.2015. Компенсация вахтовых затрат УПСВ-север

5 189,36

544

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 3741 от 28.02.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 3660 от 28.02.15г.)

35,40

545

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 4042 от 28.02.2015. Оказание транспортных услуг за февраль 2015 г

14 686,61

546

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 4047 от 28.02.2015. Оказание транспортных услуг за февраль 2015 г

143 159,23

547

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 4100 от 28.02.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 4047 от 28.02.15г.)

286,32

548

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 4101 от 28.02.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 4042 от 28.02.15г.)

35,40

549

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 4293 от 28.02.2015. Услуга по организации доставки груза

42 031,60

550

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 4308 от 28.02.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 4293 от 28.02.2015

84,06

551

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 4335 от 28.02.2015. Услуги механизмов за февраль 2015г.

45 430,00

552

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 4362 от 28.02.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 4335 от 28.02.15г.)

90,86

553

28.02.15

Сч-Ф. выд. №4569 от 28.02.2015. Услуги механизмов за февраль 2015г.

120 066,96

554

28.02.15

Сч-Ф. выд. № 4613 от 28.02.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 4569 от 28.02.15г.)

240,13

555

09.03.15

Сч-Ф. выд. № 5170 от 09.03.2015. за трубу

398 867,66

556

09.03.15

Сч-Ф. выд. № 5175 от 09.03.2015. за трубу

358 726,02

557

31.03.15

Начисление процентов (3491 от 31.03.2015)

40 342,47

558

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 4509 от 31.03.2015. кислород - 6 бал., пропан - 33 бал. (Ванкор)

106 075,44

559

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 4807 от 31.03.2015. за бензин

30 520,04

560

31.03.15

Сч-Ф. выд. №4854 от31.03.2015. задт

1 649 490,48

561

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 5077 от 31.03.2015. Электроэнергия за март 2015г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

18 099, 70

562

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 5140 от 31.03.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 5077 от 31.03.15г.)

84,16

563

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 5775 от 31.03.2015. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за март 2015г.

512 904,77

564

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 5902 от 31.03.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 5775 от 31.03.15г.)

1 025,81

565

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 6039 от 31.03.2015. Услуги механизмов за март 2015г.

256 284,58

566

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 6493 от 31.03.2015. Агентское вознаграждение (к с/ф №6039)

512,57

567

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 6536 от 31.03.2015. Оказание транспортных услуг за март 2015 г

34 649,85

568

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 6538 от 31.03.2015. Агентское вознаграждение ( к с/ф №6536)

69,30

569

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 6581 от 31.03.2015. Автоуслуги Кран-КС-45721 (69290) гос.№Н 700 АУ 102 по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35 700,00

570

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 6582 от 31.03.2015. Агентское вознаграждение (к с/ф №6581)

71,40

571

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 6595 от 31.03.2015. Оказание транспортных услуг за март 2015 г.

16 874,00

572

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 6596 от 31.03.2015. Агентское вознаграждение (к с/ф №6595)

35,40

573

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 6598 от 31.03.2015. Компенсация затрат по проживанию за март 2015г.

32 785,04

574

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 6658 от 31.03.2015. Автотранспортные услуги за март 2015г.

143 429,00

575

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 6727 от 31.03.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 6598 от 31.03.15г.)

65,57

576

31.03.15

Сч-Ф. выд. № 6740 от 31.03.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 6658 от 31.03.15г.)

286,86

577

01.04.15

Сч-Ф. выд. № 5658 от 01.04.2015. за хомуты

756,20

578

02.04.15

Сч-Ф. выд. № 5660 от 02.04.2015. за заглушку

3 293,27

579

10.04.15

Сч-Ф. выд. № 7023 от 10.04.2015. за тмц

6 047,50

580

14.04.15

Сч-Ф. выд. № 6818 от 14.04.2015. Затраты за дополнительные работы по монтажу технологического трубопровода, уборки снега и земляным работам на объекте "УПСВ-Север. 60000-ТК9"

744 761,72

581

16.04.15

Сч-Ф. выд. № 7180 от 16.04.2015. за задвижки

61 023,30

582

22.04.15

Сч-Ф. выд. № 7154 от 22.04.2015. Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО17 А 22.04.2015г. Ижевск-Агрыз ЖД Электронный 72804811439732 .Носотович С 22.04.2015г.Ижевск-АгрызЖД Электронный 72804811439695,ФИО18 22.04.2015г. Ижевск-Агрыз ЖД Электронный

11 449,20

583

22.04.15

Сч-Ф. выд. № 7160 от 22.04.2015. Агентское вознаграждение к счет-фактуре № 7154 от 22.04.201 бг.Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО17 А 22.04.2015г. Ижевск-Агрыз ЖД Электронный 72804811439732 .Носотович С 22.04.2015г.Ижевск-Агрыз ЖД Электронный 72804

35,40

584

22.04.15

Сч-Ф. выд. № 7163 от 22.04.2015. Сервисный сбор.Продажа билетов Хакимов Д.22.04.2015Г. Ижевск-Агрыз ЖД Электронный 72804811443733,Сервисный сбор.Продажа билетов Бобров Е 22.04.2015г.Ижевск-Агрыз ЖД Электронный 72804811443722

5 724,60

585

24.04.15

Сч-Ф. выд. № 7152 от 24.04.2015. Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО19 22.04.2015г. Ижевск-Агрыз ЖД Электронный 72804811428042

2 862,30

586

24.04.15

Сч-Ф. выд. № 7153 от 24.04.2015. Агентское вознаграждение к счет-фактуре № 7152 от 24.04.2015г.Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО19 22.04.2015г. Ижевск-Агрыз ЖД Электронный 72804811428042

35,40

587

26.04.15

Сч-Ф. пол. № 24 от 26.04.2015. Выполненные работы за апрель 2015г.

588

26.04.15

Сч-Ф. выд. № 7957 от 26.04.2015. Оказание генподрядных услуг за апрель 2015г.

653 942,67

589

30.04.15

Начисление процентов (3558 от 30.04.2015)

39 041,10

590

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 7165 от 30.04.2015. Агентское вознаграждение к счет-фактуре № 7163 от 22.04.2015г.Сервисный сбор.Продажа билетов Хакимов Д.22.04.2015г. Ижевск-Агрыз ЖД Электронный 72804811443733,Сервисный сбор.Продажа билетов Бобров Е 22.04.201 бг.Ижевс

35,40

591

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 7733 от 30.04.2015. за дт

2 266 840,35

592

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 7776 от 30.04.2015. Электроэнергия за апрель 2015г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

26 180,05

593

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 7807 от 30.04.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 7776 от 30.04.15г.)

52,36

594

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 7915 от 30.04.2015. Услуги механизмов за апрель 2015г.

133 845,13

595

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 7934 от 30.04.2015. Услуги механизмов за апрель 2015г.

163 135,00

596

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 7981 от 30.04.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 7934 от 30.04.15г.)

52.3Р

597

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 7983 от 30.04.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 7915 от 30.04.15г.)

267,68

598

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 7999 от 30.04.2015. Оказание транспортных услуг за апрель 2015 г

62 102,79

599

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 8026 от 30.04.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 7999 от 30.04.15г.)

124,20

600

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 8090 от 30.04.2015. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за апрель 2015г.

467 235,70

601

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 8230 от 30.04.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 8090 от 30.04.15г.)

934,47

602

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 8523 от 30.04.2015. Автотранспортные услуги за апрель 2015г.

45 642,40

603

30.04.15

Сч-Ф. выд. № 8732 от 30.04.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 8523 от 30.04.15г.)

91,28

604

01.05.15

Начисление процентов (3629 от 01.05.2015)

1 301,37

605

03.05.15

Сч-Ф. выд. № 7943 от 03.05.2015. за трубу

711 937,23

606

03.05.15

Сч-Ф. выд. № 7947 от 03.05.2015. за трубу

221 227,56

607

04.05.15

Сч-Ф. выд. № 7949 от 04.05.2015. за трубу

15 188,38

608

04.05.15

Сч-Ф. выд. № 7950 от 04.05.2015. за трубу

943 974,85

609

04.05.15

Сч-Ф. выд. № 10745 от 04.05.2015. Авиауслуги Ванкор-Уренгои 04.05.15г.. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

12 111,45

610

04.05.15

Сч-Ф. выд. № 10780 от 04.05.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 10745 от 04.05.15г.)

35,40

611

07.05.15

Сч-Ф. выд. № 10739 от 07.05.2015. Авиауслуги Ванкор-Уренгой 07.05.15г.. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

10 453,21 -г

612

07.05.15

Сч-Ф. выд. № 10781 от 07.05.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 10739 от 07.05.15г.)

35,40

613

09.05.15

Сч-Ф. выд. № 10732 от 09.05.2015. Авиауслуги Ванкор-Уренгой 08.05.15г.. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

29 978,23

614

09.05.15

Сч-Ф. выд. № 10782 от 09.05.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 10732 от 09.05.15г.)

59,96

615

16.05.15

Сч-Ф. выд. № 10809 от 16.05.2015. Авиауслуги за май 2015 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

26 943,03

616

25.05.15

Сч-Ф. выд. № 9509 от 25.05.2015. Штрафные санкции за нарушение правил промышленной безопасности (ФИО20, ФИО19)

20 000,00

617

26.05.15

Сч-Ф. пол. № 33 от 26.05.2015. Выполненные работы за май 2015г.

618

26.05.15

Сч-Ф. выд. № 9591 от 26.05.2015. Оказание генподрядных услуг за май 2015г.

98 931,57

619

26.05.15

Сч-Ф. выд. № 10823 от 26.05.2015. Авиауслуги за май 2015 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

16 226,66

620

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 9561 от 31.05.2015. за топливо

2 497 783,64

621

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 9596 от 31.05.2015. Компенсация вахтовых затрат УПСВ-север

115 870,95

622

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 9694 от 31.05.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 9596 от 31.05.15г.)

231,74

623

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 9734 от 31.05.2015. Электроэнергия за май 2015г. по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

9 607,43

624

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 9773 от 31.05.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 9734 от 31.05.15г.)

35,40

625

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 10028 от 31.05.2015. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за май 2015г.

661 952,77

626

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 10065 от 31.05.2015. Оказание транспортных услуг за май 2015 г

43 576,20

627

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 10083 от 31.05.2015. Автотранспортные услуги за май 2015г.

113 516,00

628

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 10136 от 31.05.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 10028 от 31.05.15г.)

1 323,90

629

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 10169 от 31.05.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 10083 от 31.05.15г.)

227,03

630

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 10170 от 31.05.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 10065 от 31.05.15г.)

87,14

631

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 10422 от 31.05.2015. Услуги механизмов за май 2015г.

342 223,65

632

31.05.15

Сч-Ф. выд. № 10428 от 31.05.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 10422 от 31.05.15г.)

684,45

ч633

01.06.15

Сч-Ф. пол. № 105 от 01.06.2015. за отвод

634

01.06.15

Сч-Ф. выд. № 12181 от 01.06.2015. за тмц

283 796,2

635

01.06.15

Сч-Ф. выд. № 12183 от 01.06.2015. за отвод

15 928,30

636

01.06.15

Сч-Ф. выд. № 12294 от 01.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 10809 от 16.05.15г.) Авиауслуги за май 2015 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

53,89

637

01.06.15

Сч-Ф. выд. № 12295 от 01.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 10823 от 26.05.15г.) Авиауслуги за май 2015 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

35,40

638

01.06.15

Сч-Ф. выд. № 12587 от 01.06.2015. Автоуслуги Кран-КС-45721 по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

18 700,00

639

01.06.15

Сч-Ф. выд. № 12692 от 01.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 12587 от 01.06.15г.)

37,39

640

01.06.15

Сч-Ф. выд. № 12909 от 01.06.2015. за тройник

129 027,38

641

02.06.15

Сч-Ф. выд. № 9619 от 02.06.2015. за труба

121 572,1Р

642

03.06.15

Сч-Ф. выд. № 9688 от 03.06.2015. за прокат

7 485,24

643

05.06.15

Сч-Ф. выд. № 10051 от 05.06.2015. Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО21 07.06.2015г. Коротчаево-Ижевск ЖД Электронный 73954827764966

7 161,20

644

05.06.15

Сч-Ф. выд. № 10052 от 05.06.2015. Агентское вознаграждение к счет-фактуре № 10051 от 05.06.2015г.Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО21 07.06.2015г. Коротчаево-Ижевск ЖД Электронный 73954827764966

35,40

645

09.06.15

Сч-Ф. выд. № 10176 от 09.06.2015. Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО19 10.06.2015г. Коротчаево-Белизино ЖД Электронный 74004829403294.Сервисный сбор.продажа билетов ФИО20 10.06.2015г. Коротчаево-Белезино ЖД Электр

27 335,60

646

09.06.15

Сч-Ф. выд. № 10181 от 09.06.2015. Агентское вознаграждение к счет-фактуре № 10176 от 09.06.201 бг.Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО19 10.06.2015г. Коротчаево-Белизино ЖД Электронный 74004829403294.Сервисный сбор.Продажа билетов Ха

54,88

647

11.06.15

Сч-Ф. выд. № 10213 от 11.06.2015. Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО22 13.06.2015г. Коротчаево-Ижевск ЖД электронный 74104830552624

7 161,20

648

11.06.15

Сч-Ф. выд. № 10214 от 11.06.2015. Агентское вознаграждение к счет-фактуре № 10213 от 11.06.2015г.г.Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО22 13.06.2015г. Коротчаево-Ижевск ЖД электронный 74104830552624

35,40

649

11.06.15

Сч-Ф. выд. № 10220 от 11.06.2015. Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО23 13.06.2015г. Коротчаево-Уфа ЖД электронный 74104830564841.Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО24 13.06.2015г. Коротчаево-Уфа ЖД электронн

18 990,00

650

11.06.15

Сч-Ф. выд. № 10226 от 11.06.2015. Агентское вознаграждение к счет-фактуре № 10220 от 11.06.2015г.г.Сервисный сбор.Продажа билетов ФИО23 13.06.2015г. Коротчаево-Уфа ЖД электронный 74104830564841.Сервисный сбор.Продажа билетов Коротко

38,14

651

17.06.15

Сч-Ф. выд. № 10718 от 17.06.2015. за клапан

12 632,48

652

26.06.15

Сч-Ф. пол. № 58 от 26.06.2015. Выполненные работы за июнь 2015г.

653

26.06.15

Сч-Ф. выд. № 11828 от 26.06.2015. Оказание генподрядных услуг за июнь 2015г.

149 384,76

654

29.06.15

Сч-Ф. выд. № 12825 от 29.06.2015. за отвод

357 851,19

655

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 11838 от 30.06.2015. Услуги механизмов за июнь 2015г.

140 734,22

656

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 11918 от 30.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 11838 от 30.06.15г.)

281,47

657

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 11935 от 30.06.2015. Оказание транспортных услуг за июнь 2015 г

2 238,63

658

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 11971 от 30.06.2015. Оказание транспортных услуг за июнь 2015 г

5 599,88

659

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 11997 от 30.06.2015. Оказание транспортных услуг за июнь 2015 г

840,31

660

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12150 от 30.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 11997 от 30.06.15г.)

35,40

661

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12159 от 30.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 11935 от 30.06.15г.)

35,40

662

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12164 от 30.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 11971 от 30.06.15г.)

35,40

663

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12290 от 30.06.2015. Оказание транспортных услуг за июнь 2015 г.

13 059,06

664

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12308 от 30.06.2015. Компенсация вахтовых затрат УПСВ-север

57 690,47

665

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12315 от 30.06.2015. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за июнь 2015г.

132 456,43

666

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12369 от 30.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 12290 от 30.06.15г.)

35,40

667

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12370 от 30.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 12315 от 30.06.15г.)

264,91

668

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12371 от 30.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 12308 от 30.06.15г.)

115,38

669

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12399 от 30.06.2015. Автотранспортные услуги за июнь 2015г.

32 895,97

670

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12550 от 30.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 12399 от 30.06.15г.)

65,79

671

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12594 от 30.06.2015. Автоуслуги Кран-КСЧ5721 по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

62 900,01

672

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12646 от 30.06.2015. Услуги механизмов за июнь 2015 г.аренда самосвалов

6 399,99

673

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12698 от 30.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 12594 от 30.06.15г.)

125,80

674

30.06.15

Сч-Ф. выд. № 12726 от 30.06.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 12646 от 30.06.15г.)

35,40

675

01.07.15

Сч-Ф. выд. № 13158 от 01.07.2015. за шпильку

4 504,79

676

01.07.15

Сч-Ф. выд. № 13165 от 01.07.2015. за тмц

38 571,56

677

01.07.15

Сч-Ф. выд. № 13323 от 01.07.2015. за ГСМ

257 214,37

678

01.07.15

Сч-Ф. выд. № 14664 от 11.06.2015. Авиауслуги за июнь 2015 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

41 393,23

679

01.07.15

Сч-Ф. выд. № 14678 от 01.07.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 14664 от 11.06.15г.)

82,79

680

01.07.15

Сч-Ф. выд. № 14774 от 13.06.2015. Авиауслуги за июнь 2015 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

48 682,27

681

01.07.15

Сч-Ф. выд. № 14788 от 01.07.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 14774 от 13.06.15г.)

97,36

682

01.07.15

Сч-Ф. выд. № 14805 от 09.06.2015. Авиауслуги за июнь 2015 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

10 772,18

683

01.07.15

Сч-Ф. выд. № 14836 от 01.07.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 14805 от 09.06.15г.)

35,40

684

03.07.15

Оплата (пл. пор. 14480 от 03.07.2015)

116 000,00

685

11.07.15

Сч-Ф. выд. № 12914 от 11.07.2015. за отвод

110 287,99

686

15.07.15

Сч-Ф. выд. № 15480 от 15.07.2015. Авиауслуги за июль 2015 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

48 905,68

687

15.07.15

Сч-Ф. выд. № 15563 от 15.07.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 15480 от 15.07.15.)

97,81

688

15.07.15

Сч-Ф. выд. № 15691 от 15.07.2015. Авиауслуги за июль 2015 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

26 316,32

689

15.07.15

Сч-Ф. выд. № 15868 от 15.07.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 15691 от 15.07.15г.)

52,63

690

22.07.15

Сч-Ф. выд. № 15390 от 22.07.2015. Авиауслуги за июль 2015 г по проекту ЗАО "Ванкорнефть"

10 675,88

691

22.07.15

Сч-Ф. выд. № 15606 от 22.07.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 15390 от 22.07.15г.)

35,40

692

26.07.15

Сч-Ф. пол. № 115 от 26.07.2015. Выполненные работы за июль 2015г.

693

26.07.15

Сч-Ф. выд. № 14562 от 26.07.2015. Оказание генподрядных услуг за июль 2015 г.

307 501,40

694

31.07.15

Сч-Ф. выд. № 14486 от 31.07.2015. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за июль 2015г.

138 592,59

695

31.07.15

Сч-Ф. выд. № 14616 от 31.07.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 14486 от 31.07.15г.)

277,18

696

26.08.15

Сч-Ф. выд. № 15310 от 26.08.2015. за тмц

16 431,68

697

31.08.15

Сч-Ф. выд. № 17194 от 31.08.2015. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за август 2015г.

6 364,63

698

V

31.08.15

Сч-Ф. выд. № 17324 от 31.08.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 17194 от 31.08.15г.)

35,40

699

31.08.15

Сч-Ф. выд. № 17350 от 31.08.2015. Компенсация вахтовых затрат УПСВ-север

25 639,85

700

31.08.15

Сч-Ф. выд. № 17363 от 31.08.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 17350 от 31.08.15г.)

51,27

701

15.09.15

Сч-Ф. выд. № 17615 от 15.09.2015. за тмц

1 101 519,29

702

31.10.15

Сч-Ф. выд. № 24849 от 31.10.2015. Автотранспортные услуги за октябрь 2015г.

51 400,80

703

31.10.15

Сч-Ф. выд. № 25255 от 31.10.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 24849 от 31.10.15г.)

102,80

704

31.10.15

Сч-Ф. выд. № 26106 от 31.10.2015. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за октябрь 2015г. n

43 766,08

705

31.10.15

Сч-Ф. выд. №26111 от31.10.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 26106от 31.10.15г.)

87,52

706

12.11.15

Сч-Ф. выд. № 25259 от 12.11.2015. за манометр

4 505,49

707

30.11.15

Сч-Ф. выд. № 26468 от 30.11.2015. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за ноябрь 2015г.

43 766,07

708

30.11.15

Сч-Ф. выд. № 26548 от 30.11.2015. Агентское вознаграждение (по сч/ф 26468 от 30.11.15г.)

87,54

709

31.12.15

Сч-Ф. выд. № 28440 от 31.12.2015. за тмц

5 651,54

710

31.12.15

Сч-Ф. выд. № 30026 от 31.12.2015. за трубу

15 164,18

711

31.01.16

Сч-Ф. выд. № 974 от 31.01.2016. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за январь 2016г.

2 680,91

31.01.16

Сч-Ф. выд. № 1062 от 31.01.2016. Агентское вознаграждение (по сч/ф 974 от 31.01.16г.)

35,40

713

29.02.16

Сч-Ф. выд. № 3079 от 29.02.2016. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за февраль 2016г.

93 831,95

714

29.02.16

Сч-Ф. выд. № 3145 от 29.02.2016. Агентское вознаграждение (по сч/ф 3079 от 29.02.16г.)

187,67

715

31.03.16

Сч-Ф. выд. № 4888 от 31.03.2016. Услуги по предоставлению мест для проживания и организации общественного питания в вахтовом поселке за март 2016г.

33 511,41

716

31.03.16

Сч-Ф. выд. № 4928 от 31.03.2016. Агентское вознаграждение (по сч/ф 4888 от 31.03.16г.)

67,02

717

01.07.16

Сч-Ф. пол. № В1 от 09.05.2016. головка, ствол, рукав

718

26.03.17

Сч-Ф. пол. № 1 от 26.03.2017. Выполненные работы за март 2017 г.

719

26.03.17

Сч-Ф. выд. № 8015 от 26.03.2017. Оказание генподрядных услуг за март 2017г.

70 379,''

720

31.03.17

Сч-Ф. пол. № 2 от 31.03.2017. за трубу

721

26.04.17

Сч-Ф. пол. № 3 от 26.04.2017. Выполненные работы за апрель 2017г.

722

26.04.17

Сч-Ф. выд. № 12098 от 26.04.2017. Оказание услуг генподряда за апрель 2017г.

39 257,83

723

10.05.17

Сч-Ф. пол. № 5 от 10.05.2017. за трубы

724

28.07.17

Сч-Ф. пол. № 12 от 28.07.2017. за опоры

Итого

111 670 259,02

Истец обращает внимание на то, что поскольку обозначенный договор субподряда, помимо подряда на выполнение строительно-монтажных работ, содержит условия об оказании услуг, агентского договора, он является смешанным. В силу этого, спорные правоотношения сторон подлежат регулированию нормами ГК РФ о договорах подряда, возмездного оказания услуг и агентского договора.

Ответчик выполнял подрядные работы с использованием материалов и оборудования, предоставленных истцом. Истец со своей стороны, в рамках того же договора, оплачивал ответчику стоимость работ (в том числе авансы), а также оказывал ответчику услуги по предоставлению мест для проживания и по организации общественного питания в вахтовом поселке, генподрядные услуги, услуги механизмов, поставлял материалы и прочее.

Ответчик со своей стороны принимал от истца оказанные вышеупомянутые услуги, материалы, «результат» которых объективно входил в состав работ.

Следует отметить, что и истец, и ответчик являлись подрядчиками по отношению к третьему лицу, фактически совместными усилиями и иждивением (по отношению к третьему лицу) выполнялся весь комплекс подрядных работ, при этом отношения между истцом и ответчиком регулировались упомянутым выше договором субподряда смешанного типа.

Факт оказания услуг, поставки материалов и иное встречное представление истца по договору подтверждается первичной документацией, которая полностью подписана ответчиком без возражений с прямой ссылкой на договор. Таким образом, у сторон возникают взаимные денежные/не денежные требования.

Субподрядчиком предъявлены к приемке строительно-монтажные работы по договору на сумму 103 290 587,70 рублей по следующим счетам-фактурам:

1

10.04.14

Сч-Ф. пол. № 12 от 10.04.2014. Выполненные работы за апрель 2014г.

13 048 946,89

2

26.04.14

Сч-Ф. пол. № 13 от 26.04.2014. Выполненные работы за апрель 2014г.

7 339 872,53

3

26.05.14

Сч-Ф. пол. № 16 от 26.05.2014. Выполненные работы за май 2014г.

12 233 596,65

4

26.06.14

Сч-Ф. пол. № 16 от 26.06.2014. Выполненные работы за июнь 2014г.

10 208 620,55

5

26.07.14

Сч-Ф. пол. № 17 от 26.07.2014. Выполненные работы за июль 2014г.

1 076 751,18

6

26.08.14

Сч-Ф. пол. № 21 от 26.08.2014. Выполненные работы за август 2014г.

8 039 095,56*

7

26.11.14

Сч-Ф. пол. № 28 от 26.11.2014. Выполненные работы за ноябрь 2014г.

19 430 144,18

8

26.12.14

Сч-Ф. пол. № 33 от 26.12.2014. Выполненные работы за декабрь 2014г.

3 768 797,29

9

30.12.14

Сч-Ф. пол. № 39 от 30.12.2014. Выполненные работы за декабрь 2014г.

2 380 670,53

10

26.01.15

Сч-Ф. пол. № 3 от 26.01.2015. Выполненные работы за январь 2015г.

2 510 584,20

11

28.02.15

Сч-Ф. пол. № 11 от 26.02.2015. Выполненные работы за февраль 2015г.

3 681 153,74

12

26.04.15

Сч-Ф. пол. № 24 от 26.04.2015. Выполненные работы за апрель 2015г.

8 175 923,88

13

26.05.15

Сч-Ф. пол. № 33 от 26.05.2015. Выполненные работы за май 2015г.

1 958 021,20

14

26.06.15

Сч-Ф. пол. № 58 от 26.06.2015. Выполненные работы за июнь 2015г.

3 181 752,58

15

26.07.15

Сч-Ф. пол. № 115 от 26.07.2015. Выполненные работы за июль 2015г.

2 990 079,94

16

26.03.17

Сч-Ф. пол. № 1 от 26.03.2017. Выполненные работы за март 2017 г.

2 740 972,94

17

итого

26.04.17

Сч-Ф. пол. № 3 от 26.04.2017. Выполненные работы за апрель 2017г.

              525 603,86 103 290 587,70

Кроме того, от ответчика осуществлена обратная поставка не вовлеченных материалов на сумму 210 390,69 рублей по следующим счетам-фактурам:

1

01.06.15

Сч-Ф. пол. № 105 от 01.06.2015. за отвод

4 710,91

2

01.07.16

Сч-Ф. пол. № В1 от 09.05.2016. головка, ствол, рукав

63 722,84

3

31.03.17

Сч-Ф. пол. № 2 от 31.03.2017. за трубу

124 779,73

4

10.05.17

Сч-Ф. пол. № 5 от 10.05.2017. за трубы

9 414,89

5

итого

28.07.17

Сч-Ф. пол. № 12 от 28.07.2017. за опоры

7 762,32 210 390,69

Таким образом, по утверждению истца, итоговое сальдо по договору в пользу ПАО «АК ВНЗМ» складывается следующим образом:

9 916 000,00 (произведена оплата выполненных по договору работ) +      5 249 306,56  (оказаны генподрядные услуги) + 23 654 095,35 (оказаны услуги на         строительной площадке на условиях главы 52 ГК РФ «Агентирование») + 72 690 857,11 (поставлены материалы) + 160000,00 (выставлены штрафные санкции) = 111 670 259,02 - 103        290 587,70 (строительно-монтажные работы) - 210 390,69 (поставка материалов ответчика) = 8 169 280,63 рублей по следующим счетам-фактурам:

Сч-Ф. выд. № 586 от 02.01.2015. за отводы                                                4 710,92

Сч-Ф. выд. № 597 от 02.01.2015. за отводы                                              20 676,24

Сч-Ф. выд. № 602 от 02.01.2015. за отводы                                              23 554,57

Сч-Ф. выд. № 6298 от 23.02.2015. за тмц                                                418 675,47

Сч-Ф. выд. № 5175 от 09.03.2015. за трубу                                            358 726,02

Сч-Ф. выд. № 5658 от 01.04.2015. за хомуты                                                756,20

Сч-Ф. выд. № 5660 от 02.04.2015. за заглушку                                          3 293,27

Сч-Ф. выд. № 7180 от 16.04.2015. за задвижки                                        61 023,30

Сч-Ф. выд. № 7943 от 03.05.2015. за трубу                                            615 083,22

Сч-Ф. выд. № 7947 от 03.05.2015. за трубу                                            221 227,56

Сч-Ф. выд. № 7949 от 04.05.2015. за трубу                                              15 188,38

Сч-Ф. выд. № 7950 от 04.05.2015. за трубу                                            198 430,73

Сч-Ф. выд. № 12183 от 01.06.2015. за отвод                                            15 928,30

Сч-Ф. выд. №9619 от 02.06.2015. за труба                                             121 572,10

Сч-Ф. выд. № 9688 от 03.06.2015. за прокат                                              7 485,24

Сч-Ф. выд. № 10718 от 17.06.2015. за клапан                                          12 632,48

Сч-Ф. выд. № 13158 от 01.07.2015. за шпильку                                         4 504,79

Сч-Ф. выд. № 13165 от 01.07.2015. за тмц                                                38 571,56

Сч-Ф. выд. № 15310 от 26.08.2015. за тмц                                                16 431,68

Сч-Ф. выд. № 17615 от 15.09.2015. за тмц                                           1 101 519,29

Сч-Ф. выд. № 25259 от 12.11.2015. за манометр                                        4 505,49

Сч-Ф. выд. №30026 от 31.12.2015. за трубу                                             15 164,18

Сч-Ф. выд. № 28440 от 31.12.2015. за тмц                                                  5 651,54

Сч-Ф. пол. № 5 от 10.05.2017. за трубы                                                     -9 414,89

Сч-Ф. пол. № 12 от 28.07.2017. за опоры                                                  -7 762,32

Сч-Ф. выд. № 7733 от 30.04.2015. за дт                                               2 146 147,30

Сч-Ф. выд. № 9561 от 31.05.2015. за топливо                                     2 497 783,64

Сч-Ф. выд. № 13323 от 01.07.2015. за ГСМ                                            257 214,37

Итого задолженность по договору (предмет исковых требований) - 8 169 280, 63 руб.

Указанную сумму долга истец просит взыскать с ответчика. На сумму долга истец начислил проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16.06.2017 г. по 04.05.2018 г. в сумме 592 440 руб. 70 коп.

Ответчик исковые требования не признал,  утверждает, что никакой купли-продажи  между сторонами настоящих правоотношений не производилось. Ответчик получал необходимые материалы напрямую на складах Заказчика. После вовлечения материалов в работу подписывали соответствующие КС-2, а затем вовлеченные материалы автоматически списываются. Во всех КС-2 имеется позиция с наименованием «материалы заказчика», ни в одной КС-2 нет материалов генподрядчика. Товарные накладные и счета-фактуры оформлялись исключительно для учета движения материалов. Следовательно, все материалы,  представленные в иске,  - запроцентованные, с чем Истец согласен. Также, отсутствие задолженности по материалам подтверждается письмом ПАО «АК ВНЗМ» от 23.05.2018 г., подписанное начальником ФО ФинУ ФИО25 и ФИО26.

По наличию дебиторской задолженности пояснил, что последняя образовалась из-за противоправных (мошеннических) действий работников ПАО «АК ВНЗМ», якобы выдававших Ответчику ГСМ, а именно за период 2014-2015 г. размер суммы на якобы полученный ГСМ составляет 14 млн. 020 тыс. 908 руб. Более того, в настоящее время по факту хищения ГСМ ведется следствие в ОВД г. Игарка в отношении работников ПАО «АК ВНЗМ» Щеколдиных и начальника участка ООО «БСМ»  Заляутдинова. Ответчик утверждает, что ПАО «АК ВНЗМ» всячески препятствует данному расследованию, что подтверждает данное мошенничество.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые требования  подлежащими удовлетворению частично на основании следующего.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, в силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несет риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

К отношениям сторон по настоящему договору подлежат применению нормы о договоре подряда (глава 37 Гражданского кодекса Российской Федерации); в части поставки материалов - нормы о договоре поставки (глава 30 Гражданского кодекса Российской Федерации); в части предоставления услуг -  нормы об агентском договоре (глава 52 Гражданского кодекса Российской Федерации). Соответственно, стороны наделены правами и обязанностями заказчика и подрядчика; при передаче материалов - правами и обязанностями продавца (поставщика) и покупателя; при выставлении услуг -  правами и обязанностями агента  и принципала в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

В силу ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно пункту 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

На основании пункта 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

В силу пункта 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

В соответствии со статьей 1006 Гражданского кодекса Российской Федерации принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре.

В соответствии с пунктами 9.2, 9.2.2. статьи 9 договора «Обеспечение строительств материалами и оборудованием», перечень оборудования и материалов, необходимых для обеспечения строительства, оформляется с выделением разделов на: материалы и оборудование, приобретаемые  ООО «БСМ» самостоятельно и приобретаемые должником у ПАО «АК ВНЗМ» на возмездной основе.

Субподрядчик приобретает материалы, напрямую у генподрядчика на основании отдельно заключаемых договоров между сторонами. Продажа данных материалов оформляется товарной накладной с приложенной счет-фактурой, (п. 9.4.2 договора).

Согласно пункту 9.5 договора стоимость материалов поставки генподрядчика включается в стоимость выполненных работ (КС-2) по цене фактического приобретения с учетом транспортных расходов.

Как пояснили стороны, отдельные договоры поставки на материалы не заключались. Вместе с тем, факт поставки истцом ответчику материалов суд находит доказанным. Об этом свидетельствует, в частности, то, что полученные от истца  материалы были ответчиком  вовлечены в работу, что отражено в актах КС-2.  Утверждение ответчика о том, что вовлечение материалов в работу освобождает ответчика от их оплаты,  суд находит ошибочным ввиду противоречия его положениям п. 9.2, 9.4.2 договора.  Доказательств приобретения материалов  самостоятельно ответчик не представил.

При этом суд не принимает в качестве доказательства отсутствия у ответчика задолженности перед истцом справку экономиста ПАО «КА ВНЗМ» ФИО27 (л.д. 78  т. 2). Как пояснил истец, указанная справка составлена  для руководителя проекта «Ванкорнефть» с целью анализа вовлечения по генподряду материалов, зависших в остатке у субподрядчика, и является информационной справкой об имеющихся остатках, не вовлеченных по субподряду материалов. 

В соответствии с условиями договора стороны  производили пропорциональное уменьшение размера оплаты за выполненные субподрядчиком работы на сумму оказанных генподрядчиком  генподрядных услуг, перечисленных авансов, гаратнийного резерва, отложенного платежа, оказанных услуг (в том числе и в качестве агента), поставленных материалов. Указанная модель договорных отношений не противоречит закону.

В доказательство таких отношений истец представил акты зачета взаимных требований (том 23).  В указанных актах отрежаны также агентские правоотношения сторон. Указанные акты подписаны  представителями сторон (со стороны ответчика – ФИО28) и скреплены печатями.  У суда не имеется оснований для критической оценки указанных актов.

      Между тем,  при изучении материалов дела суд установил, что истцом не представлены доказательства  получения ответчиком ГСМ по счету-фактуре  № 7733 от 30.04.2015. за ДТ  на сумму  2 146 147,30,  счету-фактуре № 9561 от 31.05.2015. за топливо на сумму 2 497 783,64,  счету-фактуре № 13323 от 01.07.2015. за ГСМ на сумму 257 214,37.

Отдельные договоры на приобретение ГСМ, как то предписывает пункт 5.1.2, 5.2.7  договора, сторонами не заключались. Товарные накладные на ГСМ со стороны ответчика не подписаны.  Представленные истцом в доказательство получения ответчиком требования-накладные формы М-11 (л.д. 63-75 т. 1) суд не может принять в качестве доказательства получения ГСМ ответчиком. Указанные требования-накладные подписаны со стороны получателя  ФИО13,  ФИО29, ФИО22 Доверенности на получение ГСМ указанными гражданами  в материалы дела  не представлены, более того, из справки Управления Пенсионного фонда в г. Салават (л.д. 6 т. 3), полученной по запросу суда, следует, что ООО «БашСтройМонтаж» не представлял сведений на ФИО22 и ФИО29, соответственно, указанные граждане не являлись работниками ответчика. В связи с изложенным,  требование истца о взыскании с ответчика стоимости ГСМ по названным счетам-фактурам на общую сумму 4 901 145 руб. 31 коп. удовлетворению не подлежит.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в части  стоимости материалов, - в сумме 3 268 135 руб. 32 коп.

Поскольку срок оплаты субподрядчиком поставленных генподрядчиком материалов договором не определен, подлежит применению ст.314, ст.486 ГК РФ. Таким образом, срок оплаты составляет семь дней с момента предъявления генподрядчиком счет-фактуры на поставленные материалы.

Истец также просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с  16.06.2017 г. по 04.05.2018 г. в размере 592 440 руб. 70 коп.

В соответствии с часть 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 315-ФЗ) в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Поскольку ответчиком допущено нарушение оплаты задолженности, требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации обосновано и подлежит удовлетворению.

 Судом произведен перерасчет процентов с учетом частиного удовлетворения исковых требований. По расчету суда, сумма процентов, подлежащих взысканию, составляет 237 006 руб. 97 коп.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО "АК ВНЗМ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)  удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "БашСтройМонтаж" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу ПАО "АК ВНЗМ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 3 268 135 руб. 32 коп. – сумму долга, 237 006 руб. 97 коп. – сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, 26 727 руб. – сумму расходов  по оплате государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить ПАО "АК ВНЗМ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) из Казны Российской Федерации государственную пошлину в сумме 2 700 руб., уплаченную платежным поручением № 10073 от 10.05.2018 г.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья                                                                 М.В. Журавлева